建筑工程招投标与合同管理 复习题

继续教育学院期末复习题试卷名称工程招投标与合同管理一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意，请将它选出并填入括号内。)

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。A．债权人与债务人B．代理人与被代理人C．权利与义务D．法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A．施工企业B．施工企业的法定代表人C．施工企业的项目经理D．具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。A．土地所有权B土地使用权C．房屋D．交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A．2、B．3C．5D．75、合同争议的解决顺序为（A）A．和解—调解—仲裁—诉讼B．调解—和解—仲裁—诉讼C．和解—调解—诉讼—仲裁D．调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A．报价B．能力C．监理人员数量D．设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A．正常工作B．附加工作C．额外工作D．义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A．办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A．没收全部定金补偿损失B．要求发包人支付双倍的定金C．要求发包人补偿实际发生的损失D．要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A．合同签字日起按投标文件中承诺B．合同签字日起按招标文件中要求C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺D．合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A．停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B．停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C．停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D．停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A．拒付货款并索赔B．按照订购数量及时付款C．按照实际交货数量及时付款D．待供货方补足数量后再付13、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A．因不属于自己的原因拒绝索赔要求B．认为要求合理，先行支付后再向业主索要C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告14、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A．由承包商承担的风险责任B．给予费用补偿并顺延工期C．给予费用补偿但不顺延工期D．给予工期顺延但不给费用补偿15、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A．业主的代理人B．业主的委托人C．施工合同的当事人D．绝对独立的第三人16、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A．主合同B．从合同C．独立合同D．无条件地必须履行的合同17、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A．按裁决自觉执行B．不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C．可向人民法院起诉D．向合同管理机关申诉18、中标的承包商将由（B）决定。A．评标委员会B．业主C．上级行政主管部门D．监理工程师19、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．设备供应单位20、业主在（B）合同中承担的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金20、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔21、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A)为准。A招标文件中的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件22、下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A．建设用地征用完毕，施工图纸完成B．概算已经批准，建设项目已正式列入计划C．招标文件已经编制好D．建设资金、建材、设备来源已经落实23、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。A．提供的投标担保有瑕疵B．货物包装方式不符合招标文件的要求C．个别地方存在漏项D．明显不符合技术规格要求24、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(D)。A．节省招标费用 B．招标时间短C．减小合同履行过程中承包不违约的风险D．竞争激烈25、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C．中标通知书、投标书、协议书、图纸D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸26、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。A．发包人B．承包人C．工程师D．发包人与承包人共同27、FIDIC施工合同条件规定，用从(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A．开工日起至颁布发接收证书B．开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C．颁发接收证书日起至颁发履约证书D．接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书28、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A．不可抗力B．承包方的设备损坏C．设计变更D．工程量变化29、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A．建设单位B．施工单位C．招标代理D．设计单位30、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A．督促承包人完成工程扫尾工作B．向有关部门递交竣工申请C．协调竣工验收中的各方关系D．参加竣工验收31、工程分包的说法错误的为（A）A．是违法的B．是从工程承包人承担C．是允许的D．非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包32、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A．15天B．21天C．30天D．35天33、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。A．保证B．连带保证C．违约D．合同34、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A．双方当事人制作合同书时B．双方当事人表示受合同的约束时C．双方当事人签字或盖章时D．双方当事人达成一致意见时35、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A．15天B．21天C．30天D．35天36、下列说法不正确的是（C）。A．招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B．只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C．建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D．公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。37、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）。A．包括开工日期B．包括竣工日期C．包括合同工期的总日历天数D．合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数38、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。A．业主B．承包商C．工程师D．特殊分包商39、下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（A）。A．当事人协商一致，可以变更合同B．合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同C．合同变更包括合同主体和内容的改变D．合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债40、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于(D)的规定。A．撤销权B．不安抗辩权C．后履行方抗辩权D．同时履行抗辩权41、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是(B)。A．约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B．约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C．处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D．第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿42、由不可抗力因素致使合同无法履行时，（D）。A．按国际通用标准处理B．按国家示范文本进行处理C．按无效合同处理办法处理D．双方应及时协商处理43、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由（B）办理保险。A．发包人

B．承包人C．发包人和承包人共同

D．监理人44、工程质量保修期限，应（C）的时间确定。A．按当事人双方具体约定B．按法规规定标准C．由双方约定且不低于法定标准D．参照行业通常习惯45、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（B）A．送交竣工验收报告单B．修改后提请发包人验收日C．修改后验收合格日D．办理竣工移交手续日46、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（B）的保修期限应为5年。A．地基基础工程

