市政工程分包协议范本2024版

市政工程分包协议范本2024版A版本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限2.分包范围及内容2.1分包范围2.2分包内容3.分包价格及支付3.1分包价格3.2支付方式3.3支付时间表4.分包方的义务和责任4.1分包方的义务4.2分包方的责任5.总包方的义务和责任5.1总包方的义务5.2总包方的责任6.工程质量与标准6.1工程质量标准6.2工程验收标准7.工期要求7.1合同工期7.2工期延误8.安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求9.违约责任9.1分包方违约9.2总包方违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的终止与结算12.1合同终止12.2结算方式12.3结算时间13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.其他条款14.1法律适用14.2合同效力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.分包工程概况1.1工程名称：根据工程实际情况填写，例如“市道路改造工程”。1.2工程地点：具体到街道、区域，例如“市区街道”。1.3工程规模：包括工程建设的面积、长度等，例如“工程全长公里，总面积平方米”。1.4工程期限：按照工程实际进度和计划填写，例如“自合同签订之日起至年月日止”。2.分包范围及内容2.1分包范围：详细列出分包方需要承担的工程范围，例如“分包方负责道路的排水管道铺设、路基处理等工程”。2.2分包内容：具体到分包方需要完成的工程内容，例如“分包方需完成道路排水管道铺设米，路基处理面积平方米”。3.分包价格及支付3.1分包价格：明确分包工程的合同金额，例如“分包工程的合同金额为人民币万元整”。3.2支付方式：指定支付方式和账户，例如“支付方式为银行转账，分包方账户信息为：开户行：银行，账号：X”。3.3支付时间表：列出支付的时间节点，例如“合同签订后七个工作日内支付合同金额的30%，工程验收合格后支付剩余的70%”。4.分包方的义务和责任4.1分包方的义务：分包方应遵守的法律法规、行业规范和工程要求，例如“分包方应严格按照我国相关法律法规和行业标准进行施工”。4.2分包方的责任：分包方在工程中应承担的责任，例如“分包方应对分包工程的质量和安全负责，确保工程按时按质完成”。5.总包方的义务和责任5.1总包方的义务：总包方应提供的条件和支持，例如“总包方应提供分包方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、施工用水电等”。5.2总包方的责任：总包方在工程中应承担的责任，例如“总包方应对整个工程的质量、安全、进度等全面负责”。6.工程质量与标准6.1工程质量标准：明确工程的质量要求，例如“分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准”。6.2工程验收标准：列出工程验收的具体标准，例如“工程验收标准应按照我国《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行”。7.工期要求7.1合同工期：明确合同约定的工程完成时间，例如“合同约定的工期为年月日至年月日”。7.2工期延误：对于工期延误的处理方式进行约定，例如“如分包方原因导致工期延误，应按合同约定向总包方支付违约金”。8.安全生产与环保8.1安全生产要求：分包方必须遵守国家和行业的安全生产规定，制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的安全生产。例如，分包方应定期对施工现场进行安全检查，对施工人员进行安全教育。8.2环保要求：分包方应遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施保护环境，防止污染。例如，分包方在施工过程中应妥善处理废弃物，避免对环境造成污染。9.违约责任9.1分包方违约：分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任。例如，分包方逾期完成工程，应按合同约定向总包方支付违约金。9.2总包方违约：总包方未按合同约定提供施工条件或材料，导致分包方无法按期完成工程，应承担违约责任。例如，总包方延迟提供施工材料，应按合同约定向分包方支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式：合同争议通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方同意，争议可以提交仲裁机构进行仲裁，具体仲裁机构由双方协商确定。11.合同的变更和解除11.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。12.合同的终止与结算12.1合同终止：合同履行完成后，合同自然终止。12.2结算方式：双方同意采用银行转账方式进行结算。12.3结算时间：工程验收合格后，分包方提交结算报告，总包方在收到报告后15日内进行核实并支付应付工程款。13.保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：双方同意，保密内容在合同终止后仍需保密，保密期限为5年。14.其他条款14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.3合同附件：包括工程图纸、技术规范、施工方案等，附件作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括工程的整体布局、细节设计、施工标准等，图纸应由专业设计师绘制，并经过双方确认。附件2：技术规范详细要求：技术规范应包括材料的规格、质量标准、施工工艺等，规范应由专业工程师编写，并经过双方审核。附件3：施工方案详细要求：施工方案应包括施工步骤、施工方法、安全措施等，方案应由施工团队根据工程实际情况制定，并经过双方审批。附件4：安全生产措施清单详细要求：安全生产措施清单应包括施工现场的安全防护设施、安全操作规程等，清单应由安全管理人员制定，并经过双方审核。附件5：环保措施清单详细要求：环保措施清单应包括施工现场的环保设施、环保操作规程等，清单应由环保管理人员制定，并经过双方审核。附件6：工程量清单详细要求：工程量清单应包括工程的所有工程量、工程单价、工程总价等，清单应由造价人员编制，并经过双方确认。附件7：支付时间表详细要求：支付时间表应包括付款的时间节点、付款金额等，时间表应由财务人员制定，并经过双方确认。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定。2.分包方逾期完成工程。3.总包方未按合同约定提供施工条件或材料。4.总包方延迟支付工程款。5.双方未按合同约定履行其他义务。责任认定：1.分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，如支付违约金、修复不合格工程等。示例说明：如果分包方未能在约定的工期内完成工程，应当按照合同约定向总包方支付违约金。2.分包方逾期完成工程，应按合同约定向总包方支付违约金。示例说明：如果分包方延期完成工程，应当按照合同约定向总包方支付违约金。3.总包方未按合同约定提供施工条件或材料，导致分包方无法按期完成工程，应承担违约责任。示例说明：如果总包方延迟提供施工材料，应当按照合同约定向分包方支付违约金。4.总包方延迟支付工程款，应按合同约定向分包方支付违约金。示例说明：如果总包方延迟支付工程款，应当按照合同约定向分包方支付违约金。5.双方未按合同约定履行其他义务，应根据具体情况承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。3.工程验收：指工程完成后