版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
超市装修工程物流合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2法律法规1.3双方的责任与义务1.4合同的有效性和终止第二章工程概况2.1工程概述2.2工程地点2.3工程时间2.4工程预算第三章工程设计与审批3.1设计要求3.2设计文件的提交3.3审批程序3.4设计修改与调整第四章工程施工4.1施工单位的选择4.2施工方案的提交4.3施工进度的控制4.4施工质量的控制第五章物流服务5.1物流服务的内容5.2物流服务的要求5.3物流服务的期限5.4物流服务的费用第六章工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收结果的处理6.4工程保修第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序第八章违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的形式8.3违约责任的计算8.4违约责任的免除第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼管辖9.4争议解决的费用第十章合同的生效、修改与解除10.1合同的生效条件10.2合同的修改程序10.3合同的解除条件10.4合同解除后的处理第十一章合同的履行与监督11.1合同履行的要求11.2合同履行的监督11.3合同履行的报告11.4合同履行的评估第十二章保密条款12.1保密信息的界定12.2保密信息的保护期限12.3保密信息的例外情况12.4违反保密条款的责任第十三章合同的转让与继承13.1合同转让的条件13.2合同转让的程序13.3合同继承的条件13.4合同继承的程序第十四章其他条款14.1不可抗力14.2合同的完整性和独立性14.3合同的书面形式14.4合同的修订日期合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释第二条款法律法规第三条款双方的责任与义务第四条款合同的有效性和终止第二章工程概况第一条款工程概述第二条款工程地点第三条款工程时间第四条款工程预算第三章工程设计与审批第一条款设计要求第二条款设计文件的提交第三条款审批程序第四条款设计修改与调整第四章工程施工第一条款施工单位的选择第二条款施工方案的提交第三条款施工进度的控制第四条款施工质量的控制第五章物流服务第一条款物流服务的内容第二条款物流服务的要求第三条款物流服务的期限第四条款物流服务的费用第六章工程验收第一条款验收标准第二条款验收程序第三条款验收结果的处理第四条款工程保修第七章合同的变更与解除第一条款合同变更的条件第二条款合同变更的程序第三条款合同解除的条件第四条款合同解除的程序第八章违约责任第一条款违约行为的界定第二条款违约责任的形式第三条款违约责任的计算第四条款违约责任的免除第九章争议解决第一条款争议的解决方式第二条款仲裁程序第三条款诉讼管辖第四条款争议解决的费用第十章合同的生效、修改与解除第一条款合同的生效条件第二条款合同的修改程序第三条款合同的解除条件第四条款合同解除后的处理第十一章合同的履行与监督第一条款合同履行的要求第二条款合同履行的监督第三条款合同履行的报告第四条款合同履行的评估第十二章保密条款第一条款保密信息的界定第二条款保密信息的保护期限第三条款保密信息的例外情况第四条款违反保密条款的责任第十三章合同的转让与继承第一条款合同转让的条件第二条款合同转让的程序第三条款合同继承的条件第四条款合同继承的程序第十四章其他条款第一条款不可抗力第二条款合同的完整性和独立性第三条款合同的书面形式第四条款合同的修订日期甲方签字:____________________日期:____________________乙方签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明1、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:工程进度保障条款内容:甲方要求乙方按照约定的工程进度完成工程。若乙方因自身原因导致工程进度延误,乙方应按照甲方的要求支付违约金。具体违约金的计算方式由双方另行商定。条款说明:该附加条款旨在确保乙方按照约定的工程进度完成工程,以保证甲方业务的正常进行。通过约定违约金的方式,对乙方形成一定的压力,促使其按时完成工程。附加条款二:质量保障条款内容:乙方应保证施工质量,确保工程达到约定的验收标准。若工程质量不符合约定,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。条款说明:该附加条款旨在确保乙方施工质量达到约定标准,避免因工程质量问题导致的后续纠纷。乙方有责任保证工程质量,确保甲方利益不受损害。附加条款三:材料供应条款内容:甲方负责提供工程所需材料。甲方应确保材料质量符合国家相关标准,并在约定的时间内供应到施工现场。若甲方未能按时供应材料,导致工程进度延误,甲方应承担相应的违约责任。条款说明:该附加条款明确了甲方在材料供应方面的责任,确保工程所需材料质量及供应时间。通过约定违约责任,对甲方形成一定的约束,保障乙方的权益。2、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:施工方案变更条款内容:乙方在施工过程中,如需对原施工方案进行变更,应提前向甲方提交变更申请。甲方应在收到申请后五个工作日内回复乙方。若甲方同意变更,双方应就变更内容达成一致,并签订书面协议。条款说明:该附加条款旨在规范乙方在施工过程中的方案变更行为,确保甲方利益不受损害。