人事出版社-经济师-中级建筑-章节同步习题集第七章

人事出版社-经济师-中级建筑-章节同步习题集第七章1.【单选题】在履约保证金的担保有效期内，勘察人不履行合同约定的义务，担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内赔偿要求后的（）日内无条件支付。A.（江南博哥）5B.7C.10D.14回答错误正确答案：B知识点：第7章>第1节>一、勘察设计合同订立教材页码：P151-152试题难度：本题共被作答22次

正确率95.45%参考解析：在履约保证金担保有效期内，如果勘察人/设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同约定，担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内赔偿要求后的7日内无条件支付。发包人和勘察人/设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，担保人承担担保规定的义务不变。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑2.【单选题】根据《中华人民共和国标准设计招标文件》,当发包人要求，中标通知书，设计方案和专用合同条款不一致时，应以（）的内容为准。A.发包人要求B.中标通知书C.设计方案D.专用合同条款回答错误正确答案：B知识点：第7章>第1节>一、勘察设计合同订立教材页码：P151-152试题难度：本题共被作答21次

正确率100%参考解析：合同协议书与下列文件一起构成工程设计合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤发包人要求；⑥设计费用清单；⑦设计方案；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑3.【单选题】发包人应在收到预付款支付申请后的（）天内，将预付款支付给勘察人。A.7B.14C.15D.28回答错误正确答案：D知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答21次

正确率95.24%参考解析：发包人应在收到定金或预付款支付申请后的28天内，将定金或预付款支付给勘察人。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑4.【单选题】工程勘察合同履行过程中，若需要更换主要勘察人员，应取得（）的同意。A.勘察单位负责人B.发包人C.专业监理工程师D.总监理工程师回答错误正确答案：B知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答21次

正确率100%参考解析：工程勘察合同履行中的主要勘察人员应相对稳定，如需更换主要勘察人员，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑5.【单选题】根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,勘察人在工程施工期间应履行的义务有（）。A.组织勘察技术交底会B.参与基坑基底验收C.审查勘察文件D.主持工程竣工验收回答错误正确答案：B知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答21次

正确率95.24%参考解析：勘察人应在工程施工期间，积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合施工承包人及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作。选项A、C属于发包人的主要义务。选项D勘察人参与工程竣工验收，不是主持工程竣工验收。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑6.【单选题】根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,勘察人为履行安全职责，应按合同约定的安全工作内容编制并报发包人批准的文件是（）。A.环保措施计划B.安全管理制度C.安全作业方案D.安全措施计划回答错误正确答案：D知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答21次

正确率9.52%参考解析：勘察人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑7.【单选题】除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。A.7B.12C.14D.28回答错误正确答案：C知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答21次

正确率90.48%参考解析：除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已通过发包人审查。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑8.【单选题】工程设计合同履行过程中，设计服务期限自（）中载明的开始设计日期起计算。A.专用合同条款B.开始设计通知C.合同协议书D.设计任务书回答错误正确答案：B知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答21次

正确率90.48%参考解析：符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑9.【单选题】根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(以下简称《标准施工招标文件》),下列组成施工合同的文件中，解释顺序排在“投标函及投标函附录”之前的是（）。A.通用合同条款B.技术标准和要求C.已标价工程量清单D.中标通知书回答错误正确答案：D知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答21次

正确率95.24%参考解析：组成施工合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑10.【单选题】根据《标准施工招标文件》,下列对工程施工合同文件的优先解释顺序的排列，正确的是（）。A.中标通知书、投标函及投标函附录、通用条款、专用条款B.中标通知书、投标函及投标函附录、技术标准和要求、图纸C.图纸、工程量清单、通用条款、中标通知书D.图纸、投标通知书及其附件、通用条款、专用条款回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答21次

正确率95.24%参考解析：组成施工合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑11.【单选题】签约合同价、质量标准条款在《标准施工招标文件》的（）中明确约定。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.履约保函条款回答错误正确答案：C知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答21次

