二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【a卷】

【答案】：【答案】：B二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】：C2、关于招标文件的说法中，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定8.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】：D3、施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是（）。4注册资本发生变更的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.被投诉、举报的D.不与分包单位结算的4、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（ ）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】：D5、装配式预应力混凝土水池壁板缝混凝土浇筑施工质量是水池（）的关键。A.抗浮B.抗变形C.结构强度D.防渗漏【答案】：D6、关于投标人及利害关系人异议与投诉程序，说法正确的是（）。A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议B.投标人对开标有异议的，可以直接向招标行政监督部门投诉C.利害关系人对评标结果有异议的，应当在签订合同前向评标委员会书面提出异议D.投标人或利害关系提出异议，招标人未在规定时间进行答复的，投标人可以向法院起诉【答案】：A）。7、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】：B8、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.6个月B.3个月C.9个月D.1年【答案】：B9、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。A.备案的中标合同B.最后签订的合同。.双方协商所确定的合同D.签订合同时工程所在地的价格标准【答案】：A10、发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动11、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】：D12、（2020年真题）关于建设工程暂估价的说法，正确的是（ ）。A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.工程总承包依法招标后，不得免除暂估价项目的招标要求C.暂估价的适用范围包括工程和货物D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】：B13、开标地点应当为（）。A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点【答案】：C14、根据《建筑业企业资质管理规定》，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质（）。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B15、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.2％B.5％C.10％D.20％【答案】：C16、关于施工中节能措施的说法，正确的是（）。4在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标【答案】：A17、以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（）。A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录。.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料口.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗18、关于劳动合同试用期的说法，正确的是()。A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】：B19、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A.施工企业B.国家C.建设单位D.建设用地使用权人【答案】：B20、取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记8.注册C.备案D.所在单位考核合格【答案】：B21、按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。A.购买的电气材料B.购买的塔吊设备C.现场制作的预制板口.商品混凝土【答案】：C22、（2015年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】：C23、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任【答案】：D24、 （2014年真题）关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说法，正确的是（ ）。A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是强制性的C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本【答案】：C25、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按合同法其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（ ）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】：C26、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款【答案】：B27、王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120【答案】：B28、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】：A29、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】：C30、债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同的期限履行债务，债权人有权依照法律规定（）该财产。A.抵销B.留置C.混同D.免除【答案】：B31、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节水、节地【答案】：B32、下列选项中，不属于我国《建筑法》《安全生产法》等相关法律法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是（）。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【答案】：D33、王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在地（）。A.无效8.有效C.应重新认证D.直被吊销【答案】：B34、施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.60D.45【答案】：D35、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】：B36、场景（六）A.水泥厂与材料供应商联名通知施工单位B.水泥厂通知施工单位。.材料供应商通知施工单位D.征得施工单位同意【答案】：D37、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】：C38、关于项目经理的说法中，正确的是（）。4项目经理的权利来自于企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理。.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】：A39、关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是（）。A.以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%【答案】：D40、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的是（）。A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人承担法律责任C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人承担法律责任D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律责任【答案】：A41、（2015年真题）关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ ）。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取代了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】：D42、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200T水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210T,根据有关法律规定，乙公司所产生的10T水泥的债权的发生根据属于（ ）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】：C43、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。15日1个月C.2个月D.3个月【答案】：B44、关于人民调解的说法，正确的是（）。A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行【答案】：A45、关于项目经理部的说法，正确的是（）4项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部。.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】：D46、根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是（）。