商丘热力管道施工合同模板

商丘热力管道施工合同模板第一篇范文：合同编号：[商丘热力管道施工合同模板]

甲方（以下简称“业主”）：

地址：

联系方式：

乙方（以下简称“施工方”）：

地址：

联系方式：

鉴于甲方为商丘市某区域提供热力服务，需建设一条热力管道，为确保施工质量和进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容

1.1工程名称：商丘市某区域热力管道施工工程

1.2工程地点：[具体施工地点]

1.3工程规模：[具体工程规模]

1.4工程预算：[具体工程预算]

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币[大写金额：XXX元整]，小写金额：[XXX元整](以下简称“合同总价”)。

2.2乙方报价已包含施工材料、人工、设备、运输、安装、调试、检验、税费等所有费用。

2.3合同总价款支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]作为预付款；

（2）工程进度达到[百分比]时，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]；

（4）剩余合同总价款的[百分比]作为质保金，在质保期结束后支付。

第三条施工期限

3.1乙方应按照本合同约定的工程内容，自开工之日起[工期天数]日内完成施工。

3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。

第四条工程质量

4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。

4.3质保期内，乙方应对工程质量问题负责修复或更换，所产生的费用由乙方承担。

第五条保密条款

5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第六条违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

6.2违约金计算方式为：违约金额×[百分比]×违约天数。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：[年]年[月]月[日]日

附件：

1.施工图纸及技术要求

2.工程预算明细表

3.合同履行过程中所需的其他文件和资料

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[商丘热力管道施工合同模板]

甲方（以下简称“业主”）：

地址：

联系方式：

乙方（以下简称“施工方”）：

地址：

联系方式：

丙方（以下简称“第三方主体”）：

地址：

联系方式：

鉴于甲方为商丘市某区域提供热力服务，需建设一条热力管道，为确保施工质量和进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。同时，丙方作为独立的第三方主体，对乙方的施工过程进行监督和评估，确保工程质量满足甲方的要求。

第一条工程内容

1.1工程名称：商丘市某区域热力管道施工工程

1.2工程地点：[具体施工地点]

1.3工程规模：[具体工程规模]

1.4工程预算：[具体工程预算]

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币[大写金额：XXX元整]，小写金额：[XXX元整](以下简称“合同总价”)。

2.2乙方报价已包含施工材料、人工、设备、运输、安装、调试、检验、税费等所有费用。

2.3合同总价款支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]作为预付款；

（2）工程进度达到[百分比]时，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]；

（4）剩余合同总价款的[百分比]作为质保金，在质保期结束后支付。

第三条施工期限

3.1乙方应按照本合同约定的工程内容，自开工之日起[工期天数]日内完成施工。

3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。

第四条工程质量

4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。

4.3质保期内，乙方应对工程质量问题负责修复或更换，所产生的费用由乙方承担。

第五条甲方权益保障

5.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量满足要求。

5.2甲方有权要求乙方提供施工进度、质量等相关资料和报告。

5.3甲方有权对乙方进行评估和考核，对不符合工程质量要求的乙方进行处罚。

5.4甲方有权在合同履行过程中提出变更要求，乙方应按照甲方的要求进行调整。

第六条乙方的违约及限制条款

6.1乙方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

6.2违约金计算方式为：违约金额×[百分比]×违约天数。

6.3乙方如发生重大违约行为，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。

6.4乙方在合同履行过程中，不得转让或委托第三方履行合同。

第七条第三方主体的责权利

7.1丙方作为第三方主体，对乙方的施工过程进行监督和评估，确保工程质量满足甲方的要求。

7.2丙方有权要求乙方提供施工进度、质量等相关资料和报告。

7.3丙方有权对乙方进行评估和考核，对不符合工程质量要求的乙方进行处罚。

7.4丙方应保持独立公正的立场，不受乙方和甲方的不当影响。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

签订日期：[年]年[月]月[日]日

附件：

1.施工图纸及技术要求

2.工程预算明细表

3.合同履行过程中所需的其他文件和资料

第三方主体介入的意义和目的：

第三方主体的介入，可以为甲方提供独立的监督和评估，确保工程质量和进度满足要求。第三方主体具有独立公正的立场，不受乙方和甲方的不当影响，可以有效维护甲方的权益。同时，第三方主体可以提供专业的意见和建议，协助甲方解决施工过程中的问题，提高工程质量和效益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为商丘市某区域热力服务的提供方，为主导方可以确保工程质量和进度满足其业务需求。甲方有权对乙方进行监督和检查，确保工程质量满足要求，有权提出变更要求，乙方应按照甲方的要求进行调整。通过本合同的约定，甲方可以保障其权益，确保热力管道施工工程的顺利实施，为商丘市某区域提供优质的热力服务。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[商丘太阳能光伏发电系统安装合同模板]

甲方（以下简称“业主”）：

地址：

联系方式：

乙方（以下简称“施工方”）：

地址：

联系方式：

丙方（以下简称“第三方主体”）：

地址：

联系方式：

鉴于甲方为商丘市某区域提供太阳能光伏发电服务，需安装一套太阳能光伏发电系统，为确保施工质量和进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。同时，丙方作为独立的第三方主体，对乙方的施工过程进行监督和评估，确保工程质量满足甲方的要求。

第一条工程内容

1.1工程名称：商丘市某区域太阳能光伏发电系统安装工程

1.2工程地点：[具体施工地点]

1.3工程规模：[具体工程规模]

1.4工程预算：[具体工程预算]

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币[大写金额：XXX元整]，小写金额：[XXX元整](以下简称“合同总价”)。

2.2乙方报价已包含施工材料、人工、设备、运输、安装、调试、检验、税费等所有费用。

2.3合同总价款支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]作为预付款；

（2）工程进度达到[百分比]时，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的[百分比]；

（4）剩余合同总价款的[百分比]作为质保金，在质保期结束后支付。

第三条施工期限

3.1乙方应按照本合同约定的工程内容，自开工之日起[工期天数]日内完成施工。

3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。

第四条工程质量

4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。

4.3质保期内，乙方应对工程质量问题负责修复或更换，所产生的费用由乙方承担。

第五条乙方权益保障

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。

5.2乙方有权要求甲方提供施工所需的相关资料和场地。

5.3乙方有权对甲方进行评估和考核，对不符合工程质量要求的甲方进行处罚。

5.4乙方有权在合同履行过程中提出变更要求，甲方应按照乙方的要求进行调整。

第六条甲方的违约及限制条款

6.1甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

6.2违约金计算方式为：违约金额×[百分比]×违约天数。

6.3甲方如发生重大违约行为，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。

6.4甲方在合同履行过程中，不得转让或委托第三方履行合同。

第七条第三方主体的责权利

7.1丙方作为第三方主体，对乙方的施工过程进行监督和评估，确保工程质量满足甲方的要求。

7.2丙方有权要求乙方提供施工进度、质量等相关资料和报告。

7.3丙方有权对乙方进行评估和考核，对不符合工程质量要求的乙方进行处罚。

7.4丙方应保持独立公正的立场，不受乙方和甲方的不当影响。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

签订日期：[年]年[月]月[日]日

附件：

1.太阳能光伏发电系统设计方案

2.工程预算明细表

3.合同履行过程中所需的其他文件和资料

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为太阳能光伏发电系统安装工程的施工方，为主导方可以确保工程质量和进度满足其业务需求。乙方有权要求甲方支付合同价款，提供施工