正确率90.48%参考解析：《标准施工招标文件》中的主要合同文件有通用合同条款、专用合同条款、合同附件格式。其中，合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保格式和预付款担保格式。合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括发包人和承包人名称，施工的工程或标段，签约合同价，合同工期，质量标准和项目经理人选。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑12.【单选题】下列工程施工合同文件中，需要发包人和承包人同时签字盖章的是（）。A.合同协议书B.履约担保C.预付款担保D.专用条款回答错误正确答案：A知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答21次

正确率95.24%参考解析：合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保格式和预付款担保格式。其中，合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑13.【单选题】工程施工合同附件格式中履约保函的担保期限是自发包人和承包人签订合同之日起至（）止。A.竣工验收之日B.提交竣工验收报告之日C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日回答错误正确答案：C知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答20次

正确率95%参考解析：履约担保采用保函形式，担保期限是自发包人与承包人签订合同之日起至签发工程移交证书日止。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑14.【单选题】履约保函采用无条件担保方式，持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，合理的处理方式是（）。A.可凭保函要求担保人予以赔偿，不需承包人确认B.可凭保函要求担保人予以赔偿，但需承包人确认C.可凭保函要求承包人予以赔偿，但需担保人确认D.可凭保函要求承包人予以赔偿，不需担保人确认回答错误正确答案：A知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答20次

正确率95%参考解析：履约担采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函要求担保人予以赔偿，不需承包人确认。在履约保函标准格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付”。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑15.【单选题】预付款担保的期限自预付款支付给承包人起生效，至（）止。A.竣工验收B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款C.签发工程移交证书D.缺陷责任期完成回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答19次

正确率94.74%参考解析：预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度款支付证书说明已完全扣清预付款止。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑16.【单选题】下列关于监理人的职责和权力的说法，正确的是（）。A.监理人可以变更合同约定的承包人的权利和义务B.监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准C.监理人在行使任何权力前都无需经发包人事先批准D.承包人承包范围内的工程出现质量问题，由于施工前监理人已审查材料并作出相关指示，故可减轻承包人的责任回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答107次

正确率85.98%参考解析：监理人的职责和权力包括：①监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。②监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。③合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑17.【单选题】承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向（）提出书面异议。A.授权的监理人员B.总监理工程师C.建设单位D.专业监理工程师回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答19次

正确率94.74%参考解析：承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑18.【单选题】根据《标准施工招标文件》,下列不属于承包人在施工准备阶段应履行的义务的是（）。A.对施工场地和周围环境进行查勘B.编制施工组织设计C.负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.负责修建、维修施工所需临时道路回答错误正确答案：C知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答19次

正确率89.47%参考解析：承包人在施工准备阶段的主要义务有(部分):①承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料，并进一步收集相关的地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯等资料。②承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并报送监理人审批。③承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路，以及为开始施工准备所需的临时工程和必要的设施，满足开工要求。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑19.【单选题】承包人认为施工准备工作已完成，具备开工条件时，应向（）报送工程开工报审表及相关资料。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.地方建设行政主管部门回答错误正确答案：C知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答18次

正确率94.44%参考解析：承包人施工准备工作满足开工条件后，应向监理单位提交工程开工报审表申请开工。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑20.【单选题】工程施工准备阶段，（）应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作。A.发包单位B.承包单位C.监理单位D.设计单位回答错误正确答案：A知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答18次

正确率94.44%参考解析：发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑21.【单选题】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人指示承包人揭开检查，由此增加的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.三方共同回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答18次

正确率94.44%参考解析：承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑22.【单选题】对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场回答错误正确答案：A知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答18次

正确率94.44%参考解析：对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑23.【单选题】发包人提供的材料和工程设备验收后，由（）负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答18次

正确率88.89%参考解析：发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑24.【单选题】监理人未按时检查，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人要求重新检验，经检验工程质量合格，由此增加的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.三方共同回答错误正确答案：A知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答18次

