二级建造师考试《法规》题库100题含答案

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」116

L题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设

备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是（）。A

未经检验的，不得用于工程上B

检验不合格的，应当重新检验，直至合格C

检验要按规定的格式形成书面记录D

检验要有相关的专业人员签字

考点

2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

解析

《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技

术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验

应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。故选B

考点：建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的检验制度

2.题型：多选题

有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的是（）。

A用人单位违章指挥危及人身安全

B在试用期内的

C用人单位濒临破产

D用人单位强令冒险作业

E用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

答案

A,D,E

解析

劳动者解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知用人单位，试用期内提3

日通知用人单位。但有下列情形的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同：用

人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；用人单位违章指

挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。

3.题型：单选题

关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。

A中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照

B中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退

还

C中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资

格

答案

B

解析

《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别

转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，

或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。

以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重

的，由工商行政管理机关吊销营业执照。《招标投标法》还规定，中标人不履行与

招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金

数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损

失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消

其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商

行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。《招

标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时

向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标

资格，投标保证金不予退还。

4.题型：单选题

申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括（）。

A有取得文物博物专业技术职务的人员

B取得中级以上技术职务证书和职业健康证书

C有从事文物保护工程所需的技术设备

D法律、行政法规规定的其他条件

答案

B

解析

申领文物保护工程资质证书，应当具备下列条件：（1）有取得文物博物专业技术

职务的人员；（2）有从事文物保护工程所需的技术设备；（3）法律、行政法规规定的

其他条件。

5.题型：单选题

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。*

A总则、通用条款、专用条款

B总则、分则、附则

C总则、正文、附件

D合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

答案

D

6.题型：多选题

下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A

与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B

与书证原件核对无误的复印件C

无法与原件、原物核对的复印件、复制品D

有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E

无正当理由未出庭作证的证人证言

考点

2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效

解析

本题考查的是民事诉讼证据。不能单独作为认定案件事实的证据：①未成年人所作

的与其年龄和智力状况不相当的证言；②与一方当事人或者其代理人有利害关系的

证人出具的证言；③存有疑点的视听资料；④无法与原件、原物核对的复印件、复

制品；⑤无正当理由未出庭作证的证人证言。

考点：证据的应用

7.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定的安全生产管理机构是指（）.

