二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附参考答案（综合题）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【答案】：B2、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】：B3、（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存【答案】：B4、关于工伤社会保险和意外伤害保险表述，正确的是（）。A.工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制D.工伤保险是法定的强制性保险【答案】：D5、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为（）A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【答案】：C6、下列情形中，符合施工许可制度的是（）。A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证【答案】：B7、（2021年第2批真题）根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是（）。A.碎石类建筑垃圾B.建筑物拆除产生的废弃物C.土石方类建筑垃圾D.建筑垃圾【答案】：D8、下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质C.企业资质证书的有效期为3年D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：C9、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房口.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】：D10、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同D.与招标代理机构串通【答案】：C11、下列（）不属于可撤销合同。A.因重大误解订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C.以欺诈手段订立的合同D.通过激烈竞争订立的合同【答案】：D12、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】：C13、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿的行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】：D14、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】：B15、当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A.原告住所地B.仲裁机构所在地C.合同签订地D.标的物所在地【答案】：B16、（2021年第2批真题）关于借款合同利息的说法，正确的是（）。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在归还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】：C17、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A.6月1日B.8月30日【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BC.10月8日D.10月20日【答案】：A18、关于合同成立时间的说法，正确的是()。A.口头合同自交付标的物时成立B.合同书自生效时成立C.承诺生效时合同成立D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立【答案】：C19、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是( )。A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包【答案】：A20、某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括()。A.承担民事责任B.停职检查并作价赔偿C.追究刑事责任D.接受治安管理处罚21、下列主体中，具有保证人资格的是（）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】：D22、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1B.2C.3D.5【答案】：D23、《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师经注册后，有权以建造师的名义担任建设工程项目施工的（）及从事其他施工活动的管理。4项目法人8.项目负责人。.项目经理口.项目技术负责人【答案】：C24、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括（ ）。A.提供的设计有缺陷B.向承包人推荐分包人分包专业工程C.提供的建筑材料不符合强制性标准D.指定购买的设备不符合强制性标准【答案】：B25、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。A.10天B.15天C.20天D.30天【答案】：B26、某工程设计文件需要作重大修改，则（）。A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B.设计单位可直接进行修改C.应由建设单位报原审批机关批准D.须开专家论证会后，设计单位方可修改【答案】：C27、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【答案】：A28、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D是施工企业的（）。A.负责项目管理的技术人员8.项目负责人C.技术负责人D.安全员【答案】：A29、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议【答案】：B30、下列属于外商投资的情形的有（）。A.外国投资者单独在美国境内设立投资企业B.外国投资者与其他投资者共同设立企业C.外国投资者取得中国境外企业的股份、股权、财产份额D.外国投资者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目【答案】：D31、行政处罚案件中，组织听证的费用由（）承担。A.当事人B.受益人C.行业协会D.行政机关32、下列关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效B.双方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】：A33、（2020年真题）在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。A.案外人对执行标的提出确有理由的异议的B.申请人撤销强制执行申请的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】：A34、场景（二）A.为其他关系单位代开增值税发票B.为单位职工代扣代缴个人所得税C.设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查口.将税务登记证借给关系单位【答案】：B35、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）。A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.只能向合同履行地的人民法院起诉。.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院【答案】：B36、根据《民事诉讼法》的规定，（）可以作为民事诉讼证人。A.本案审判员B.涉及本案的鉴定人员C.本案原告诉讼代理人D.本案被告的亲属【答案】：D37、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人【答案】：D38、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故处理的说法，正确的是（）。A.特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日B.重大事故的事故调查报告由国务院批复C.较大事故的批复时间为30日D.事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理【答案】：A39、（2021年真题第1批）6.甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】：D40、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。4在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认【答案】：B41、（2020年12月真题）根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过（）。A.3个月B.6个月C.12个月D.9个月42、关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须交纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金是招标人向中标人提交的保证金D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】：D43、关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）4注册不受年龄的限制8.可以申请在两个单位注册C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册【答案】：D44、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C45、融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同D.出卖人权利与义务相对人的差异性【答案】：B46、根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。A.保证合同是主合同的从合同B.保证合同只能是有偿合同C.保证合同是物的担保方式D.保证合同是非典型合同【答案】：A47、《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当取得（）的同意。A.被代理人B.法定代理人C.第三人D.