正确率94.44%参考解析：经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑25.【单选题】工程对土地的占用所造成的第三者财产损失，应由（）负责赔偿。A.承包人B.发包人C.监理人D.建设主管部门回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率88.24%参考解析：发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑25.【单选题】工程对土地的占用所造成的第三者财产损失，应由（）负责赔偿。A.承包人B.发包人C.监理人D.建设主管部门回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率88.24%参考解析：发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑26.【单选题】工程施工过程中，由于承包人未按要求配置必要的安全防护器具，造成人员伤亡，应由（）负责赔偿。A.发包人B.承包人C.监理人D.安全监督管理部门回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率94.12%参考解析：承包人对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑27.【单选题】由于异常恶劣的气候的条件而导致的工期延误，承包人有权要求发包人（）。A.延长工期B.支付合理利润C.支付违约金D.增加费用回答错误正确答案：A知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率94.12%参考解析：出现专用合同条款约定的异常恶劣气候情况导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑28.【单选题】因发包人责任引起施工暂停并造成工期延误的，承包人有权要求发包人（）。A.延长工期和(或)增加费用，但不支付利润B.延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润C.延长工期和(或)支付合理利润，但不增加费用D.增加费用和支付合理利润，但不延长工期回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率94.12%参考解析：因承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和延误的工期由承包人承担；因发包人责任暂停施工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑29.【单选题】发包人应在监理人收到（）后的28天内，将进度应付款支付给承包人。A.进度付款申请单B.预付款保函C.责任保修单D.竣工付款申请单回答错误正确答案：A知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率94.12%参考解析：发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑30.【单选题】招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的工程设备的单价应列入（）。A.其他费B.暂列金额C.暂估价D.风险费回答错误正确答案：C知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率94.12%参考解析：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑31.【单选题】监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.5B.7C.14D.28回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答17次

正确率82.35%参考解析：监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑32.【单选题】已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照（）的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。A.成本加税金B.成本加利润C.成本加管理费用D.制造费用加管理费用回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答16次

正确率87.5%参考解析：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑33.【单选题】在履行合同过程中，承包人针对发包人提出的技术要求方面的合理化建议，应以书面形式提交（）。A.承包人B.发包人C.项目经理D.监理人回答错误正确答案：D知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答16次

正确率93.75%参考解析：承包人对发包人提供的图纸、技术要求及其他方面，提出可能降低合同价格、缩短工期或者提高工程经济效益的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑34.【单选题】下列关于对承包人提交的索赔文件审核的说法，正确的是（）。A.监理人收到索赔通知书后，及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录副本B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付C.监理人在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人D.若承包人不接受索赔处理结果，应直接向法院起诉索赔回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答16次

正确率93.75%参考解析：监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。若承包人接受索赔处理结果，发包人应在作出索赔处理结果答复后的28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑35.【单选题】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后的（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人递交正式的索赔通知书。A.7;14B.14;14C.28;14D.28;28回答错误正确答案：D知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答16次

正确率93.75%参考解析：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后的28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑36.【单选题】根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求时，承包人可获得的补偿内容是（）。A.工期、利润B.工期、费用C.工期、费用、利润D.费用、利润回答错误正确答案：C知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答16次

正确率87.5%参考解析：根据《标准施工招标文件》中的合同条款，如果发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求，承包人可索赔工期、费用和利润。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑37.【单选题】下面事件中，意味着承包人已按合同约定完成了工程施工、竣工和缺陷修复义务的是（）。A.颁发工程接收证书B.颁发缺陷责任期终止证书C.签发最终结清证书D.结清单生效回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答16次

正确率6.25%参考解析：缺陷责任期届满后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的工程质量保证金。颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成工程施工、竣工和缺陷修复义务。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑38.【单选题】下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自提交竣工验收报告之日起计算B.缺陷责任期等同于工程保修期C.缺陷责任期一般为2年，最长不超过3年D.缺陷责任期届满后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书回答错误正确答案：D知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答14次

正确率92.86%参考解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。根据住房城乡建设部、财政部发布的《建设工程质量保证金管理办法》,缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期与工程保修期既有区别又有联系。缺陷责任期不能等同于工程保修期。缺陷责任期届满后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的工程质量保证金。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑39.【单选题】开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.实际进场施工时间D.协商确定的时间回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答14次

正确率7.14%参考解析：当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定(部分):开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑40.【单选题】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，实际竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准回答错误正确答案：C知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答14次