通过约定回复时间和书面协议,保障双方在方案变更方面的权益。附加条款二:工程费用结算条款内容:乙方完成工程后,应向甲方提交工程费用结算申请。甲方应在收到申请后十个工作日内核实工程费用,并向乙方支付结算款项。若甲方逾期支付,应按照约定的利率支付逾期利息。条款说明:该附加条款明确了工程费用结算的时间和方式,保障乙方合法权益。通过约定逾期利息,对甲方形成一定的压力,促使其按时支付结算款项。附加条款三:工程保险条款内容:乙方应负责为工程购买相应的保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。保险费用由乙方承担。条款说明:该附加条款明确了乙方在工程保险方面的责任,确保工程在施工过程中的安全。通过购买保险,降低甲方因工程事故导致的损失风险。3、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明附加条款一:中介费用条款内容:若合同履行过程中涉及第三方中介,中介费用由甲方承担。甲方应在支付中介费用前,与乙方协商一致,并签订书面协议。条款说明:该附加条款明确了甲方在中介费用方面的责任,防止因中介费用产生的纠纷。通过约定书面协议,保障双方在中介费用方面的权益。附加条款二:中介服务范围条款内容:第三方中介仅负责协助甲方和乙方履行合同,不得参与合同的实质性内容。中介服务范围包括但不限于工程协调、信息传递等。条款说明:该附加条款明确了第三方中介的服务范围,防止中介过度干预合同履行,确保甲方和乙方的权益。附加条款三:中介违约责任条款内容:若第三方中介未能按照约定履行协助义务,导致合同履行受到影响,中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权要求中介赔偿因此造成的损失。条款说明:该附加条款明确了中介在履行协助义务时的违约责任,保障甲方和乙方的权益。通过约定违约责任,对中介形成一定的压力,促使其尽职尽责地履行协助义务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案详细说明3.材料供应清单4.工程进度计划表5.质量检验标准6.保险单据7.中介服务协议8.违约金计算公式9.工程保修条款10.争议解决方式说明11.仲裁规则12.诉讼管辖法院证明13.合同修改记录14.合同解除协议二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定的工程进度完成工程,认定违约。2.乙方施工质量不符合约定标准,认定违约。3.甲方未按时供应材料,导致工程进度延误,认定违约。4.中介未按照约定履行协助义务,认定违约。5.乙方未经甲方同意,擅自变更施工方案,认定违约。6.甲方未按时支付中介费用,认定违约。7.其他违反合同约定的行为,认定为违约。三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的违约责任。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:由双方约定的仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的解决方式。5.诉讼:当事人通过法院对合同争议进行审理并作出判决的解决方式。6.保修:乙方对工程在一定期限内因自身原因造成的质量问题负责修复或更换。7.中介:协助甲方和乙方履行合同义务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:协商确定合理的工程进度,必要时调整合同履行期限。2.施工质量问题:及时检查、整改,严重问题需重新施工,费用由责任方承担。3.材料供应问题:提前沟通,确保材料按时供应,必要时备选供应商。4.中介服务不力:明确中介职责,加强监督,协商更换中介或调整服务内容。5.合同变更:书面协议,明确变更内容,重新签署合同补充协议。6.合同解除:协商一致,签署合同解除协议,按约定处理后续事宜。7.争议解决:选择合适的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.超市装修工程:适用于超市店铺的装修工程合同。2.物流合同:适用于超市与物流公司之间的货物运输合同。3.工程设计与审批:适用于工程设计公司为超市提供设计服务及审批流程。4.工程施工:适用于施工单位按照设计方案进行超市装修工程施工。5.物流服务:适用于物流公司为超市提供货物配送、仓储等服务。6.工程验收:适用于工程完工后,双方对工程质量、进度等进行验收。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 放射岗位聘用合同范例
- 机床轴承 采购合同模板
- 张家港股权激励合同范例
- 2024年安徽客运资格证条件
- 2024年舟山客运上岗证模拟考试
- 建筑公司销售合同范例
- 包子合同范例
- 楼宇监控采购合同模板
- 新乡装修设计合同范例
- 旅游文物馆合同模板
- 12J4-2 《专用门窗》标准图集
- WB/T 1060-2016道路运输食品冷藏车功能选用技术规范
- JJF 1659-2017PM2.5质量浓度测量仪校准规范
- GB/T 40386-2021再生纯铝原料
- GB/T 3766-2001液压系统通用技术条件
- GB/T 23114-2008竹编制品
- 松下panasonic-视觉说明书pv200培训
- 单县烟草专卖局QC课题多维度降低行政处罚文书出错率
- 【桌面推演】XX应急预案桌面推演方案
- 外研版五年级英语上册期末复习要点
- 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 课件46张
评论
0/150
提交评论