A建设单位设置的负责安全生产管理工作的职能部门

B设计单位设置的负责安全生产管理工作的职能部门

C施工单位设置的负责安全生产管理工作的职能部门

D政府机构设置的负责安全生产管理:1:作的职能部门

答案

C

8.题型：单选题

按照《中华人民共和国担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A政府机关

B某高等学校

C厂矿的职能部门

D有限责任公司

答案

D

9.题型：多选题

对需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求，可以制定工程建设地方

标准的前提条件有（）。A

没有相应的国家标准和行业标准B

有国家标准无行业标准C

有行业标准无国家标准D

国家标准和行业标准规定不具体E

没有相应的国家标准或行业标准

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

原建设部《工程建设地方标准化工作管理规定》中规定，工程建设地方标准项目的

确定，应当从本行政区域工程建设的需要出发，并应体现本行政区域的气候、地

理、技术等特点。对没有国家标准、行业标准或国家标准、行业标准规定不具体，

且需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求，可制定相应的工程建设

地方标准。故选AD

考点：工程建设地方标准

10.题型：多选题

施工作业人员享有的主要安全生产权利有

A建议权

B检举权

C收益权

D获得工伤保险赔偿权

E紧急避险权

答案

A,B,D,E

11.题型：多选题

某工程在订立施工合同中.双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲

裁协议说法错误的有（）。

A仲裁协议应当采用书面形式

B仲裁协议可以采用口头形式.只要双方认可

C仲裁协议应当在纠纷发生前达成

D仲裁协议应当是独立于施1二合同之外的仲裁协议书

E没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁

答案

B,C,D

解析

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可

以表现为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。

12.题型：多选题

关于我国建设工程企业资质等级管理的说法，正确的有（）0[2012]（过时知

识点）A

我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的监督管理部门是国务

院建设行政主管部门B

取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务C

取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业

务D

专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业E

建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

本题考查建设工程企业资质等级管理。依据《工程监理企业资质管理规定》第8

条，取得工程监理事务所资质，可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但国家

规定必须实行强制监理的工程除外。

考点：施工企业的资质序列、类别和等级。

13.题型：单选题

以下关于仲裁员组成的表述，正确的是（）。

A仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员

B由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成

答案

A

解析

《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选

定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定

或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

14.题型：单选题

某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨限

价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是

()。

A恶意投标罪

B重大责任事故罪

C串通投标罪

D玩忽职守罪

答案

C

解析

本题属于串通投标，《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招

标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者

单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照

前款的规定处罚。故选项c正确。

15.题型：单选题

取得建造师资格证书的张某201()年3月受聘并注册于甲公司，由于工作单位变动

于2011年6月变更注册到乙公司，其变更后注册有效期的截止时间为()0

A2013年3月

B2013年6月

C2014年3月

D2014年6月

答案

A

解析

【内容考查】本题考查的是二级建造师的注册

【选项分析】《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更

执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更

注册后仍延续原注册有效期。注册证书与执业印章有效期为3年。故选项A正

确。

16.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴

定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之

日起（）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A

10日B

200C

3（）日D

60日

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

《工伤保险条例》第17条规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被

诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业

病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情

况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。结合题干中的“通常”，

因此，正确选项为C。

考点：工伤认定

17.题型：单选题

已建立劳动关系，未同时订立书面合同的，应当自用工之日起（）订立书面劳动

合同。A

1个月内B

2个月内C

3个月内D

6个月内

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

已建立劳动关系，未同时订立书面合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳

动合同。

考点：订立劳动合同应当注意的事项

18.题型：多选题

《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼包括

（）。

A对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩

涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的

B对征收、征用决定及其补偿决定不服的

C行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

D认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协

议、土地房屋征收补偿协议等协议的

E行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

答案

A,B,D

19.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工

作的意见》要求的是（）o

A公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

答案

B

20.题型:多选题

下列关于共同体承包工程的表述中，正确的有（）。

A共同体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程

B共同体各方对承包合同的履行负连带责任

C如果出现赔偿责任，建设单位只能向共同体索赔

D共同体承包工程不利于规避承包风险

E共同体成员结成非法人联合体承包工程

答案

A,B,E

解析

共同体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任，如果出现赔偿

责任，建设单位有权向其任何一方请求赔偿，被请求方不得拒绝。此外，共同体承

包有利于成员之间的优势互补，能有效规避承包风险。因此，本题的C、D选项错

误，B、E为正确选项。

21.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体

是（）。*

A施工企业

B建设单位

C建设行政主管部门

D建设工程质量监督机构

答案

B

22.题型：多选题

关于代理的法律责任的说法，下列选项中正确的是（）。

A委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人不负法律责任

B委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任

C代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任

D第三人知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第

三人和行为人负连带责任

E代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的。由代理人和第三人负连

带责任

答案

B,C,D

23.题型：多选题

自升式架设设施是指通过自有装置可将自身升高的架设设施，如（）。A

塔式起重机B

整体提升脚手架C

整体提升模板D

施工外用电梯E

物料提升机

考点

2Z206054机械设备等单位相关的安全责任

解析

自升式架设设施是指通过自有装置可将自身升高的架设设施，如整体提升脚手架、

模板。

考点：施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任

24.题型：单选题

“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度

的节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A节电、节能、节水、节材

B节能、节地、节水、节材

C节能、节水、节油、节材

D节能、节电、节油、节材

答案

B

25.题型：单选题

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》属于哪一法的形式

（）oA

法律B

行政法规C

地方性法规D

部门规章

