机电安装工程分包合同范本示例_第1页
机电安装工程分包合同范本示例_第2页
机电安装工程分包合同范本示例_第3页
机电安装工程分包合同范本示例_第4页
机电安装工程分包合同范本示例_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

机电安装工程分包合同范本示例合同编号:__________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________一、工程概况1.1工程名称:机电安装工程项目1.2工程地点:____________________1.3工程内容:详见附件一《工程分包范围》1.4工程规模:____________________1.5工程总投资:__________________二、分包范围及内容2.1乙方同意按主项目的需求和本合同的约定,完成附件一《工程分包范围》所列明的工程内容。2.2乙方应按照主项目的进度要求,按时完成分包工程的施工。三、合同价格及支付3.1双方同意,本合同的合同价格为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。3.2支付方式如下:(1)合同签订后__个工作日内,业主向乙方支付合同总额的__%;(2)工程进度达到__%时,业主向乙方支付合同总额的__%;(3)工程验收合格后,业主向乙方支付合同总额的__%;(4)剩余合同总额的__%,作为质保金,在工程验收合格后__年内,无质量问题的情况下,一次性支付给乙方。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照主项目的设计文件、技术规范和本合同的约定进行施工,确保分包工程的质量和安全。4.2工程验收标准及方法详见附件二《工程验收标准》。4.3工程验收不合格的,乙方应按照主项目的要求及时整改,并承担整改费用。五、工期及进度5.1乙方应按照主项目的要求和本合同的约定,保证分包工程的工期和进度。5.2乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算,至工程验收合格后__日止。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格后__日止。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签名):_______________乙方代表(签名):_______________签订日期:____年__月__日合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程进度:__________1.6工程质量标准:__________二、分包范围及要求2.1乙方分包范围:__________2.2乙方应按照甲方的要求,完成分包范围内的设计、采购、施工、验收等工作。2.3乙方应确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的要求。2.4乙方应遵守国家及地方法律法规,严格按照相关技术规范进行施工。2.5乙方应承担分包工程的一切法律责任和经济责任。三、合同价格及支付3.1乙方向甲方提供的分包工程总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。3.2甲方支付乙方的款项分为三个阶段:第一阶段:合同签订后七个工作日内,支付分包工程总价款的30%;第二阶段:工程进度达到50%时,支付分包工程总价款的30%;第三阶段:工程验收合格并交付使用后,支付分包工程总价款的40%。3.3乙方开具正规发票,甲方按照相关规定进行报销。四、工期及进度4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划,确保分包工程按时完成。4.2乙方应在每个阶段工程完成后,向甲方报告工程进度及质量情况。4.3乙方如因自身原因导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应按照相关技术规范和质量标准进行施工,确保分包工程的质量。5.2工程验收分为分阶段验收和整体验收,验收合格后方可进入下一阶段。5.3甲方有权对分包工程进行监督检查,乙方应予以配合。5.4乙方应在工程验收不合格时,按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。六、保密条款6.1乙方应对甲方提供的工程相关资料、技术秘密、商业秘密等予以保密。6.2乙方不得将甲方的秘密泄露给第三方,否则应承担违约责任。七、违约责任7.1乙方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。7.2甲方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________合同编号:__________一、分包方:1.1分包方名称:__________1.2分包方地址:__________1.3分包方法定代表人:__________1.4分包方联系方式:__________二、发包方:2.1发包方名称:__________2.2发包方地址:__________2.3发包方法定代表人:__________2.4发包方联系方式:__________第一条工程内容1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程性质:__________1.5工程量:__________第二条工程价款2.1本合同工程价款为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。