正确率92.86%参考解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当按照以下情形予以认定(部分):承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑41.【单选题】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，应以（）为竣工日期。A.承包人提交验收报告之日B.竣工验收合格之日C.合同约定的竣工之日D.转移占有建设工程之日回答错误正确答案：D知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答13次

正确率92.31%参考解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当按照以下情形予以认定(部分):建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑42.【单选题】某建设工程经竣工验收合格，则应以（）为竣工日期。A.承包人提交验收报告之日B.竣工验收合格之日C.合同约定的竣工之日D.转移占有建设工程之日回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答14次

正确率7.14%参考解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当按照以下情形予以认定(部分):建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑43.【单选题】因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告（）日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满，承包人可请求发包人返还工程质量保证金。A.30B.60C.80D.90回答错误正确答案：D知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答13次

正确率92.31%参考解析：因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后起满2年。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑44.【单选题】当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院（）。A.应予支持B.不予支持C.支持按人民银行规定的同期同类贷款利率支付D.支持按人民银行规定的同期同类贷款利率的50%支付回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答13次

正确率92.31%参考解析：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑45.【单选题】承发包双方就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，承包单位请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院（）。A.不予支持B.应予支持C.支持发承包双方各承担50%D.支持发承包双方协商解决回答错误正确答案：B知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答13次

正确率92.31%参考解析：当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑46.【单选题】根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》,构成设计施工总承包合同文件的有：①投标函及投标函附录；②承包人建议书；③价格清单。仅就上述文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.①—②—③B.③—②—①C.①—③—②D.②—③—①回答错误正确答案：C知识点：第7章>第3节>一、设计施工总承包合同订立教材页码：P166-168试题难度：本题共被作答13次

正确率92.31%参考解析：合同协议书与下列文件一起构成设计施工总承包合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤发包人要求；⑥价格清单；⑦承包人建议书；⑧其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑47.【单选题】建设工程设计施工总承包合同中承包人文件最主要的是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书回答错误正确答案：C知识点：第7章>第3节>一、设计施工总承包合同订立教材页码：P166-168试题难度：本题共被作答13次

正确率92.31%参考解析：设计施工总承包合同中，承包人文件是指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用合同条款中约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑48.【单选题】采用无条件补偿条款时，承包单位复核时未发现发包单位要求的错误，实施过程中因该错误导致承包单位增加费用和(或)工期延误，应由（）承担。A.发包单位B.承包单位C.设计单位D.监理单位回答错误正确答案：A知识点：第7章>第3节>一、设计施工总承包合同订立教材页码：P166-168试题难度：本题共被作答13次

正确率92.31%参考解析：无条件补偿条款：承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑49.【单选题】符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后，应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.7B.10C.14D.21回答错误正确答案：A知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答12次

正确率91.67%参考解析：符合专用合同条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后，应提前7天向承包人发出开始工作通知。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑50.【单选题】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，由此增加的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人回答错误正确答案：A知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答12次

正确率91.67%参考解析：因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑51.【单选题】基准日之后法律规定发生重大变化，设计施工承包人应向发包人提出遵循新规定的建议，发包人在收到建议后（）天内发出是否遵守新规定的指示。A.5B.7C.10D.14回答错误正确答案：B知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答12次

正确率0%参考解析：承包人应按合同基准日适用的法律规定及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照变更对待，采用商定或确定的方式调整合同价格。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑52.【单选题】自监理人收到承包人的设计文件之日起，发包人对设计施工总承包人的设计文件审查期不超过（）天。A.7B.14C.21D.28回答错误正确答案：C知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答12次

正确率91.67%参考解析：承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑53.【单选题】设计施工总承包合同履行中，工程实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向（）提交修订合同进度计划的申请报告。A.发包人B.监理人C.工程师D.分包人回答错误正确答案：B知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答12次

正确率83.33%参考解析：不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑54.【单选题】设计施工总承包合同履行中，承包人应提前（）天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人。A.7B.14C.21D.28回答错误正确答案：C知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答12次

正确率91.67%参考解析：承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，并按照专用合同条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行的操作和维修手册。监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验的具体时间。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑55.【单选题】设计施工总承包合同履行中，已签发区段工程接收证书的区段工程由（）负责照管。A.发包人B.监理人C.工程师D.承包人回答错误正确答案：A知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答11次

