版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
时尚住宅装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订时间1.3合同效力1.4法律法规适用1.5合同宗旨第二章工程概述2.1工程地点2.2工程面积2.3工程风格2.4工程预算2.5工程进度第三章双方义务与责任3.1甲方义务3.2乙方义务3.3甲方责任3.4乙方责任3.5违约责任第四章工程设计与施工4.1设计方案4.2设计变更4.3施工方案4.4施工标准4.5施工材料第五章工程款项5.1款项支付方式5.2款项支付时间5.3工程进度款5.4尾款支付5.5款项支付要求第六章工程验收与保修6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4保修期限6.5保修范围第七章合同变更与解除7.1变更条件7.2变更程序7.3解除条件7.4解除程序7.5解除后事宜处理第八章争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4诉讼解决第九章保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄露后果第十章不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力应对措施第十一章附则11.1合同附件11.2附件效力11.3合同生效条件11.4合同终止条件11.5合同签订地点及日期第十二章甲方(业主)签字第十三章乙方(施工方)签字第十四章见证人签字合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方:(业主姓名/公司名称),地址:_________,联系人:_________,联系方式:_________乙方:(施工方名称),地址:_________,联系人:_________,联系方式:_________1.2合同签订时间本合同自双方签字之日起生效。1.3合同效力本合同对双方均具有法律约束力,双方应严格履行合同约定的义务。1.4法律法规适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。1.5合同宗旨本合同旨在明确双方在时尚住宅装修施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,维护双方合法权益。第二章工程概述2.1工程地点工程位于:_________,建筑面积:_________平方米。2.2工程面积工程装修面积为:_________平方米。2.3工程风格工程装修风格为:_________。2.4工程预算工程预算为:_________元。2.5工程进度工程计划开始日期:_________,计划竣工日期:_________。第三章双方义务与责任3.1甲方义务甲方应按照合同约定及时支付工程款项,提供施工场地,协助乙方办理相关手续。3.2乙方义务乙方应按照合同约定完成装修施工,保证工程质量,按时交付工程。3.3甲方责任甲方应提供真实、准确的装修材料和设备,并负责验收合格。3.4乙方责任乙方应对施工过程中出现的问题及时通知甲方,并采取措施予以解决。3.5违约责任违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。第四章工程设计与施工4.1设计方案乙方应在合同签订后____个工作日内提交设计方案,甲方应在收到设计方案后____个工作日内反馈意见。4.2设计变更设计变更应双方协商一致,并签订变更协议。4.3施工方案乙方应根据设计方案制定施工方案,并提交甲方审批。4.4施工标准乙方应按照国家和行业标准进行施工,保证工程质量。4.5施工材料乙方应使用符合国家标准的材料和设备,并提供相关质保资料。第五章工程款项5.1款项支付方式工程款项支付方式为:_________。5.2款项支付时间甲方应按照工程进度支付相应的工程款项。5.3工程进度款甲方应在工程进度达到合同约定的比例后支付进度款。5.4尾款支付工程验收合格后,甲方应支付尾款。5.5款项支付要求甲方支付款项时,应提供正规发票。第六章工程验收与保修6.1验收标准工程验收标准应符合国家法律法规、行业标准和设计要求。6.2验收程序工程验收程序为:_________。6.3验收时间工程验收时间为:_________。6.4保修期限工程保修期限为:_________。6.5保修范围保修范围包括:_________。第八章争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.2调解解决如协商不成,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成,任何一方均可向合同签订地或有管辖权的仲裁机构申请仲裁。8.4诉讼解决如仲裁不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九章保密条款9.1保密内容双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄露后果如有泄露,泄露方应承担相应的法律责任。第十章不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的情形。10.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。10.3不可抗力应对措施双方应立即协商采取措施,减轻损失,并书面通知对方。第十一章附则11.1合同附件本合同附件包括:设计方案、施工图纸、材料品牌及型号等。11.2附件效力附件与合同具有同等法律效力。11.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.4合同终止条件合同终止条件为:_________。11.5合同签订地点及日期本合同签订地点为:_________,签订日期为:_________。