2.2工程价款的支付方式如下:(1)合同签订后,发包方支付分包方工程总价款的__________%作为预付款;(2)工程进度达到__________%时,发包方支付分包方工程总价款的__________%作为进度款;(3)工程验收合格后,发包方支付分包方工程总价款的__________%作为尾款。第三条工程质量3.1分包方应按照发包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工,确保工程质量。3.2工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。3.3工程验收不合格的,分包方应按照发包方的要求进行整改,直至达到验收标准。第四条工程进度4.1分包方应按照发包方提供的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。4.2工程实际进度与计划进度不符的,分包方应向发包方说明原因,并采取措施予以调整。4.3因分包方原因导致工程进度延误的,分包方应向发包方支付违约金,违约金计算方式如下:违约金=工程总价款×延误天数×延误比例。第五条安全生产5.1分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和发包方的安全生产要求进行施工。5.2分包方应建立健全安全生产管理制度,落实安全生产责任。5.3发生安全事故的,分包方应立即报告发包方,并按照发包方的要求进行处理。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份。8.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同解除、终止或失效后,双方对对方的债务仍应承担违约责任。分包方(盖章):发包方(盖章):签订日期:______年______月______日一、附件列表:1.附件一:《工程分包范围》2.附件二:《工程验收标准》二、违约行为及认定:1.乙方未按照主项目的设计文件、技术规范和本合同的约定进行施工,导致分包工程的质量和安全不符合约定。2.乙方未按照主项目的要求和本合同的约定,导致分包工程的工期和进度延误。3.乙方泄露对方的商业秘密和机密信息。4.双方未严格履行本合同的约定,导致一方违约。三、法律名词及解释:1.机电安装工程项目:指需要进行机电设备安装的工程。2.分包商:指承担主项目部分工程施工的单位。3.合同总额:指双方约定的分包工程的总额。4.质保金:指作为分包商履行合同质量保证责任的担保金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:及时沟通,调整施工计划,确保工程进度。2.工程质量问题:按照主项目要求整改,并承担整改费用。3.保密信息泄露:加强保密意识,签订保密协议,违规者承担法律责任。4.合同争议:友好协商解决,协商不成的,可通过法律途径解决。五、所有应用场景:1.适用于机电安装工程项目中的部分工程分包。2.适用于分包商具备相关施工资质和能力。3.适用于双方对分包工程的质量和进度有明确要求的场景。4.适用于需要双方保密商业秘密和机密信息的情况。合同编号:__________一、分包方:1.1分包方名称:__________1.2分包方地址:__________1.3分包方法人代表:__________1.4分包方联系电话:__________1.5分包方营业执照号:__________二、总包方:2.1总包方名称:__________2.2总包方地址:__________2.3总包方法人代表:__________2.4总包方联系电话:__________2.5总包方营业执照号:__________第一条工程范围及内容1.1本项目分包范围:__________1.2分包工程内容:__________第二条工程质量2.1分包方应按照总包方提供的施工图纸、施工规范、技术要求及标准等有关文件进行施工,确保分包工程的质量。2.2分包方应保证分包工程的材料、设备、工艺、质量等符合相关法律法规、行业标准和合同要求。2.3总包方有权对分包工程的施工过程进行监督检查,分包方应给予配合。第三条工程进度3.1分包方应按照总包方提供的工程进度计划和时间表进行施工,确保工程按时完成。3.2分包方应确保分包工程的施工进度与总包工程的施工进度相协调,不影响总包工程的进展。3.3总包方有权对分包工程的进度进行监督检查,分包方应给予配合。第四条工程价款及支付4.1本合同分包工程总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。4.2总包方在分包方完成分包工程后,应按照合同约定进行工程价款的支付。4.3支付方式如下:(1)分包方完成分包工程的__________%,总包方支付分包工程价款的__________%;(2)分包方完成分包工程的__________%,总包方支付分包工程价款的__________%;(3)分包方完成分包工程的剩余部分,总包方支付分包工程价款的剩余部分。4.4支付时间及方式:__________第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中,如分包方未按照约定完成分包工程,总包方有权解除合同。