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

建设领域的部门规章包括：《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》《市政公用设施抗灾设防

管理规定》《招标公告发布暂行办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

等。

考点：部门规章。

26.题型：单选题

项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人

轧死，对项某的行为应当（）。

A按过失致人死亡罪处理

B按交通肇事罪处理

C按重大责任事故罪处理

D按意外事件处理

答案

C

解析

《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定，在生产、作业中违反有关安

全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于重大责任事

故罪，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期

徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，

处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

27.题型：单选题

某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫

资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。

A返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B认定垫资违法，利息予以没收

C返还垫资但不支付利息

D返还垫资并双倍支付利息

答案

C

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，

应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的

部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有

约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

28.题型：单选题

某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查

处理条例》规定，该事故的等级属于（）。

A特别重大事故

B重大事故

C较大事故

D一般事故

答案

C

解析

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条第3款规定：较大事故是指

造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上

5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上"包括本数。因此，造成3人

死亡7人受伤的事故属于较大事故。

29.题型：多选题

在《民法通则》对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单

一属性，只有知识产权具有（）的双重属性。A

财产权B

人身权c

地役权D

建设用地使用权E

所有权

考点

2Z201061知识产权的法律特征

解析

在《民法通则》对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单

一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。

考点：财产权和人身权的双重属性。

30.题型：多选题

职工有（）情形的，应当认定为工伤。

A在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

C在工作时间和工作岗位，突发疾病在72h之内经抢救效死亡的

D患职业病的

E在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

答案

A,B,D,E

31.题型：单选题

二级注册建造师注册证书有效期为（）年。

A1

B2

C3

D4

答案

C

解析

二级注册建造师注册证书有效期为3年。

32.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。A

自始无法律约束力B

自撤销后无效C

申请撤销时无效D

合同有效

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

考查可撤销合同的法律后果本题是对可撤销合同的一种理论考查。根据《合同法》

第56条的规定：无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无

效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。在可变更、可撤销合同被撤销之

前，该合同具有效力。根据《合同法》第56条规定，在撤销之后，该合同即不具

有效力，且将溯及既往，即自合同成立之始其就不具有效力，当事人不受该合同约

束，不得基于该合同主张认可权利后承担义务。即所谓自始无效。A项正确。

考点：无效合同的法律后果。

33.题型：多选题

按照《注册建造师管理规定》，申请注册人员有下列（）情形时，将不予注册。

A曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C年满68周岁

D之前担任项目负责人期问，发生过重大安全事故

E因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人

答案

A,C,D,E

解析

《注册建造师管理规定》第15条规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：

①不具有完全民事行为能力的；②申请在两个或者两个以上单位注册的；③未达到

注册建造师继续教育要求的；④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；⑤因执

业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；

⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

3年的；⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；⑧

在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事

故的；⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；⑩年龄超过65周岁的；法

律、法规规定不予注册的其他情形。

34.题型：多选题

建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时验收工程。A

建设工程施工合同B

施工图纸及说明书C

国家颁发的施工验收规范D

国家质量验收标准E

工程技术资料

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

原文是（一）发包人的主要义务及时验收工程：建设工程竣工后，发包人应当根据

施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

35.题型：单选题

下列关于对潜在投标人进行资格审查的规定，表述错误的是（）。

A应当发布资格预审公告、编制资格预审文件

B资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请

D通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

答案

C

解析

《招标投标法实施条例》规定，招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格

审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件。资格预审应当按照资格预审

文件载明的标准和方法进行。资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人

发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预

审的申请人少于3个的，应当重新招标。选项C不符合本规定，故应选C。

36.题型：单选题

在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合《建设工程质量管

理条例》规定的是（）。

A设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案

B设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案

C设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的技术处理方案

D设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案

答案

A

解析

《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并

对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。对因设计造成的质量事故，

原设计单位必须提出相应的技术处理方案，这是设计单位的法定义务。C选项错

误，因为只有因设计造成的质量事故，设计单位才需要提出处理方案。A正确。

37.题型：单选题

按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算

款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可

以采取的处理方式是（）o

A发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿

B承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿

C发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

D承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

答案

D

解析

根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应

在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以

催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支

付拖欠工程价款的利息、。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工

程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款

优先受偿。故D选项正确。

38.题型：单选题

根据《招标投标法》，招标人自行办理招标事宜必须具备的能力和条件主要是指编

制招标文件和（）.

A履行项目审批手续

B进行资格审查

C组织评标

D与中标人商签合同

答案

C

39.题型：单选题

合同中权利义务一并转让的关键条件是（）.