A.行政不作为纠纷B.涉外婚姻纠纷C.施工企业工资纠纷D.工程质量纠纷【答案】：D47、（2021年第2批真题）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷【答案】：D48、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】：A49、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险属于强制险B.保险由建设单位办理C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】：C50、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照一定原则实施。该原则是（）。A.废物再利用B.再生能源利用C.防止再次污染D.减量化优先【答案】：D51、根据建筑节能制度，国家对集中供热的建筑，实行分户计量、按（）收费。A.面积B.空间C.用热量D.时间【答案】：C52、（2016年真题）关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格【答案】：B53、（2015年真题）某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】：B54、某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是（）。A.订立机动车买卖合同时B.交付行驶证时C.交付车辆时D.进行过户登记时【答案】：C55、建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AB.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥【答案】：D56、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施不包括（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查。.项目负责人必须在场陪同D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【答案】：C57、关于担保的说法，正确的是（）。A.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证B.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】：A58、某施工企业为了索要工程款。聘请律师代为诉讼，该行为属于（）。A.委托代理？B.法定代理？C.制定代理？D.表见代理59、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是（）。A.当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院不予支持B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求按照银行同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持C.政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫资建设，并支付利息D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或市场报价利息【答案】：D60、注册商标的有效期为10年，其计算起始日为（）。A.核准注册日B.提出申请日C.续展申请日D.初审公告日【答案】：A61、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】：D62、场景（四）A.地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B.发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C.保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守D.保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定【答案】：D63、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C.承租人破产的，租赁物属于破产财产D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：A64、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.3C.2D.6【答案】：B65、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。5000元4500元7000元10000元【答案】：D66、场景（七）A.请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为B.请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为C.通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元D.通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元【答案】：B67、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：B68、甲建筑公司与乙劳务公司签订分包合同，约定：甲公司按日支付乙公司劳务费用，因施工造成的人员伤亡责任一概由乙公司承担，合同争议由上海仲裁委员会仲裁。根据《民法典》，此分包合同（ ）。A.因显失公平可以撤销B.合同无效，仲裁条款随之也无效C.未经得建设单位同意，属于效力待定合同D.违法的免责条款无效，其他部分仍然有效【答案】：D69、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失8.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B70、以下有关法规备案和审查的说法中，不正确的是（）。A.地方性法规应在公布后30日到有关机关备案8.公民如发现地方性法规与法律相抵触的，可书面建议全国人大常委会进行审查C.行政法规应报全国人大常委会备案D.地方政府规章只需要向国务院备案【答案】：D71、根据《刑法》，下列刑事责任中属于主刑的是（）。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境【答案】：C72、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】：C73、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】：C74、甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息【答案】：A75、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【答案】：B76、不视为工伤的情形（）。4在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的8.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的D.工作期间因为工作问题跳楼自杀【答案】：D77、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为()。A.6个月年C.2年D.5年【答案】：C78、建设项目环境噪声污染的防治，主要解决建设项目某一阶段可能产生的环境噪声污染问题，该阶段是指()。A.施工过程B.建成后使用过程C.建设过程D.建成后维修过程【答案】：B79、根据《民法典》，关于承揽合同的说法，正确的是()。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】：D80、我国的宪法是由()制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。A.国务院B.全国人民代表大会C.国家行政机关D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B81、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】：B82、下列文件不属于投标文件的内容的是（）。A.投标函及投标函附录B.拟签订合同的主要条款C.投标保证金D.施工组织设计【答案】：B83、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据【答案】：C84、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案，报送A.7B.10C.15D.20【答案】：C85、（2020年12月真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是（）。A.总价方式B.定额方式C.成本加酬金方式D.单价方式【答案】：D86、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】：A87、关于建筑工程一切险说法正确的是（）。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C88、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。A.涉及国家安全、国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目。企业比如民营企业呢？规模大小呢？D上市公司，如果规模很小盖一个厕所呢？【答案】：B89、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。4承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效；C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效口.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A全部支持【答案】：B90、（2021年真题第1批）总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（）A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位口.