B．屋面防水工程C．设备安装工程

D．排水管道工程47、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（B）。A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失C．承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延48、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（D）。A．提取部分材料，按实际交付数量付款B．按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C．拒绝提前提货，拒付货款D．提取全部材料，按订购数量付款49、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（B）。A．对分包商发布指令B．对分包工程的批准C．向分包商支付工程款D．审查分包商的资质50、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（C）。A．工程师已拒绝索赔要求B．承包人需提交现场记录和补充证据资料C．承包人的索赔要求已成立D．需等待发包人批准51、有关招标代理机构的说法错误的是（C）A．招标代理机构有评标的专业能力B．招标代理机构必须有营业场所C．上级主管部门可以指定招标代理机构D．招标代理机构应拥有“专家库”52、根据我国《合同法》的规定，属于可变更、可撤消的合同的是（C）合同。A．以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B．以合法形式掩盖非法目的C．因重大误解订立或订立时显失公平D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益53、一般情况下，（B）应当由招标人完成。A．确定中标人B．评标情况说明C．对各个合格投标书的评价D．推荐合格的中标候选人54、根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力的是独立存在的有关（C）的条款。A．违约责任B．履行期限和地点C．解决争议方式D．质量保修范围55、根据《合同法》的规定，下列关于要约和承诺的表述中正确的是（D）。A．承诺在承诺通知发出时生效B．要约邀请是合同成立的必经过程C．承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回D．要约人确定了承诺期限时要约不得撤销56、参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（A）。A．合同法律关系主体B．合同法律关系客体C．合同法律关系内容D．合同法律关系事实57、关于无权代理，下列说法正确的是（C）。A．无权代理行为不能转化为合法的代理行为B．无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动C．代理权终止后继续行使代理行为D．被代理人不可以对无权代理行使“追认权”58、投标人在投标过程中出现（D）时，招标人可以没收投标保证金。A．投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能接受的条件C．购买招标文件后不递交投标文件D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正59、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（D）。A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权60、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（A）。A．继续有效B．因A公司已不存在而无效C．合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D．需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效61、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，（C）不违反监理人员应遵守的职业道德。A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔62、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。A．施工

B．设备采购C．设计

D．材料采购63、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（D）。A．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D．承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师64、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的(A)。A．债权转让B．合同变更C．债务转移D．合同转让65、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是(C)。A．有效B．无效C．效力待定D．可变更或撤销66、《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有（B）。A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议B．当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行67、在合同正常履行的情况下，（D），此时设计合同终止。A．设计费全部支付完毕B．设计阶段结束C．颁发工程移交证书D．工程施工竣工验收68、建设工程设计合同履行时，（B）是承包人的义务。A．提供有关设备的技术资料B．向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作C．修改预算D．确定设计深度和范围69、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同应该（B）A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效B．向人民法院起诉，要求撤销该合同C．向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D．向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同70、因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（C）。A．单方宣布合同终止B．请求政府行使主管部门授予撤销权C．请求法院撤销债务人行为D．请求法院或仲裁机构撤销债务人行为二、多选题（下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内）。1、必须进行招标的项目包括（CDE）。A．私人投资的高级别墅B．外国老板投资的基础设施的项目C．大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D．全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。A．需经工程师确认后才能执行B．因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C．因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D．采用改进措施后，必须顺延工期E．改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A．当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B．在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C．变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D．签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E．当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。A．选择分包单位的权利不同B．分包合同的工作内容不同C．工程款的支付开支项目不同D．业主对分包商利益的保护不同E．承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（CE）。A．综合索赔B．单项索赔C．工期索赔D．合同内索赔E．费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。A．因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B．由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C．原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D．应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E．不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A．承包人未能及时调配施工机械B．发生不可抗力C．雨季天数增多D．工程量变化和设计变更E．一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、在施工合同中，(ABCDE