A转让人与承受人达成合同转让协议

B原合同必须有效

C原合同必须为双务合同

D符合法定程序

答案

A

40.题型：多选题

下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实依据的有（）。

A与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B与书证原件核对无误的复印件

C无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E无正当理由未出庭作证的证人证言

答案

B,D

解析

不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据:①在诉讼中，当事人为达成

调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中

作为对其不利的证据；②对以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严

重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据，不得作为认定案件事实的根据；③不

能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证

言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资

料、无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证

言；④当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不

予支持（但对方当事人认可的除外）。

41.题型：单选题

下列招标人的行为中合法的是（）。

A招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商

C依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

答案

C

42.题型：单选题

国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节

能设备，安装和使用（）系统。A

节能环保B

照明采暖制冷c

节水节电D

可再生能源利用

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节

能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。故选项D正确。

考点：施工节能的规定

43.题型：单选题

某工厂为了节省投资，将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作

为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进

行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测，墙体开裂系设

计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量

管理条例》有关规定，该质量责任的主要承担方是（）。

A设计单位

B施工单位

C建设单位

D监理单位

答案

C

解析

"谁设计、谁负责”指的是就一个建设工程，建设单位按照正确的途径来委托设计

单位设计时，如果因设计出现了问题造成工程安全或者质量上存在问题，那么由设

计单位来承担。但是就该题目中所述的情况来看，是建设单位违法使用旧的设计方

案造成的质量问题所以应当由建设单位承担责任。

44.题型：单选题

办理建设用地批准手续是建设工程依法取得（）的必经程序。

A建设工程规划许可证

B建设用地规划许可证

C建设用地使用权

D拆迁许可证

答案

C

45.题型：单选题

位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径

丙省辖区，则下列观点正确的是（）o

A无须经任何部门许可

B应当向乙省环保部门报告并经丙环保部门许可

C应向丙环保部门报告并经甲环保部门许可

D应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可

答案

D

46.题型：多选题

某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主

要义务有（）o

A按项目业主的指示处理招标事务

B任意变更解除权

C按时提交委托事务处理报告

D因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿

E可超越业主授权处理委托事务

答案

A,C,D

47.题型：单选题

关于上位法与下位法的法律地位与效力的说法，下列选项中正确的是（）o

A《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》

C《北京市建筑市场管理条例》高于《陕西省建筑市场管理条例》

D《陕西省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》

答案

A

解析

答案A

在兼盲法律体系中，法律的效力层级是上位法高于下位法，具体表现为：宪法一法

律一行政法规一地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，同时.，地方性法规之

间没有高低上下之分。上述选项中，BCD均错误，不符合效力层级规则；只有A

正确，因此，答案为A选项。

48.题型：多选题

下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A家庭与家政服务人员之间的争议

B个体工匠与学徒之间的争议

C因确认劳动关系发生的争议

D因工作时间发生的争议

E因终止劳动合同发生的争议

答案

C,D,E

解析

按照2007年12月颁布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(以下简称

《劳动争议仲裁法》)和2001年4月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件

适用法律若干问题的解释》的规定，劳动争议的范围主要是：(1)因确认劳动关系

发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、

辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训

以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发

生的争议;(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;(7)劳动者与用人

单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者退休

后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇

和其他社会保险而发生的纠纷;(9)法律、法规规定的其他劳动争议。2006年8月发

布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》规定，

下列纠纷不属于劳动争议：(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠

纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动

能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴

定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;(5)个体工匠与帮

工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。

49.题型：单选题

工程师肖万取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始

注册时必须()。A

重新取得资格证书B

提供达到继续教育要求的证明材料C

提供新的业绩证明D

符合延续注册的条件

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。

考点：申请初始注册和延续注册。

50.题型：单选题

关于招标方式的说法，正确的是()。*

A公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织

投标

C省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以

进行邀请招标的

D国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

答案

C

51.题型：多选题

建设工程施工合同中，发包人的主要义务有（）。

A提供必要的施工条件

B现场安排监理工程师

C及时检查隐蔽工程

D支付工程价款

E及时协调、处理与承包商的纠纷

答案

A,C,D

52.题型：单选题

（）是产生裁判书的过程。A

审判程序B

执行程序C

审批程序D

仲裁程序

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

审判程序是产生裁判书的过程，执行程序是实现裁判书内容的过程。

考点：民事诉讼的执行程序

53.题型：单选题

专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细

则的规定，包括发明、实用新型和（）。

A内部设计

B产品方案

C外观设计

D产品构造

答案

c

54.题型：多选题

物权的种类包括（）.

A所有权

B债权

C用益物权

D知识产权

E担保物权

答案

A,C,E

解析

根据《物权法》的规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。即A、c、E

四个选项为正确答案.此外，债权为相对权，物权为绝对权;知识产权为无形财产权•物

权为有形财产权.故B、D选项不合题意.

55.题型：多选题

工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有（）o

A土方开挖可能损坏地下管网的

B施工现场临时停水停电的

C需临时中断道路交通的

D施工现场需爆破作业的

E施工需要临时占用规划批准范围以外场地的

答案

A,C,D,E

56.题型：单选题

施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从

企业知道该具体行政行为之日起（）天内提出行政复议申请。

A15

B30

C45

D60

答案

D

57.题型：单选题

下列关于合同示范性文本的性质和作用的说法中，不正确的是（）.