正确率81.82%参考解析：发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑56.【单选题】发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，（）应承担由此增加的费用。A.发包人B.监理人C.工程师D.承包人回答错误正确答案：A知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答11次

正确率90.91%参考解析：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑57.【单选题】缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷，（）应负责修复。A.发包人B.监理人C.工程师D.承包人回答错误正确答案：D知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答11次

正确率90.91%参考解析：缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑58.【单选题】FIDIC《施工合同条件》基于以（）为核心的管理模式。A.业主B.(咨询)工程师C.承包商D.指定分包商回答错误正确答案：B知识点：第7章>第4节>一、FIDIC施工合同条件教材页码：P171-174试题难度：本题共被作答11次

正确率90.91%参考解析：FIDIC《施工合同条件》基于以(咨询)工程师为核心的管理模式，因此，在合同条款中明示的(咨询)工程师的权限较大。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑59.【单选题】下列关于FIDIC《施工合同条件》中指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商由承包商指定B.指定分包商应与业主签订合同C.指定分包商可以承担部分工程的施工任务D.承包商不负责对指定分包商的监管回答错误正确答案：C知识点：第7章>第4节>一、FIDIC施工合同条件教材页码：P171-174试题难度：本题共被作答11次

正确率90.91%参考解析：指定分包商是指由业主指定完成某项特定工作内容，并与承包商签订分包合同的特殊分包商。业主有权将部分工程的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。由于指定分包商是与承包商签订的是分包合同，因而在合同关系方面与一般分包商处于同等地位，对指定分包商施工过程的监督、协调工作应纳入承包商的管理之中。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑60.【单选题】根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端避免/裁决委员会(DAAB)委任及其对争端的裁决的说法，正确的是（）。A.DAAB须由3人组成B.合同一方确定DAAB主席C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.DAAB在收到书面报告后48天内对争端作出裁决回答错误正确答案：C知识点：第7章>第4节>一、FIDIC施工合同条件教材页码：P171-174试题难度：本题共被作答11次

正确率90.91%参考解析：DAAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAAB由1人或3人组成，如果投标书附录中没有注明成员数量，且合同双方没有其他协议，则DAAB应包含3名成员。若DAAB成员为3人，则由合同双方各提名一名成员供对方认可，双方共同确定第三名成员作为主席。合同双方应当共同商定对DAAB成员的支付条件，并由双方各支付酬金的一半。DAAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑61.【单选题】英国NEC合同文本结构的主要选项条款中，选项C为（）。A.带有分项工程表的目标合同B.带有分项工程表的标价合同C.带有工程量清单的标价合同D.带有工程量清单的目标合同回答错误正确答案：A知识点：第7章>第4节>二、英国NEC和美国AIA系列合同文本教材页码：P174-176试题难度：本题共被作答10次

正确率90%参考解析：英国NEC合同文本结构中的主要选项条款包括：选项A为带有分项工程表的标价合同；选项B为带有工程量清单的标价合同；选项C为带有分项工程表的目标合同；选项D为带有工程量清单的目标合同；选项E为成本补偿合同；选项F为管理合同。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑62.【单选题】英国NEC合同文本结构的主要选项条款中，“带有分项工程表的标价合同”选项条款属于（）。A.选项AB.选项BC.选项CD.选项D回答错误正确答案：A知识点：第7章>第4节>二、英国NEC和美国AIA系列合同文本教材页码：P174-176试题难度：本题共被作答10次

正确率0%参考解析：英国NEC合同文本结构中的主要选项条款包括：选项A为带有分项工程表的标价合同；选项B为带有工程量清单的标价合同；选项C为带有分项工程表的目标合同；选项D为带有工程量清单的目标合同；选项E为成本补偿合同；选项F为管理合同。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑63.【单选题】英国NEC合同文本中，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由（）支付。A.业主B.承包商C.工程师D.监理人回答错误正确答案：A知识点：第7章>第4节>二、英国NEC和美国AIA系列合同文本教材页码：P174-176试题难度：本题共被作答10次