5.2在合同履行过程中,如分包方严重违约,总包方有权解除合同。5.3在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除或终止合同。5.4合同解除或终止后,分包方应按照总包方的要求完成剩余工程的施工,并承担相应责任。第六条违约责任6.1分包方未按照约定完成分包工程的,应向总包方支付违约金,违约金计算方式为:分包工程总价款×违约天数×违约利率。6.2总包方未按照约定支付分包工程价款的,应向分包方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:分包工程总价款×滞纳天数×滞纳利率。6.3双方的其他违约行为,应根据合同约定和法律法规的规定承担相应责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至分包工程完成并验收合格之日终止。分包方(盖章):__________总包方(盖章):__________法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________签订日期:__________年__________一、附件列表:1.工程设计图纸及技术要求2.工程进度计划3.分包工程范围详细说明4.相关法律法规和技术规范5.工程验收标准和方法6.保密协议7.违约责任认定及相关法律规定8.争议解决方式及相关法律规定二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定完成分包工程,或工程质量不符合约定标准的,视为违约。2.乙方未按照甲方要求的时间节点完成工程进度的,视为违约。3.乙方泄露甲方秘密的,视为违约。4.甲方未按照约定时间支付款项的,视为违约。5.甲方未履行合同约定的其他义务的,视为违约。三、法律名词及解释:1.机电安装工程:指机械、电气、自动化设备等安装工程。2.分包:指总包单位将其合同范围内的一部分工程或服务转包给其他单位或个人进行施工或服务。3.合同履行:指合同双方按照合同约定完成各自的权利和义务。4.违约:指合同一方或双方未履行合同约定的义务。5.验收:指工程完成后,按照相关标准进行检验、评估,以确定工程是否符合要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应制定合理的施工计划,确保工程按期完成。如因特殊情况导致延误,应及时与甲方沟通,寻求延期批准。2.工程质量问题:乙方应严格按照技术规范和质量标准进行施工,加强质量控制。如出现质量问题,应及时整改,直至符合要求。3.支付款项问题:甲方应按照约定时间支付款项,如出现延迟支付情况,应及时与乙方沟通,协商解决。4.秘密泄露:乙方应加强保密意识,签订保密协议,防止秘密泄露。如发生泄露,应立即采取补救措施,并承担违约责任。五、所有应用场景:1.适用于各类建筑物的机电安装工程分包。2.适用于工厂、办公楼、商场等场所的机电安装工程分包。3.适用于地铁、隧道、机场等交通设施的机电安装工程分包。4.适用于各类机电设备安装、调试、维护等分包服务。5.适用于其他需要进行机电安装工程分包的场景。一、附件列表:1.机电安装工程分包合同2.施工图纸3.施工方案4.技术要求5.工程进度计划6.安全生产管理制度7.商业秘密和机密信息清单8.补充协议二、违约行为及认定:1.工程质量不符合要求:分包方未按照发包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.工程进度延误:分包方未按照发包方提供的工程进度计划进行施工,导致工程进度不符合约定。3.安全生产管理不到位:分包方未严格按照国家有关安全生产的法律、法规和发包方的安全生产要求进行施工。4.保密信息泄露:分包方未按照合同约定保密对方的商业秘密和机密信息。5.未履行合同义务:分包方未按照合同约定履行相关的义务。三、法律名词及解释:1.分包方:指承担发包方提供的机电安装工程分包工作的乙方。2.发包方:指提供机电安装工程给分包方进行分包的甲方。3.工程价款:指分包方完成工程所需的支付的金额。4.工程质量:指工程满足国家相关法律法规、行业标准和规范的要求的程度。5.工程进度:指工程按照计划进行的速度和进度。6.安全生产:指在施工过程中,采取措施保障人员安全和设备安全。7.违约金:指一方未履行合同义务时,应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程质量问题:发现工程质量不符合要求的,发包方应及时通知分包方,分包方应按照要求进行整改。2.工程进度延误:发现工程进度不符合约定的,发包方应与分包方沟通,分包方应采取措施加快进度。3.安全生产问题:发现安全生产管理不到位的,发包方应要求分包方加强安全生产管理,确保施工安全。4.保密信息泄露:发现保密信息泄露的,受损害方应立即通知对方,并要求对方采取补救措施。5.合同履行纠纷:发生合同履行纠纷的,双方应通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于机电安装工程的分包合作。2.适用于需要明确分包方和发包方权利、义务和责任的场景。3.适用于工程质量、工程进度、安全生产有明确要求的场景。4.适用于需要保密商业秘密和机密信息的情况。5.适用于双方因履行合同产生争议需要解决的场景。一、附件列表:1.分包方资质证明文件2.总包方授权书3.分包工程设计图纸4.分包工程施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论