餐饮场所装修人工协议书

餐饮场所装修人工协议书合同目录第一章总则1.1本协议书的签订主体1.2本协议书的签订目的1.3本协议书的适用范围1.4本协议书的解释权第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章工程内容3.1装修工程主要包括内容3.2装修工程不包括内容3.3特殊项目处理办法第四章工程期限4.1工程整体施工期限4.2各分部分项工程期限4.3工程延期及违约责任第五章工程质量5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3工程质量问题处理第六章工程款项6.1工程款项支付方式6.2工程进度款支付比例6.3工程尾款支付条件6.4工程款项支付时间第七章施工单位责任7.1施工单位的义务7.2施工单位的管理7.3施工单位的质量保障7.4施工单位的安全保障第八章甲方（餐饮场所）责任8.1甲方的义务8.2甲方提供的施工条件8.3甲方的协助义务8.4甲方的其他责任第九章乙方（施工方）责任9.1乙方的义务9.2乙方的施工标准9.3乙方的工程进度9.4乙方的其他责任第十章违约责任10.1甲乙双方的违约责任10.2工程质量问题的违约责任10.3工程延期的违约责任10.4合同解除的违约责任第十一章争议解决11.1双方协商解决11.2请求第三方调解11.3向人民法院提起诉讼第十二章附则12.1本协议书自双方签字盖章之日起生效12.2本协议书的修订及补充12.3本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十三章附件13.1工程设计图纸13.2工程预算明细表13.3施工方案及施工组织设计13.4其他与工程相关的文件第十四章其他约定14.1双方认为需要约定的其他事项14.2双方对合同未尽事宜的补充约定14.3双方对合同解除、终止后的处理事项的约定合同编号：_________第一章总则1.1本协议书的签订主体1.2本协议书的签订目的为了明确双方在餐饮场所装修工程中的权利、义务和责任，保证工程质量，按照约定完成工程，特制定本协议。1.3本协议书的适用范围本协议适用于甲方与乙方之间进行的餐饮场所装修工程。1.4本协议书的解释权本协议的解释权归甲方所有。第二章工程概况2.1工程名称（餐饮场所名称）装修工程2.2工程地点（餐饮场所详细地址）2.3工程规模（工程总体规模描述）2.4工程预算工程预算金额：（具体金额）第三章工程内容3.1装修工程主要包括内容（列举主要装修内容，如：墙面涂料、地面铺设、电路改造等）3.2装修工程不包括内容（列举不包括在工程内的内容，如：家具采购、设备采购等）3.3特殊项目处理办法（针对特殊项目，如文物保护、建筑保护等，制定相应的处理办法）第四章工程期限4.1工程整体施工期限工程整体施工期限为：（具体期限）4.2各分部分项工程期限（列举各分部分项工程的期限）4.3工程延期及违约责任（约定工程延期的条件和违约责任）第五章工程质量5.1工程质量标准工程质量应达到：（相关质量标准）5.2工程验收程序工程验收程序：（描述验收程序）5.3工程质量问题处理工程质量问题处理：（描述处理程序）第六章工程款项6.1工程款项支付方式工程款项支付方式：（支付方式，如：分期支付、一次性支付等）6.2工程进度款支付比例工程进度款支付比例：（比例）6.3工程尾款支付条件工程尾款支付条件：（条件）6.4工程款项支付时间工程款项支付时间：（具体时间）第七章施工单位责任7.1施工单位的义务（施工单位应履行的义务）7.2施工单位的管理（施工单位应进行的管理工作）7.3施工单位的质量保障（施工单位应保证的质量要求）7.4施工单位的安全保障（施工单位应进行的安全保障措施）第八章甲方（餐饮场所）责任8.1甲方的义务甲方应按照约定提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。8.2甲方提供的施工条件甲方应提供：（具体施工条件，如：施工入口、施工电源、施工用水等）8.3甲方的协助义务甲方应协助乙方完成：（协助事项，如：办理相关手续、协调周边关系等）8.4甲方的其他责任（甲方其他应承担的责任）第九章乙方（施工方）责任9.1乙方的义务乙方应按照约定完成施工，确保工程质量。9.2乙方的施工标准乙方应按照：（施工标准和要求）进行施工9.3乙方的工程进度乙方应保证：（工程进度要求）9.4乙方的其他责任（乙方其他应承担的责任）第十章违约责任10.1甲乙双方的违约责任违约方应承担：（违约责任）10.2工程质量问题的违约责任质量问题由乙方负责修复，并承担相应费用。10.3工程延期的违约责任延期违约方应承担：（违约责任）10.4合同解除的违约责任合同解除由违约方承担：（违约责任）第十一章争议解决11.1双方协商解决双方应通过友好协商解决争议。11.2请求第三方调解如协商不成，可向：（第三方调解机构）请求调解。11.3向人民法院提起诉讼如调解不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十二章附则12.1本协议书自双方签字盖章之日起生效本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2本协议书的修订及补充本协议的修订和补充应由双方共同签署。