)等工作应由发包人完成。A．土地征用和拆迁B．临时用地、占道申报批准手续C．提供工程地质报告D．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E．提供相应的工程进度计划及进度统计报表9、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。A．到货后，通知清点B．参加清点C．清点后负责保管D．支付保管费用E．如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购10、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。A．必须是法人组织B．有编制招标文件的能力C．有审查投标人资质的能力D．招标人的资格经主管部门批准E．有组织评标定标的能力11、建设工程施工合同的当事人包括(BD)。A．建设行政主管部门B．建设单位C．监理单位D．施工单位E．材料供应商12、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。A．工程本身的损害B．发包人人员伤亡C．造成承包人设备、机械的损坏及停工D．所需清理修复工作E．承包人人员伤亡13、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。A．总承包合同B．分别承包合同C．固定价格合同D．可调价格合同E．成本加酬金合同14、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。A．申请验收B．组织验收C．提出修改意见D．递交竣工结算报告E．移交工程15、合同法律关系的构成要素有(ABC)A．主体B．内容C．客体D．权利E．义务16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。A．投标书未按招标文件中规定封记B．逾期送达的标书C．加盖法人或委托授权人印鉴的标书D．未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E．投标人不参加开标会议的标书17、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）。A．监理合同可以是个人B．监理合同的订立必须符合工程建设程序C．监理合同的订立不需符合工程建设程序D．委托监理合同的标的是服务E．委托监理合同的标的物是产生新的物质18、根据我国《合同法》，效力待定的合同包括（BC）。A．表见代理人订立的合同B．不能完全辨认自己行为的的精神病人订立的合同C．无处分权人订立处分他人财产的合同D．因发生不可抗力导致其无法履行的合同E．被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同19、依据《合同法》规定，(ADE)的合同属于无效合同。A．恶意串通损害第三人利益B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C．订立合同时显失公平D．以合法形式掩盖非法目的E．损害公共利益订立20、设计合同中发包方的义务包括（BD）。A．为设计人员提供工作和生活条件B．明确设计范围和深度C．委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D．按合同承担设计文件的保密责任E．向施工单位进行技术交底21、建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有（DE）。A．保护竣工未交付工程