指定代理人【答案】：A48、（2020年12月真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的【答案】：B49、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县，在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在乂县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失由（）。A.丙承担B.甲承担C.乙承担D.甲与乙分担【答案】：A50、（2021年真题第2批）甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元【答案】：A51、下列投标文件中，应当拒收的是（）。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件【答案】：C52、某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【答案】：D53、气象水文资料是（）给施工单位，并保证真实，准确，完整。A.勘察单位B.建设单位C.气象水文主管部门D.施工单位【答案】：B54、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。A.3个月至1年B.3个月至6个月C.6个月至1年D.6个月至3年【答案】：D55、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是（）。A.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员【答案】：A56、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】：A57、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（ ）。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元C.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】：C58、关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家为3人B.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人C.评标委员会的成员不得拒绝在评标报告上签字D.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据【答案】：D59、资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形是（）。A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：CD.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】：A60、下列关于债的表述，正确的是（）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利。.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任【答案】：B61、根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（）A.甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章C.丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议D.戊公司未按招标文件的要求提供投标保函【答案】：C62、（2020年12月真题）关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单位同意B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责63、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得任意压缩（）工期。A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】：D64、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】：D65、下列关于不动产登记的效力表述中，正确的是（）。4没有进行转移登记，房屋买卖合同不生效B.导致不能进行房屋转移登记的房屋买卖合同一方当事人，应当承担违约责任C.未办理预告登记就不能办理房屋转移登记D.预告登记不影响处分房屋的权利【答案】：B66、根据《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】：B67、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】：D68、（2019年真题）下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】：A69、建筑企业的特种作业人员不包括（）。A.架子工B.钢筋工C.起重信号司索工D.起重机械司机【答案】：B70、以下关于施工企业资质的说法中正确的是（）。A.施工总承包一级企业的净资产应当在4000万元以上B.施工企业应当自行购买与其从事施工活动相适应的技术装备C.三级企业不再要求已完成的工程业绩D.施工总承包二级企业的净资产应当在800万元以上【答案】：C71、（2016年真题）根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】：A72、按用人单位参保的建筑施工企业应以（）为基数依法缴纳工伤保险费。A.工资总额B.人均工资C.合同金额D.利润总额【答案】：A73、关于竣工档案归档的说法，正确的有（）。A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交C.档案归档应在工程项目竣工验收后6个月内完成D.勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：A【答案】：D74、关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行建筑施工作业的说法，正确的是()。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外C.因特殊需要必须连续作业的，必须有省级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明D.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意【答案】：B75、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、总监理工程师【答案】：C76、多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制一案多庭制D.多案多庭制77、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。4承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效口.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】：A78、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】：D79、下列不构成侵权的行为是（）。A.故意毁损他人财物B.施工现场的施工噪声造成不便C.违约行为给他人造成逾期利润损失D.建筑物倒塌给他人财产造成损失80、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】：C81、关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理，下列说法错误的是（）。A.施工单位项目负责人确保安全生产费用的投入B.由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证并承担不利后果。.有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件D.建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成【答案】：A82、（2020年12月真题）下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是（）。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办转送复查复核意见等行为C.行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照责令停产停业没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚D.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为【答案】：C83、（2017年真题）关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】：C84、下列关于中标和签订合同的表述中，不正确的是（）。A.中标通知书发出之日起30日内签订合同B.招标人根据评标报告和中标候选人确定中标人C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人D.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议【答案】：C85、根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】：B86、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【答案】：A87、以下关于施工总分包单位安全生产责任的说法中正确的是（ ）。A.总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工B.总承包单位和分包单位对全部工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担全部责任D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案【答案】：D88、某建设工程在施工过程中发生一起安全事故，导致5人死亡，20人重伤，直接经济损失5,000万元，则此次事故为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】：C89、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任【答案】：C90、下列关于依法必须招标项目的招标公告和公示信息的公告公示的说法，正确的有（）。A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应依法向社会公开B.招标公告和公示信息可以在项目所在地电子招标投标公共服务平台发布C.