第十二章甲方(业主)签字甲方(业主):_________第十三章乙方(施工方)签字乙方(施工方):_________第十四章见证人签字见证人:_________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定材料品牌及供应商甲方有权要求乙方使用指定的材料品牌及供应商,乙方应无条件遵守。如乙方使用的材料品牌及供应商不符合甲方要求,甲方有权要求乙方更换。2.甲方变更设计要求甲方在合同履行过程中,有权根据个人喜好或实际需求变更设计要求。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整设计方案和施工计划,并报甲方审批。3.甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度,如有延期情况,乙方应向甲方说明原因并采取措施予以解决。4.甲方验收标准甲方有权按照自己的验收标准对工程质量进行验收。乙方应全力配合甲方进行验收,并按照甲方的要求进行整改。5.甲方指定施工人员甲方有权指定施工人员,乙方应无条件接受。如乙方使用的施工人员不符合甲方要求,甲方有权要求乙方更换。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方提供材料及设备乙方应按照设计方案和施工计划提供材料及设备。如乙方提供的材料及设备不符合合同约定,甲方有权要求乙方更换。2.乙方施工质量及安全乙方应保证施工质量和施工安全。如在施工过程中发生质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任。3.乙方不得转包乙方不得将合同项下的任何工作内容转包给第三方。如乙方违反此规定,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。4.乙方按期交付工程乙方应按照合同约定的时间节点交付工程。如乙方延迟交付工程,甲方有权要求乙方支付违约金。5.乙方协助办理相关手续乙方应协助甲方办理施工过程中的相关手续,如办理施工许可证、消防验收等。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应公正、公平地履行中介职责,协助甲方和乙方达成合同履行的一致意见。2.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密,如有泄露,第三方中介应承担相应的法律责任。3.第三方中介的收费标准第三方中介的收费标准应提前明确告知甲方和乙方,并经双方同意。如第三方中介收费不合理,甲方和乙方有权拒绝支付。4.第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行中介职责,导致甲方和乙方产生损失,第三方中介应承担相应的违约责任。5.第三方中介的合同终止条件第三方中介的合同终止条件为:_________。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计方案2.施工图纸3.材料品牌及型号清单4.工程预算明细5.付款凭证6.工程进度报告7.验收记录8.保修条款明细9.合同变更记录10.不可抗力事件证明11.调解协议书12.仲裁裁决书13.法院判决书14.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付款项,视为违约。2.乙方未按设计方案和施工标准施工,视为违约。3.乙方未按期交付工程,视为违约。4.乙方转包或违法分包,视为违约。5.第三方中介未履行中介职责,视为违约。6.任何一方未履行合同约定的保密义务,视为违约。7.双方同意的其他违约行为。三、法律名词及解释:1.合同:双方约定的一组权利和义务的法律文件。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约金:违约方支付给守约方的一种经济补偿。4.保修:乙方对工程在一定期限内出现的质量问题负责修复。5.仲裁:一种非诉讼的争议解决方式,由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。6.诉讼:通过法院解决争议的方式。7.其他合同中涉及的法律名词。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:协商确定延误原因,乙方按约定支付违约金,并采取措施加快进度。2.材料及设备不符合要求:乙方更换符合要求的材料及设备,并承担由此产生的费用。3.设计变更:双方协商确定变更内容,乙方提交新的设计方案,并报甲方审批。4.安全事故发生:立即报告甲方,采取措施防止扩大损失,并根据规定承担责任。5.保密信息泄露:泄露方承担违约责任,赔偿因此造
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度农产品供应链优化与技术支持合同
- 电暖器市场发展预测和趋势分析
- 2024年度房屋建筑合同
- 软盘驱动器市场发展现状调查及供需格局分析预测报告
- 2024年度环保设施运营合同(运营范围、环保标准和费用)
- 2024年度建筑工程合同:某开发商与某建筑公司关于某住宅区的建设
- 汽车空调器用清洁刷市场需求与消费特点分析
- 2024年度企业商务代理合同
- 2024年度委托加工合同:汽车零部件生产
- 干衣机用抗静电片市场发展现状调查及供需格局分析预测报告
- 12月度物业管理工作报告范文
- 校企合作存在的问题与对策研究
- 卫生院法律法规知识培训
- 2024年中粮集团有限公司校园招聘考试试题完美版
- (高清版)JTGT D81-2017 公路交通安全设施设计细则
- 2024年小学生科技素养比赛题库及答案(共180题)
- 特种设备作业人员全年培训计划
- 车床加工Mastercam9.1数控车床加工教程(非常详细)
- 酒店前厅服务与管理实训总结
- 《研学旅行课程设计》课件-学习情境二 研之有义-研学课程整体设计
- 2024-2025年上半学期(三年级)教科版上册科学期中试卷【A4可打印】
评论
0/150
提交评论