12.3本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后具有同等法律效力。第十三章附件13.1工程设计图纸13.2工程预算明细表13.3施工方案及施工组织设计13.4其他与工程相关的文件第十四章其他约定14.1双方认为需要约定的其他事项（其他事项）14.2双方对合同未尽事宜的补充约定（补充约定）14.3双方对合同解除、终止后的处理事项的约定（处理事项约定）甲方签字：_______________________日期：_________________________乙方签字：_______________________日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明甲方附加条款一：特殊材料采购甲方要求乙方使用特定品牌或规格的材料，如乙方无法提供，需提前通知甲方，并由甲方指定供应商提供。若乙方未按约定使用材料，甲方有权要求乙方承担相应责任。甲方附加条款二：工程变更如工程过程中甲方提出变更需求，乙方应根据甲方需求进行调整。变更导致的费用及工期调整，双方应协商解决。若乙方未经甲方同意擅自变更，甲方有权要求乙方承担相应责任。甲方附加条款三：工程验收工程验收时，甲方有权邀请专业机构进行验收，乙方应予以配合。如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改。整改合格后，甲方应签收验收报告。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明乙方附加条款一：工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如遇到影响工程进度的因素，应及时通知甲方。甲方有权要求乙方采取措施加快工程进度。乙方附加条款二：工程质量保障乙方应确保工程质量，如工程出现质量问题，乙方应在甲方指定期限内进行修复。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。乙方附加条款三：安全生产乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第三方中介附加条款一：中介服务费用第三方中介在促成本协议签订过程中提供服务，甲方和乙方应支付中介服务费用。中介服务费用的支付标准及支付时间，双方应与第三方中介协商确定。第三方中介附加条款二：中介责任第三方中介应如实介绍甲方和乙方的相关信息，如因第三方中介原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。第三方中介附加条款三：中介服务范围第三方中介的服务范围仅限于促成本协议的签订及协助双方履行协议。如双方在履行协议过程中出现纠纷，第三方中介不承担解决纠纷的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.施工方案及施工组织设计4.特殊材料采购清单5.工程进度报告6.工程质量保障措施7.安全生产管理计划8.中介服务费用协议9.中介服务范围说明10.第三方中介责任约定二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付款项未提供施工场地或提供的场地不符合要求未协助乙方完成相关手续或协调周边关系其他违反协议约定的行为2.乙方违约行为：未按约定标准完成施工工程进度严重滞后使用非约定材料或未按要求采购特殊材料工程质量不符合约定标准其他违反协议约定的行为3.第三方中介违约行为：未如实介绍甲方和乙方信息未按约定范围提供服务未履行中介责任导致合同纠纷其他违反协议约定的行为三、法律名词及解释：1.餐饮场所：指本协议所述的餐饮业务经营场所。2.装修工程：指对餐饮场所进行内部装修和改造的活动。3.工程质量：指装修工程满足设计文件、标准、规范和甲乙双方约定的程度。4.工程进度：指装修工程按照约定的时间节点完成的情况。5.违约行为：指违反本协议约定的行为。6.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。7.中介服务：指第三方中介在甲方和乙方之间提供的协调、促成协议签订等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定延期原因及补救措施，必要时可签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责修复，并根据实际情况承担费用。严重质量问题可能导致合同解除。3.款项支付争议：解决办法：双方依据协议约定的支付方式和时间进行支付，如有争议，可通过协商解决。4.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容和费用，必要时签订变更协议。5.安全事故发生：解决办法：立即报告并采取措施防止事故扩大，依据相关法规和协议约定处理。五、所有应用