A合同示范性文本是规范性文本

B合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用

C签订合同时有合同示范性文本的必须使用

D合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

答案

C

58.题型：单选题

《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期.投标有效期从（）起

算.

A招标公告发布之日

B领取招标文件之日

C提交投标文件的截止之日

D资格预审结束之日

答案

c

59.题型：多选题

设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（）等

工作。A

设计B

施工C

采购D

试运行服务E

招标

考点

2Z203021建设工程总承包的规定

解析

设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采

购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负

责。

考点：设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包。

6（）.题型：单选题

企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更

手续后的（）天内办理资质证书变更手续。A

15B

30C

45D

60

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

办理企业资质证书变更的程序建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资

本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质

证书变更手续。

考点：企业资质证书的变更。

61.题型：多选题

当仲裁庭由三名仲裁员组成时，其中首席仲裁员的产生方式有（）。

A双方当事人共同委托仲裁委员会主任指定

B当事人自己选定

C双方当事人共同选定

D仲裁委员会指定

E公证机关指定

答案

A,C

解析

根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定

或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或

者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

62.题型：单选题

行政处罚案件中，组织听证的费用由（）承担。【2013】A

当事人B

受益人C

行业协会D

行政机关

考点

2Z208051行政强制的种类和法定程序

解析

考查行政处罚决定程序中的听证程序.按照《行政处罚法》第42条规定：行政机关

在做出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，

应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。

当事人不承担行政机关组织听证的费用。考生在复习此知识点时应明确，对于一些

较严厉的行政处罚决定，当事人有要求组织听证的权利，并不承担听证费用；行政

机关接到当事人要求听证的申请后，必须组织听证并自行承担听证费用。D项正

确。

考点：行政处罚法（超纲）

63.题型：单选题

甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委

员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是（）。

A因双方完全自愿，故可以受理

B驳回申请，令双方补充协议后再申请

C交给人民法院处理

D不予受理

答案

D

64.题型：单选题

下列不属于对临时用地保护的规定是（）.