项目经理【答案】：A91、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到处罚决定书。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【答案】：D92、（2020年12月真题）根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是（）。A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批93、施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，未提交竣工结算文件，则应付工程款时间为（ ）。A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日D.判决生效之日【答案】：B94、某建设单位于2014年3月1日领取了施工许可征，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。2014年5月1日2014年6月1日C.2014年9月1日D.2014年12月1日【答案】：D95、A建筑公司与8建材公司因材料购买合同发生争议，人公司根据合同中的仲裁条款向某市仲裁委员会申请仲裁。仲裁过程中双方自行和解，人公司撤回了仲裁申请。事后8公司对和解协议表示反悔并不予履行。人公司此时可以（）。A.根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁B.向人民法院申请强制执行和解协议C.向人民法院申请仲裁D.与B公司重新达成仲裁协议并再次申请仲裁96、（2016年真题）根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月【答案】：B97、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：B98、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）A.暂停施工，并及时报告建设单位B.暂停施工，并及时报告有关主管部门C.整改，并及时报告建设单位D.整改，并及时报告有关主管部门【答案】：A99、房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为（）以上。3.6亿元1亿元4000万元800万元【答案】：B100、（2019年真题）根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】：C101、（2021年第2批真题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A102、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门口.公安部门【答案】：D103、关于行政强制的说法，正确的是（）。A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定冻结存款、汇款的行政强制措施B.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行C.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施D.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施【答案】：D104、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是（）。A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证【答案】：B105、下列关于自然人的民事权利能力和民事行为能力的表述正确的是（）A.自然人的民事权利能力和民事行为能力均始于自然人的出生，终于自然人的死亡8.有民事权利能力者，不一定有民事行为能力。.有民事行为能力者，不一定有民事权利能力D.无民事行为能力者，一定没有民事权利能力【答案】：B）。106、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解8.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】：B107、（2021年真题第1批）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息【答案】：B108、（2021年真题第2批）某施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】：C109、某建设工程按规定于2012年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A.向发证机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告批准手续D.改办施工许可证【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：C110、某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标，情节特别严重，则应（）。4只需要承担民事责任8.只需要承担民事责任和行政责任C.应该承担刑事责任D.应处以罚款【答案】：C111、某装修写字楼工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（）。A.由甲承担责任，乙无责B.由甲和乙承担连带责任C.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责D.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任【答案】：D112、下列不属于物权的是（）。A.抵押物B.房屋产权C.商标专用权D.建设用地使用权113、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动【答案】：B114、关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。A.仲裁应当开庭进行B.仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提C.仲裁应当公开进行D.当事人协议仲裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行【答案】：A115、根据《民法典》，下列不适合作为质押财产的是（）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【答案】：C116、（2018年真题）施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】：A117、场景（六）4有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B.无权要求水泥厂继续履行合同。.有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失口.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失【答案】：D118、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润【答案】：D119、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】：C120、根据《招标投标法》规定，下列做法正确的是（）。A.招标人收到投标文件后，应当签收保存并开启B.投标人少于5个，应当重新招标C.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点D.逾期送达的投标文件，投标人有正当理由的，招标人不得拒收【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：C121、买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。A.现实交付B.简易交付C.占有改定D.指示交付【答案】：C122、下列行政强制中，属于行政强制措施的是（）。A.查封场所B.加处罚款C.排除妨碍D.划拨存款【答案】：A123、（2020年真题）关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有收取招标文件的潜在招标人124、关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】：A125、（2018年真题）关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】：D126、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁【答案】：B127、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间（）。A.诉讼时效中止B.诉讼时效中断C.诉讼时效不中止D.诉讼时效终止【答案】：C128、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照【答案】：D129、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】：C130、根据我国《民法典》，下列关于抵押权的说法错误的是（）。A.债务履行期满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同已登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照债权比例清偿D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务认清偿【答案】：D131、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【答案】：A132、企业劳动争议调解委员会主任由（）A.只能由职工代表担任B.只能由工会成员担任C.只能由双方推举的人担任D.由工会成员或者双方推举的人员担任【答案】：D133、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】：D134、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】：A135、（2020年真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【答案】：A136、关于评标委员会，下列说法正确的是（）。A.评标委员会成员的名单在评标结束前保密B.评标委员会七个成员中，专家有三名C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.