正确率80%参考解析：英国NEC合同文本结构中的主要选项条款规定，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由业主支付。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑64.【单选题】美国AIA系列合同文件中，建筑师行业所用的文件，属于（）。A.A系列B.B系列C.C系列D.D系列回答错误正确答案：D知识点：第7章>第4节>二、英国NEC和美国AIA系列合同文本教材页码：P174-176试题难度：本题共被作答10次

正确率10%参考解析：美国建筑师学会编制了众多的系列标准合同文本。A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间，以及总承包商与分包商之间的合同文本。B系列：业主与提供专业服务的建筑师之间的合同文本。C系列：建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本。D系列：建筑师行业所用的文件。E系列：合同和办公管理中使用的文件。F系列：财务管理表格。G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑65.【单选题】美国建筑师学会编制的众多系列标准合同文本中，用于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本，属于（）。A.A系列B.B系列C.C系列D.D系列回答错误正确答案：C知识点：第7章>第4节>二、英国NEC和美国AIA系列合同文本教材页码：P174-176试题难度：本题共被作答10次

正确率80%参考解析：美国建筑师学会编制了众多的系列标准合同文本。A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间，以及总承包商与分包商之间的合同文本。B系列：业主与提供专业服务的建筑师之间的合同文本。C系列：建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本。D系列：建筑师行业所用的文件。E系列：合同和办公管理中使用的文件。F系列：财务管理表格。G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑66.【多选题】根据《中华人民共和国民法典》规定，下列不属于建设工程合同的有（）。A.工程设计合同B.工程勘察合同C.工程咨询合同D.工程施工合同E.工程采购合同回答错误正确答案：C,E知识点：第7章>第1节>一、勘察设计合同订立教材页码：P151-152试题难度：本题共被作答10次

正确率70%参考解析：《中华人民共和国民法典》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑67.【多选题】根据《中华人民共和国标准设计招标文件》,工程设计合同协议书格式除明确规定合同组成文件外，还需要合同当事人填写的内容有（）。A.设计服务期限B.签约合同价C.设计项目负责人D.履约保证金E.设计工作质量符合的标准和要求回答错误正确答案：A,B,C,E知识点：第7章>第1节>一、勘察设计合同订立教材页码：P151-152试题难度：本题共被作答9次

正确率11.11%参考解析：合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和勘察人/设计人同时签字盖章的法律文书。为此，标准招标文件及合同示范文本中规定了合同协议书格式。除明确规定合同组成文件外，还需要合同当事人填写发包人和勘察人/设计人名称及勘察/设计项目名称、签约合同价、勘察/设计项目负责人、勘察/设计工作质量符合的标准和要求、勘察/设计人承诺及发包人承诺、计划勘察/开始设计日期及设计服务期限。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑68.【多选题】下列关于工程勘察合同履行中的发包人主要义务的说法，正确的有（）。A.符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前14天向勘察人发出开始勘察通知B.勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算C.发包人接收勘察文件之后，必须组织专家会进行审查D.发包人对于勘察文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天E.勘察人应当组织勘察技术交底会回答错误正确答案：B,D知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答9次

正确率77.78%参考解析：符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前7天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算。发包人接收勘察文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查。除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人应当组织勘察技术交底会，由勘察人向发包人、监理人和施工承包人等进行勘察交底，对工程勘察意图、勘察文件和施工要求等进行系统的说明和解释。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑69.【多选题】下列单位中，应当参与设计技术交底会的有（）。A.设计人B.发包人C.监理人D.施工承包人E.造价咨询单位回答错误正确答案：A,B,C,D知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答9次

正确率88.89%参考解析：发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对工程设计意图、设计文件和施工要求等进行系统的说明和解释。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑70.【多选题】根据《中华人民共和国标准设计招标文件》,就设计人提交的设计文件审查，合同双方应在专用合同条款中约定的内容有（）。A.参加人员B.明细内容C.费用分担D.具体时间E.具体范围回答错误正确答案：B,C,E知识点：第7章>第1节>二、勘察设计合同履行教材页码：P152-155试题难度：本题共被作答9次