招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”和项目所在地省级电子招标投标公共服务平台同步发布D.发布媒介提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务可以适当收费【答案】：A91、下列组织中，不具有法人资格的是（）。A.大学8.项目经理部。.公司D.社团【答案】：B92、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（）。A.丙应对此承担全部责任B.应由乙承担全部责任C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失【答案】：B93、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】：D94、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订（）。A.分包合同B.安全生产协议C.安全生产责任书D.安全生产合同【答案】：B95、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：CD.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】：D96、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙损失【答案】：A97、建造师有下列情形之一，申请注册时予以注册的是（）。A.同时申请在两个单位注册的B.执业活动以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满3年的C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的【答案】：B98、甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合同,甲向乙支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义务，致使不能实现合同目的，甲可以向乙主张返还（）。40万元50万元90万元D.100万元99、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（）。A.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁B.向人民法院上诉C.向人民法院申请再审D.向人民法院执行庭申请复议【答案】：A100、场景（三）A.建立、健全安全生产责任制B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C.设置安全生产管理机构D.依法参加工伤保险【答案】：B101、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：C102、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为60万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。A.1B.2C.3D.4【答案】：B103、某房地产开发公司与某金融机构签订了一份《借款合同》，合同中约定了借款的用途、数额、期限等内容。在履行合同中该金融机构未能按约定的期限提供贷款，造成了房地产开发公司的损失。此时金融机构（）。A.不承担任何责任8.可提出解除借款合同C.可延期提供贷款D.应赔偿房地产开发公司的损失【答案】：D104、下列关于法人登记的说法，正确的是（）。A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记。.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机关法人资格D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众自治组织法人【答案】：A105、（2015年真题）根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。4擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A告，可以并处罚款【答案】：D106、根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.企业负责人、项目负责人、安全生产管理人员已考核合格B.为职工办理工伤保险C.按照规定应为委托监理的工程，已委托监理D.已经确定建筑施工企业【答案】：D107、场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是（）。A.保证方式B.保证期间C.保证担保范围D.被保证人的其他债权【答案】：D108、关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.建筑施工总承包企业特级资质不少于6人B.建筑施工劳务分包企业不少于1人C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人D.建筑施工专业承包企业一级资质不少于2人109、关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的是（）。A.施工许可证与安全生产许可证无关B.安全生产许可证以施工许可证取得为前提C.因吊销安全生产许可证更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取D.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同【答案】：C110、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】：C111、（2021年真题第2批）关于借款合同利息的说法，正确的是（）A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】：C112、某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是（）。A.质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B.仲裁条款约定无效C.质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理口.双方只能修改或补充仲裁约定【答案】：C113、（2020年12月真题）关于民事案件开庭审理的说法，正确的是（）。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外人民法院均应当公开审理8.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件一律公开宣告判决D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许【答案】：C114、根据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》的规定，下列情形中应当依法查处并向社会公布的是（）。A.拖欠农民工工资报酬的？B.违反禁止使用童工规定的？C.未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的？D.未依法为劳动者办理意外伤害险的【答案】：B115、关于施工质量检验和返修的说法，不正确的有（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位通知建设单位或监理单位即可B.竣工验收时发现质量问题的工程，由施工单位负责返修C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，可追究项目负责人的责任D.工程质量检测机构不得转让检测业务【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：A116、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.法定代表人以法人的名义从事的民事活动，其法律后果由法定代表人承担C.机关法人属于非营利法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】：A117、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）。A.事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组应当自事故发生之日起30日内提交事故调查报告D.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查【答案】：D118、关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金119、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。A.招标公告发布之日B.领取招标文件之日C.提交投标文件的截止之日口.资格预审结束之日【答案】：C120、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。A.可随时解除合同8.享有留置权C.不得单方变更设计口.可请求法院撤销合同【答案】：A121、根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是（ ）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况B.保证本企业安全生产投入的有效实施C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】：B122、涉及公路、水运、水利、通信、铁路、民航等方面的建筑业企业资质证书的变更，办理变更手续的住房城乡建设主管部门应当将建筑业企业资质证书变更情况（）。A.告知工商主管部门？B.告知申办单位？。.告知同级有关部门？口.告知上级有关部门【答案】：C123、（2014年真题）按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A.昼间60dB（A）,夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）【答案】：C124、（2021年真题第1批）关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】：B125、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】：D126、专利权的保护期限开始时间为()A.10年B.15年C.申请日D.核准注册之日【答案】：C127、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当()，方准使用。A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证C.向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续【答案】：C128、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。