评标委员会成员由三人组成【答案】：C137、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。A.建设单位统一组织B.监理单位统一组织C.总承包单位统一组织D.总承包单位和分包单位各自【答案】：C138、建筑施工劳务分包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。A.2人B.3人C.4人D.6人【答案】：A139、下列关于施工安全费的提取与管理不符合法律规定的是( )。A.矿山工程为工程造价的2.5%B.总承包单位应将安生生产费直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取C.安全费在合同中约定不明，合同期1年以内的，建设单位预付不低于该费用30%D.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费【答案】：C140、债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的5万元债权转让于第三人丙。根据《合同法》的有关规定，该转让行为()人.有效8.可撤销C.无效D.效力待定【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D【答案】：C141、能够充分体现被代理人意志的代理属于（），也称作“意定代理”或“任意代理”。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】：A142、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在投标文件的截止时间前，投标人（）。4可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】：A143、某材料供应商出售给甲施工单位500吨钢材，甲施工单位持提货单去对方仓库提货时仓库发货员误将600吨钢材给其装了车发运，该情形构成了（）。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债144、（2019年真题）甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行，2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】：C145、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（）。A.继续履行、消除危险或者赔偿损失B.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金【答案】：B146、（2018年真题）关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（ ）。A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物【答案】：D147、建设用地使用权自（）时设立。土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】：C148、下列场站构筑物组成中，属于污水处理构筑物的是（）。A.吸水井B.污泥脱水机房C.管廊桥架D.进水泵房【答案】：D149、自然人的软件著作权保护期为（）。A.自然人终生及其死亡后50年50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年【答案】：A150、（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】：A151、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判口.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】：D152、（2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】：D153、（2015年真题）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】：A154、（2021年第1批真题）关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】：A155、(2014年真题)按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为()。A.昼间60dB(A),夜间50dB(A)B.昼间65dB(A),夜间50dB(A)C.昼间70dB(A),夜间55dB(A)D.昼间75dB(A),夜间60dB(A)【答案】：C156、关于团体标准的说法，正确的是()。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】：C157、下列行为中，属于委托代理的是()。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼口.分包商完成主体结构施工【答案】：C158、()不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。A.施工单位B.勘察设计单位。.项目经理部D.监理单位【答案】：C159、《绿色施工导则》对提高用水效率进行了规定，下列不属该规定的是()A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【答案】：B160、下列主体中，具有保证人资格的是()。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】：D161、关于质证，下列说法正确的是()。A.证据应当在法庭上出示，由法官和提出一方当事人质证B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，不得在公开开庭时出示，因此无需质证C.当事人有权要求对方当事人出示证据的原件或者原物D.证人之间不得进行对质【答案】：C162、注册建造师王某由于工作变动，与甲施工单位解除了劳动关系，受聘乙施工单位担任项目经理，则王某应按规定办理的手续是()。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】：C163、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】：A164、甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过年利率24%的范围内支付利息【答案】：A165、民事诉讼的证据不包括（）。A.物证B.被害人陈述C.视听资料D.勘验笔录【答案】：B166、工程师李某经考试合格取得建造师资格证书后工作单位变动，通过新聘用单位进行的注册属于()A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】：A167、(2020年12月真题)关于委托合同的说法，正确的是()。A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务给受托人造成损失的委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【答案】：D168、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有()。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】：C169、下面关于质权的说法，正确的是()。A.质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征B.质权人在质权存续期间，可以处分质物C.质物必须是动产D.能够用作质押的动产必须符合国家的规定【答案】：A170、甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。A.要求丙承担违约责任B.要求乙承担违约责任C.要求乙和丙共同承担违约责任D.要求乙或者丙承担违约责任【答案】：B171、关于安全生产许可证与资质证书的说法，不正确的有（ ）。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件有效期均为3年，期满前3个月办理延期D.两个证件的申请条件均对人员有相应的要求【答案】：C172、甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A.发出B.撤回C.撤销D.变更【答案】：C173、关于中标及签订合同，下列说法正确的是（）。A.评标委员会提出书面评标报告并自行确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起30日内签订合同C.最终签订的合同可以根据双方自愿，更改合同内容口.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】：D174、根据《民法典》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【答案】：B175、（2020年真题）（教材已修改）关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：D176、以下法律文书不具有强制执行力的是（）。A.生效的仲裁判决书B.当事人双方达成的和解协议C.生效的仲裁调解书D.人民法院的裁决【答案】：B177、根据《建设工程安全生产管理条例》第11条的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位；建设单位应当在拆除工程施工（）前，将法定有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10日B.15日20日28日【答案】：B178、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】：D179、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同D.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行【答案】：D180、珍贵文物分为（）个等级。A.2B.3C.4D.5【答案】：B181、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：D182、（2020年真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（ ）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】：D183、（2015年真题）关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的口.