A应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

B红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

C利用和保护施工用地范围内原有绿色植被

D临时设施占地面积有效利用率大于90%

答案

D

65.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，对施工设计文件的要求是应当满

足（）。A

施工需要并按规定通过审查B

建设单位的要求C

城市规划的要求D

施工质量和施工安全的要求

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理该建筑工程用地批准手续，在

城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工

要求，已经确定建筑施工企业，5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，6.有保

证工程质量和安全的具体措施，7.建设资金已经落实，8.法律、行政法规规定的其

他条件。有满足施工需要的施工图纸及技术资料•，施工图设计文件已按规定进行了

审查。

考点：有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审

查。

66.题型：单选题

属于发包人应当承担的赔偿损失的是（）。A

转让、出借资质证书等造成的损失B

转包、违法分包造成的损失C

偷工减料等造成的损失D

要求压缩合同约定工期造成的损失

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

ABC是承包人应承担损失；D是发包人赔偿损失。

考点：承包人应当承担的赔偿损失。

67.题型：单选题

根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。

A租赁合同

B买卖合同

C建设工程合同

D借款合同

答案

C

68.题型：多选题

建设工程合同纠纷的当事人可以根据《民事诉讼法》的规定，协议选择（）法院

管辖。

A发包人住所地

B承包人住所地

C合同签订地

D施工行为地

E合同变更地

答案

A,B,C,D

69.题型：单选题

《合同法》规定，合同中约定，造成对方人身伤害的不承担责任，这属于()。

A

合同中的免责条款有效B

合同中的免责条款效力待定C

合同中的免责条款无效D

合同中的免责条款可撤销

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因故意

或者重大过失造成对方财产损失的。

考点：无效的免责条款

7().题型：单选题

某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定,

该级事故应由()负责调查。

A国务院

B省级人民政府

C设区的市级人民政府

D县级人民政府

答案

C

解析

重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人

民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民

政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调

查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单

位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府

负责调查的事故。

71.题型：单选题

根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。

A建设单位对施工企业开工条件的确认

B政府主管部门的一种行政审批制度

C监理单位对施工企业开工准备工作的确认

D政府主管部门对施工企业开工条件的确认

答案

B

72.题型：单选题

二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是（）。

A重审法院不应是原一审法院

B重审法院作出的裁定是可以上诉的

C重审法院作出的判决是可以上诉的

D重审法院应该按照一审程序审理此案

答案

A

73.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件

以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是（）o

A处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B降低资质等级

C处10万元以上20万元以下的罚款

D依法赔偿损失

答案

C

74.题型：单选题

某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）

负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A建设单位

B相关管线产权部门

C城建档案管理部门

D市政管理部门

答案

A

75.题型：多选题

《合同法》规定，有下列情况之一的，撤销权消灭（）。

A具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权

B具有撤销权的当事人自知道或应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销

权

C具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

D具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权

E具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权

答案

C,D,E

76.题型：单选题

施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A合同正常履约

B未发生违的行为

C获得发包人奖励

D获得建设行政主管部门表彰

答案

D

解析

良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法

律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受

到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。

77.题型：单选题

下列属于用人单位可以解除劳动合同，但应提前3()天以书面形式通知劳动者本人

的情形是，劳动者()。

A非因工负伤、医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安排的工作

B因工负伤并被确认丧失劳动能力

C因患职业病并被确认丧失劳动能力

D因工负伤，在规定的医疗期内的

答案

A

78.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专

门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中

不属于特种作业人员的是()o

A垂直运输机械作业人员

B登高架设作业人员

C钢筋工

D起重信号工

答案

C

79.题型：单选题

根据《消防法》规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申

请消防验收的是（）。

A国务院公安部门规定的大型人员密集场所

B国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所

C按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程

D国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所

答案

A

解析

实施监督管理”，据此，选项B、D错误。《消防法》第13条，按照国家工程建

设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、

备案：（1）国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设

单位应当向公安机关消防机构申请消防验收，故选项A为正确答案。（2）其他建设

工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进

行抽查。据此，选项C属于仅需备案抽查的“其他建设工程“，不合题意。

80.题型：单选题

实行施工总承包的，总承包单位统一（）。

A组织编制应急救援预案

B建立应急救援组织

C配备应急救援人员

D配备救援器材、设备

答案

A

81.题型：单选题

关于物权保护的说法，正确的是（）。*

A物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民

事责任

C侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

答案

B

解析

因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动

产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能妨害物权的，权利人

可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修

理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损

害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。对于物权保护方式，可以单独适用，也可

以根据权利被侵害的情形合并适用。

82.题型：多选题

超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括（）。

A责令停止违法行为，处以罚款

B责令停业整顿，降低资质等级

C情节严重的，吊销资质证书

D有违法所得的，予以没收

E3年内不得申请建筑业企业资质

答案

A,B,C,D

解析

《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚

款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得

的，予以没收。故选项A、B、C、D正确。

83.题型：多选题

关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确

的有（）。A

承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计B

承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告3（）天后，工程自动进入缺陷责任

期C

发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计D

发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任

期E

发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任

期

考点

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

缺陷责任期从通过竣工验收之日起计，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进

行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计，由于发包人原因导致工

程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自

动进入缺陷责任期。

考点：缺陷责任期的确定

84.题型：单选题

超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）清偿。A

抵押人，债务人B

债务人，抵押人C

债务人，抵押权人D

抵押权人，债务人

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

考点：抵押权。

85.题型：多选题

下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大

事故的有()。[2013]A

重伤80人B

直接经济损失500()万元C

死亡20人D

直接经济损失8000万元E

死亡30人

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

考查安全生产事故的等级划分国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定了

安全事故的等级划分，其中：重大事故是指造成1()人以上30人以下死亡，或者

50人以上1()0人以下重伤，或者500()万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

另外，所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。30人死亡属于特别重大

事故。

考点：生产安全事故的等级划分标准

86.题型：多选题

关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有()。A

依法对设计文件进行技术交底B

依法保证使用的建筑材料等符合要求C

依法审查施工图纸设计文件D

依法办理工程质量监督手续E

依法承揽工程的勘察、设计业务

考点

2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务

解析

本题考查的是勘察设计的质量责任和义务。BD属于建设单位的义务；建设单位应

当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审

查。

考点：依法承揽工程的勘察、设计业务

87.题型：单选题

下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是()。*

A超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程

D子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

答案

B

88.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报

告时，应向建设单位出具（）»

A质量保修书

B质量保证书

C质量维修书

D质量保函

答案

A

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工

验收报告时•，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的

保修范围、保修期限