A.试用期B.劳动报酬C.保守商业秘密D.福利待遇【答案】：B129、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】：B130、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地()。A.最低工资标准B.最高工资标准C.平均工资标准D.劳务派遣企业最低工资标准【答案】：A131、关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是()。A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿C.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利D.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险【答案】：D132、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】：A133、关于建筑工程一切险说法正确的是()。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C134、关于联合共同承包的说法，正确的是（）。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.联合体各方应与招标人签订独立的合同【答案】：C135、关于评标的说法，正确的是（）。A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】：D136、有盖水池满水试验程序为（）。A.水池注水f池内水位观测f整理试验结论B.试验准备f水池注水f池内水位观测f整理试验结论。.水池注水一池内水位观测f蒸发量测定f整理试验结论D.试验准备f水池注水一蒸发量测定f整理试验结论【答案】：B137、关于工程招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位资金的项目必须招标B.使用中国人民银行贷款的项目必须招标C.使用外国政府贷款的勘察单项合同估算价在50万元的项目D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标【答案】：D138、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】：C139、关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是（ ）。A.以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%【答案】：D140、关于人身保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】：B141、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以下属于施工企业质量不良行为的认定标准的有（）。A.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.将承包的工程转包或违法分包的【答案】：B142、必须经总监理工程师签字的工作是（）A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收【答案】：D143、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同D.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行【答案】：D144、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.发出B.当事人收到C.申请撤销期限届满D.作出【答案】：D145、根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。A.勘察单位B.建设单位和施工企业C.设计单位D.建设单位和监理单位【答案】：B146、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】：B147、（2014年真题）下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力【答案】：D148、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据《劳动合同法》的规定，施工单位应当给予王某（）个月工资的经济补偿。A.1B.1.5C.2D.3【答案】：B149、以下关于代理的说法中正确的是（）。A.代理人实施代理行为时不得独立进行意思表示B.数人为同一代理事项的代理人的，应当推选牵头人C.代理行为的法律后果归属于代理人D.法定代理是指根据法律的规定而发生的代理【答案】：D150、甲公司将施工机械出租给乙公司，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给不知情的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。人.有效B.可撤销C.无效D.效力待定【答案】：D151、根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（ ）。A.发生不可抗力，即可解除合同B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为标明不履行主要债务，即可解除合同C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人有权随时解除合同【答案】：B152、2014年1月，某建筑公司聘请王某为采购员，同年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，所能完成的任务量减少，为此，公司决定扣减工资，两个月后公司决定解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是（）A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，公司应提前30日通知王某，解除劳动合同。.公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以公司不得解除劳动合同【答案】：D153、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（ ）。A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【答案】：A154、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】：A155、（2020年真题）关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权C.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉【答案】：B156、下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷应当由被告所在地人民法院管辖C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则【答案】：A157、相邻的两个标段，分别由甲、乙两家施工企业施工，甲的供应商丙误将通用建筑料交付给了乙，丙要求乙返还该建筑材料的依据是（ ）。A.合同B.侵权C.无因管理D.不当得利【答案】：D158、国家重点工程消防防火巡查次数（）。人.每日B.7天15天一个月【答案】：A159、对于危险性较大的土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、总监理工程师【答案】：C160、下列关于建造师注册执业的说法，正确的是（）。A.通过考核认定或考试合格取得我国建造师资格证书，就可以建造师名义执业B.未获得建造师注册证书和执业印章的，不得担任大中型项目施工的项目经理C.建造师执业的岗位范围可超越注册单位的资质范围D.取得建造师资格证书的人员可以申请在两个及以上的单位注册【答案】：B161、担保的产生源于（）对债务人的不信任。A.当事人B.保证人C.债权人D.被担保人【答案】：C162、（2017年真题）根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人所在地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】：D163、建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）。A.主合同B.从合同C.无偿合同D.计划合同【答案】：B164、（2017年真题）关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人的优先受偿权优于抵押权【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C8.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】：A165、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止【答案】：B166、（）是指财产实际掌握、控制的权能。A.处分权B.占有权C.使用权D.收益权【答案】：B167、关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关168、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为()日。A.5B.10C.15D.20【答案】：D169、以下关于建筑节能的说法，错误的是()。A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准【答案】：D170、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()4有符合国家规定的注册资本8.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备口.有良好的工程业绩【答案】：D171、国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A.节能B.节地C.节水D.节材【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：A172、某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.5月1日B.5月10日C.5月20日D.5月30日【答案】：D173、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。A.运费由收货人承担B.已收取运费的，托运人无权要求返还C.运费由承运人和托运人共同承担D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费【答案】：D174、下列可移动文物中不属于国家所有的是（）。