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】：C184、根据《民事诉讼法》规定，诉讼财产保全的措施不包括()。A.查封B.扣押C.冻结D.先予执行【答案】：D185、某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包D.分包单位对所造成的事故，负主要责任【答案】：C186、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日【答案】：B187、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：D188、(2021年第1批真题)根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是()。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路【答案】：A189、禁止投标人相互串通投标，除选项()以外，都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【答案】：D190、根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.企业负责人、项目负责人、安全生产管理人员已考核合格B.为职工办理工伤保险C.按照规定应为委托监理的工程，已委托监理D.已经确定建筑施工企业【答案】：D191、关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失【答案】：D192、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，根据法律进行裁员，在（）个月内重新招用人员的，应当优先招用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【答案】：C193、建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于（）变更。A.主体B.客体C.内容D.标的【答案】：A194、下列关于工程建设标准的分级的表述正确的是（）A.根据标准的级别不同，标准可分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准B.对需要在全国范围内统一的技术标准，可以制定行业标准C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，必须制定地方标准D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，必须制定相应的企业标准，作为组织生产的依据【答案】：A195、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）。A.主要负责人，部门负责人和项目负责人B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员。.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D.主要负责人，项目负责人和从业人员【答案】：B196、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人【答案】：D197、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于（）。A.有权代理B.表见代理C.无权代理D.滥用代理权【答案】：C198、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息【答案】：A199、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（）。A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任【答案】：D200、沉井封底前自沉速率应小于（）。A.10mm/8hB.15mm/8hC.20mm/8hD.25mm/8h【答案】：A201、关于行政复议和行政诉讼，说法正确的是（）。A.行政诉讼是法院解决行政机关实施抽象行政行为时与公民、法人发生的争议B.当事人提出行政复议，应当是在行政机关准备作出行政决定之后C.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能D.当事人只能向做出行政行为的直属上级行政机关申请复议【答案】：C202、《安全生产许可证条例》的直接上位法是（）。A.安全生产法B.宪法C.建筑法D.建设工程安全生产管理条例【答案】：A203、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）A.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限B.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月C.不良行为记录信息公布期限一般为5年D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为【答案】：A204、（2014年真题）职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】：D205、下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是（）。A.上海市建筑市场管理条例B.建筑业企业资质管理规定C.工程建设项目施工招标投标办法D.建设工程安全生产许可证条例【答案】：D206、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程【答案】：A207、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准【答案】：D208、下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是（）。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/丁’的D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”的【答案】：C209、小王拥有市政和公路两个专业，则每一注册有效期内，应当参加继续教育的学时不少于（）。A.120B.150C.180D.200【答案】：C210、下列民事行为中，符合相关法律条文的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于国家强制性标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包【答案】：B）。211、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】：D212、建筑工程一切险的被保险人不包括()。A.批准机构B.总承包商C.业主D.分包商【答案】：A213、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，()。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止【答案】：B214、下列工程项目中，除()外均属于依法必须招标的项目。A.使用国家预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目C.使用国际组织或外国政府贷款的项目D.涉及社会公共利益和安全的项目【答案】：D215、投标人中标某建设工程项目，合同金额7000万元，则履约保证金额按规定应为()。A.140万元350万元700万元D.1400万元【答案】：C216、下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果C.必要时可公示企业的信用档案D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告【答案】：B217、下列投标文件中，应当拒收的是（）。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件【答案】：C218、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】：D219、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（）。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【答案】：B220、某工程竣工验收时发现隐蔽工程质量检查不合格，经查，是由于设计缺陷造成的，下列说法中，正确的是（）。4承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担。.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】：A221、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】：B222、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】：B223、引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】：A224、（2016年真题）根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（ ）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】：B225、下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。A.对采用常规通用技术标准的政府投资工程，原则上最低价中标B.中标候选人的经营，财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认C.中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准口.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容【答案】：D226、（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期8.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B227、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人只能通过原审法院提出【答案】：B228、严某在某市A区新购一套住房