B．向工程师提供工程进度计划C．办理环境保护手续

D．组织图纸会审E．办理施工许可手续22、在下列（AC）情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A．监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B．暂停监理业务期限已超过三个月C．暂停监理业务期限已超过半年D．因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E．因不可抗力导致合同履行暂停23、法定解除合同的条件包括（ABDE）等。A．因不可抗力致使不能实现合同目的B．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C．当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表示不履行主要债务24、当事人一方有权请求人民法院和仲裁机关变更或撤销其合同的情况包括（ABC）。A．因重大误解而订立B．在订立合同时显失公平C．以欺诈手段使对方违背真实意思而订立合同D．损害国家利益E．假借订立合同，恶意进行磋商25、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（BCE）。A．要约人依法撤回要约B．要约人依法撤销要约C．拒绝要约的通知到达要约人D．受要约人对要约内容做出变更E．承诺期限届满，受要约人未做承诺26、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围不包括（ACE）。A．运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用27、有关要约和承诺的说法，错误的是（ACD）。A．承诺在通知发出时生效B．要约在到达受要约人生效C．要约可以撤回，但不可以撤销D．承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回E．建筑工程合同的投标书是要约28、依据合同法，履行合同中承担违约责任的条件包括（ABE）。A．当事人不履行合同B．当事人履行合同不符合约定的条件C．当人在订立合同中有过错D．当事人订立合同中有欺诈行为E．当事人因第三人的原因造成违约29、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是(AC)。A．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B．通过有关调解仍未解决合同纠纷C．施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D．和解无效E．人民法院没有管辖权30、合同无效的法律后果是（ABCD）。A．返还财产B．赔偿损失C．追缴财产收归国有D．折价处理E．追究刑事责任31、《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（ACD）。A．要约人确定了承诺期限B．要约已经到达受要约人C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E．要约人明示要约可以撤销32、在（BCD）履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。A．买卖合同B．保管合同C．运输合同D．加工承揽合同E．施工合同33、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有（AB）。A．工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C．工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D．发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录E．由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求34、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ABE）等。A．不可预见的外界条件B．施工中遇到文物和古迹C．异常不利的气候条件D．业主或其他承包人的干扰E．后续法规的调整35、由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括（ABC）。A．付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B．工期按实际延误的工日顺延C．补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D．付给勘察机构适当的利润E．继续提供必要的生活条件三、判断题（每题2分）。判断下列各题正误,正者在括号内打"√",误者在括号内打"×"。1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（×）2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（×）3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√）4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）5、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√）6、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（√）7、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）8、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√）9、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√）10、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√）11、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。12、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。13、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）14、工程招标必须采用公开招标方式（×）。15、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。16、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）17、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√）18、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（√）19、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）20、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）21、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（×）22、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（√）23、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√）24、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√）四、名词解释：（每题3分）1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。3、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。5、施工管理费：在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用等内容。6、不平衡报价法：在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。7、建设工程投标：投标人（或承包人）根据所掌握的信息、按照招标人的要求、参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。8、建设工程施工合同：即建筑安装工程承包合同、是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。9、工程转包：是指不行使承包人的管理职能、不承担技术经济责任、将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。10、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为。11、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。12、定金：是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。13、建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。14、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。15、代理：是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。16、留置：指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产、当债务人不能按照合同约定期限履行债务时、债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。五、简答题。1．何为先履行抗辩权，其适用条件有哪些？答：(1)指后履行的一方因为先履行的一方没有履行相关义务或延迟履行而产生的抗辩权。(2)1)须双方基于同一合同互负对价债务。2)须行使抗辩权的当事人无先行给付义务。3)对方当事人未履行债务或者未按照约定正确履行债务。4)须对方的对待给付是可能履行的。2．保证人有何要求?保证担保的范围?答：(1)1)保证人一定要具有代为清偿债务的能力2)保证人签订担保合同没有法律上的障碍3)保证人必须拥有良好的社会信用(2)保证担保的范围一般包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债的费用。3．代位权与撤销权答：(1)代位权，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以请求法院以自己的名义代位行使债务人的债权。(2)撤销权，是指因债务人放弃债权或者无偿转让财产，或者债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求法院撤销债务人的这种行为4．订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。5．施工合同文件的组成及解释顺序是什么？1）施工合同协议书2）中标通知书3）投标书及其附件4）施工合同专用条款5）施工合同通用条款6）标准、规范及有关技术文件7）图纸8）工程量清单9）工程报价单或预算书。6．变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。7．无效合同条款的含义及特征？答：所谓无效合同是相对于有效合同而言的，是指合同虽然成立，但因其违反法律、行政法规、社会公共利益，被确认为无效。具有违法性所谓违法性，是指违反了法律和行政法规的强制性规定和社会公共利益。具有不履行性不履行性是指当事人在订立无效合同后，不得依据合同实际履行，也不承担不履行合同的违约责任。无效合同自始无效无效合同违反了法律的规定，国家不予承认和保护。一旦确认无效，将具有溯及力，使合同从订立之日起就不具有法律约束力，以后也不能转化为有效合同8．简述合同变更中应注意哪些问题？1）业主或工程师的口头变更指令。2）业主和工程师的认可全必须限制。3）工程变更不能免去承包商的合同责任。4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性。6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题。9．简述合同法的基本原则及其内涵。平等原则，即合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方；公平原则，当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务；诚实信用原则，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则；合法原则，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。10．简述承诺的要件。承诺必须是受要约人作出。承诺的方式符合要约的要求承诺必须在要约的有效期限内到达要约人。承诺的内容必须与要约的内容相一致。11．简述合同被确认无效或被撤销的法律后果。《合同法》规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律后果包括：返还财产，折价补偿，赔偿损失，非民事性后果。12．简述缔约过失责任的概念、构成要件及具体表现形式。缔约过失责任是指在合同订立的过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。缔约过失责任的构成要件：（1）缔约一方当事人有违反法定附随义务或先合同义务的行为；（2）该违反法定附随义务或先合同义务的行为给对方造成了信赖利益得损失；（3）违反法定附随义务或先合同义务一方缔约人在主观上必须存在过错；（4）缔约人一方当事人违反法定附随义务或先合同义务的行为与对方所受到得损失必须存在因果关系。具体表现形式：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）泄露或不正当地使用商业秘密；（4）有其他违背诚实信用原则的行为。13．建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平竞争原则；4）属地进入原则；5）办事公正原则。14、建设工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。15、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？1）政治风险2）经济风险3）自然风险4）业主和承包商资信风险5）出具保函风险6）合同条款风险7）其他风险六、案例分析案例1某建设项目概算已批准，项目已列入地方年度固定资产投资计划，并得到规划部门批准，根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下，如有不妥，请改正。1、向建设部门提出招标申请；2、得到批准后，编制招标文件，招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款，垫付比例可作为评标条件；本地区单位不需要垫付工程款；3、对申请投标单位发出招标邀请函（4家）；4、投标文件递交；5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持，各级领导占评标委员会的1/2；6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议；7、投标单位报送投标文件时，A单位在投标截止时间之前3小时，在原报方案的基础上，又补充了降价方案，被招标方拒绝；8、由政府建设主管部门主持，公正处人员派人监督，召开开标会，会议上只宣读三家投标单位的报价（另一家投标单位退标）；9、由于未进行资格预审，故在评标过程中进行资格审查；10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位；11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。答：1、第2条不公正。2、第5条评标专家从专家库中抽取，技术与经济专家和占总人数的2/3。3、第6条召开投标预备应由招标单位代表主持4、第7条不应拒