A.中国境内出土的文物，国家另有规定的除外8.国有文物收藏单位的文物C.流失于海外的文物D.国家购买的文物175、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）。A.建筑材料进场B.建筑设备安装C.隐蔽工程验收D.工程竣工验收【答案】：D176、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（ ）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证【答案】：D177、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是（）。儿被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告口.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】：B178、（2018年真题）某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。6000元12000元15000元18000元【答案】：C179、关于安装工程一切险保险期限的说法中，正确的是（）。A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】：D180、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】：A181、《绿色施工导则》对机械设备与机具作出规定，下列不属于该规定的是（）。A.合理安排工序，减少作业区域的机具数量【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DB.建立施工机械设备管理制度C.选择功率与负载相匹配的施工机械设备D.合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率【答案】：A182、关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D183、（2019年真题）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金【答案】：A184、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止的活动不包括（）。A.采石B.占用园林绿地。.在历史建筑上刻划、涂污D.举办大型群众活动185、外观设计专利权的期限为（）年。A.20B.15C.10D.5【答案】：B186、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】：A187、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（ ）。4项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包B.外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行C.外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成【答案】：D188、下列选项中，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书【答案】：A189、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】：A190、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【答案】：C191、无盖构筑物水池满水试验流程为（）。A.试验准备一水池内水位观测一水池注水一蒸发量测定一整理试验结论B.试验准备一水池注水一蒸发量测定一水池内水位观测一整理试验结论C.试验准备一水池注水一水池内水位观测一蒸发量测定一整理试验结论D.试验准备一蒸发量测定一水池注水一整理试验结论一水池内水位观测【答案】：C192、双方当事人达成仲裁和解协议后，一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时，当事人（）。4可申请仲裁机构强制执行B.只能向人民法院起诉C.可申请仲裁庭恢复审理D.根据原仲裁协议再次申请仲裁【答案】：D193、下列关于商标与商标专用权的描述，正确的是（）。A.商标可以分为商品商标和服务商标两大类B.商标专用权的内容包括财产权和人身权。.商标专用权的保护对象是向国家商标管理机关申请注册的商标口.注册商标的有效期为10年，自申请之日起计算【答案】：A194、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位在编制（）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。A.工程预算B.工程估算C.工程决算D.工程概算【答案】：D195、根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同A.5年B.3年【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：CC.2年D.1年【答案】：C196、根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款【答案】：D197、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节水、节地【答案】：B198、有权执行仲裁裁决的机构是（）。A.仲裁委员会B.人民检察院C.人民法院D.人民政府199、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定8.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】：D200、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.因管理【答案】：D201、为了达到工程总承包对企业资质的要求，下列说法错误的是（）。儿具有工程设计综合资质、行业或专业甲级资质的单位，可直接申请相应类别施工总承包一级资质B.具有一级及以上施工总承包资质的单位，可直接申请相应类别工程设计甲级资质C.上述单位完成的相应规模工程总承包业绩可以作为设计、施工业绩申报D.设计、施工单位结成联合体进行工程总承包的，应以设计单位为牵头单位202、关于招标基本程序的说法，正确的是（）。A.标底应当在评标时公布8.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行C.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据D.投标文件从投标人送达文件之日起生效【答案】：B203、由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。关于法的效力层级，下列说法错误的是（）。A.法律至上B.上位法优于下位法C.特别法优于一般法口.新法优于旧法【答案】：A204、关于施工单位安全生产责任的说法，错误的是（）。A.企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人B.工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任C.实行工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人可以定期考核分包企业安全生产管理情况口.项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案205、下列（）不属于无效合同的特征。A.具有违法性B.具有不可履行性C.需经权利人或被代理人追认性D.自订立之时就不具有法律效力【答案】：C206、（2020年12月真题）关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是（）。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任。.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：C207、（2015年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】：D208、用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由（）。A.用人单位承担全部赔偿责任B.劳动者承担全部赔偿责任C.原用人单位自行承担D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任【答案】：D209、（2017年真题）某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任【答案】：A210、下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。A.署名权B.修改权C.保护作品完整权D/许可使用权【答案】：D211、建设工程施工合同中，属于发包人义务的是（）。A.及时检查隐蔽工程B.不得转包和违法分包工程C.交付竣工验收合格的建设工程D.自行完成建设工程主体结构【答案】：A212、（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是（ ）。A.须经有关机关批准8.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】：D213、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】：D214、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。A.配套建设的环境保护设未经验收或者验收不合格的，经上级主管部门同意，可以投入生产或者使用。B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C.涉及环境保护的项目，建设单位应当依法向社会公开验收报告D.由监理单位对环境保护设施进行验收【答案】：B215、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故调查组织的组织者是（）A.事故发生地设区的市人民政府B.事故发生地省级人民政府C.国务院或者国务院授权的有关部门D.省级人民政府应急管理部门【答案】：C216、下列不属于建造师基本义务的是()。A.守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德B.执行技术标准、规范和规程C.保证执业成果的质量，并承担相应责任D.保管和使用本人注册证书、执业印章【答案】：D217、关于投标文件的补充、修改和撤回的说法，正确的是()。A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】：C218、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用