正确率77.78%参考解析：发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑71.【多选题】《标准施工招标文件》中的合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括（）。A.合同协议书B.履约担保格式C.中标通知书D.预付款担保格式E.发包人义务回答错误正确答案：A,B,D知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答9次

正确率77.78%参考解析：合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保格式和预付款担保格式。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑72.【多选题】建设单位与施工单位签订的合同协议书中应载明的内容有（）。A.签约合同价B.施工工程标段C.项目监理机构D.项目经理人选E.发包人和承包人名称回答错误正确答案：A,B,D,E知识点：第7章>第2节>一、施工合同订立教材页码：P155-157试题难度：本题共被作答9次

正确率77.78%参考解析：合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括发包人和承包人名称，施工的工程或标段，签约合同价，合同工期，质量标准和项目经理人选。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑73.【多选题】根据《标准施工招标文件》的规定，履约保函标准格式的特点有（）。A.担保期限自合同签订之日起到签发工程移交证书之日止B.采用无条件担保方式C.能快速降低承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心回答错误正确答案：A,B知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答40次

正确率25%参考解析：履约担保采用保函形式，履约保函标准格式主要有以下特点：①担保期限。自发包人与承包人签订合同之日起至签发工程移交证书日止。②担保方式。采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函要求担保人予以赔偿，不需承包人确认。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑74.【多选题】根据《标准施工招标文件》,工程施工合同中发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.负责修建和管理施工所需的临时道路B.组织设计交底C.提供施工场地D.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权E.编制施工组织设计回答错误正确答案：B,C,D知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答8次

正确率87.5%参考解析：发包人在施工准备阶段的主要义务有：①发包人应及时完成施工场地的征用、移民和拆迁工作，按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。②发包人应按专用合同条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。③发包人应根据工程施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。④发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑75.【多选题】施工准备阶段的合同管理过程中，承包人的主要义务有（）。A.提交工程开工报审表B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.建立质量安全管理制度E.负责测设施工控制网回答错误正确答案：A,C,D,E知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答8次

正确率87.5%参考解析：承包人在施工准备阶段的主要义务有：①承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料，并进一步收集相关的地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯等资料。②承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并报送监理人审批。③承包人应在施工现场设置专门的质量安全管理机构，配备专职质量安全管理人员，建立完善的质量安全管理制度。④承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路，以及为开始施工准备所需的临时工程和必要的设施，满足开工要求。⑤承包人应按要求测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。⑥承包人施工准备工作满足开工条件后，应向监理人提交工程开工报审表申请开工。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑76.【多选题】下列关于施工阶段承包人的施工安全责任说法，正确的有（）。A.合同约定的安全施工措施费用应遵守规定，并包含在相关工作的合同价格中B.由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由承包人承担责任C.承包人因采取合同未约定安全施工措施增加的费用，监理人可按商定方式予以补偿D.承包人对分包人人员的工伤事故承担责任E.承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批回答错误正确答案：A,C,D,E知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答8次

正确率12.5%参考解析：合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包含在相关工作的合同价格中，承包人因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。承包人对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员工伤事故的承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑77.【多选题】下列情形中，承包人可以获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的有（）。A.减少合同工作内容B.提供图纸延误C.发包人变更交货地点D.改变合同中某项工作的质量要求E.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工回答错误正确答案：B,C,D知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答8次

正确率87.5%参考解析：由于发包人原因导致的延误，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。具体包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑78.【多选题】根据《标准施工招标文件》规定，承包人应报送监理人审批的文件有（）。A.施工控制网点的资料B.施工图设计文件C.施工组织设计D.施工进度计划E.应对灾害的应急预案回答错误正确答案：A,C,D,E知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答8次

正确率12.5%参考解析：承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并报送监理人审批。承包人应测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批；按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。合同进度计划需要修订的，承包人应将修订的合同进度计划报监理人审批，并附有关措施和相关资料。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑79.【多选题】下列属于工程变更范围的有（）。A.取消合同中的某项工作，被取消的工作转由发包人实施B.改变合同中某项工作的质量C.改变合同工程的标高D.改变合同中某项工作的施工时间E.为完成工程需要追加的额外工作回答错误正确答案：B,C,D,E知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答7次

正确率85.71%参考解析：工程变更范围包括：①取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；③改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；④改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；⑤为完成工程需要追加的额外工作。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑80.【多选题】下列工程索赔事项中，属于承包人可提出利润索赔的有（）。A.发包人未按合同约定及时支付预付款和进度款B.发包人提供图纸延误C.增加合同工作内容D.法规变化引起的价格调整E.不可抗力停工期间的照管和后续清理回答错误正确答案：A,B,C知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答7次

正确率71.43%参考解析：根据《标准施工招标文件》中的合同条款，承包人索赔原因及可补偿内容(部分)见下表。在发生选项A、B、C3种情况时，承包人可向发包人索赔工期、费用和利润；而发生选项D、E2种情况时，承包人只能索赔费用，不能索赔工期和利润。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑81.【多选题】根据《标准施工招标文件》规定，下列事件中，承包人既可索赔工期又可索赔费用的情形有（）。A.因发包人原因导致的工程缺陷和损失B.遇到不利的物质条件C.不可抗力停工期间的照管和后续清理D.施工过程中发现文物E.承包人遇到异常恶劣的气候条件导致工期延误回答错误正确答案：A,B,D知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答94次

正确率24.47%参考解析：根据《标准施工招标文件》中的合同条款规定，因发包人原因导致工程质量缺陷，承包人可获得工期、费用和利润补偿；因不利的物质条件，承包人可获得工期和费用补偿；因不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包人只能获得费用补偿；因施工过程中发现文物和化石等，承包人可获得工期和费用补偿；因承包人遇到异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人只能获得工期补偿。故承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的是选项A、B、D。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑82.【多选题】当工程具备（）等条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。A.监理人对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查的资料均已齐全B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料C.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作D.监理人要求提交的竣工验收资料清单E.已按监理人要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工工程和缺陷修补工作清单回答错误正确答案：B,C,D,E知识点：第7章>第2节>二、施工合同履行教材页码：P157-163试题难度：本题共被作答7次

正确率0%参考解析：当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告：①除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行及检验和验收，并符合合同要求；②已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料；③已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单及相应施工计划；④监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；⑤监理人要求提交的竣工验收资料清单。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑83.【多选题】与施工合同不同的是，设计施工总承包合同增加了（）。A.发包人要求B.合同协议书C.投标函及投标函附录D.技术标准和要求E.承包人建议书回答错误正确答案：A,E知识点：第7章>第3节>一、设计施工总承包合同订立教材页码：P166-168试题难度：本题共被作答7次

正确率85.71%参考解析：与施工合同不同的是，设计施工总承包合同增加了发包人要求和承包人建议书两项内容，并将已标价工程量清单调整为价格清单。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑84.【多选题】下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的有（）。A.中标通知书B.价格清单C.分项报价表D.商务及技术偏差E.发包人要求回答错误正确答案：A,B,E知识点：第7章>第3节>一、设计施工总承包合同订立教材页码：P166-168试题难度：本题共被作答7次

正确率14.29%参考解析：合同协议书与下列文件一起构成设计施工总承包合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤发包人要求；⑥价格清单；⑦承包人建议书；⑧其他合同文件。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑85.【多选题】下列资料的错误由发包人承担增加费用和(或)延误工期的有（）。A.工程量清单B.对工程某部分的功能要求C.试验和检验标准D.对工程的工艺安排或要求E.发包人要求中引用的原始数据和资料回答错误正确答案：B,C,D,E知识点：第7章>第2节>三、施工合同纠纷审查相关规定教材页码：P163-165试题难度：本题共被作答6次

正确率83.33%参考解析：无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误工期的，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：①发包人要求中引用的原始数据和资料；②对工程或其任何部分的功能要求；③对工程的工艺安排或要求；④试验和检验标准；⑤除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。看懂没看懂做题笔记(0)试题答疑86.【多选题】下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的有（）。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料回答错误正确答案：A,B,E知识点：第7章>第3节>二、设计施工总承包合同履行要点教材页码：P168-171试题难度：本题共被作答6次

正确率16.67%参考解析：建设工程设计施工总承包合同价格组成有下列规定：①合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；②合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；③价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施工程的实际或准确