广州餐饮施工合同模板

广州餐饮施工合同模板合同编号：GCYY-CZ-2023-001

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

鉴于甲方为餐饮行业的经营者，需要进行装修施工（以下简称“工程”），乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。为了明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。

第一条工程内容

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

第二条施工期限

2.1工程约定的开工日期为：____年____月____日。

2.2工程约定的竣工日期为：____年____月____日。

第三条工程质量

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。

3.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期限，质保期限自验收合格之日起计算。

第四条工程价款支付

4.1双方约定采用以下第（1）种方式支付工程价款：

（1）按工程进度分阶段支付；

（2）工程竣工后一次性支付。

4.2甲方应按照本合同约定的付款时间、付款比例、付款方式及时支付工程价款。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2若乙方延期交付工程，应按照逾期交付部分工程价款的____%支付违约金。

第六条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同附件为重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

附件：

1.工程设计方案

2.施工图纸

3.工程预算明细表

4.工程进度计划

5.质量标准和要求

6.违约金计算方式

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：GCYY-CZ-2023-002

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

鉴于甲方为餐饮行业的经营者，需要进行装修施工（以下简称“工程”），乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。丙方为甲方提供工程监理服务，以确保工程按期、保质完成。为了明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。

第一条第三方主体权益

1.1丙方作为独立的监理机构，应按照甲方的要求和国家的相关标准对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。

1.2丙方有权对乙方的施工过程进行现场检查，提出整改意见，并要求乙方及时整改。

1.3丙方应定期向甲方提交工程监理报告，包括工程进度、质量、安全等情况。

1.4丙方在监理过程中发现乙方的违约行为，有权要求乙方立即改正，并及时通知甲方。

第二条甲方权益保障

2.1甲方有权根据合同约定和国家的相关法律法规，对乙方施工过程进行监督和检查。

2.2甲方有权要求乙方按照约定的工期、质量、安全标准完成工程。

2.3甲方有权根据合同约定和国家的相关法律法规，对丙方的监理工作进行评价和监督。

2.4甲方在合同约定的期限内，有权要求乙方支付违约金，并要求丙方进行相应的赔偿。

第三条乙方义务及限制

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定支付违约金。

3.3乙方应接受甲方的监督和检查，配合甲方完成工程。

3.4乙方应接受丙方的监理，按照丙方的整改意见进行整改。

第四条丙方义务及限制

4.1丙方应按照甲方的要求和国家的相关标准进行监理，保证工程质量、安全、进度等方面的合规性。

4.2丙方应定期向甲方提交监理报告，并及时反馈工程情况。

4.3丙方应及时发现并制止乙方的违约行为，保护甲方的权益。

4.4丙方在监理过程中，应遵守职业道德和保密原则，不得泄露甲方的商业秘密。

第五条工程价款支付

5.1甲方应按照本合同约定的付款时间、付款比例、付款方式及时支付工程价款。

5.2甲方应按照约定支付丙方的监理费用。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2若乙方延期交付工程，应按照逾期交付部分工程价款的____%支付违约金。

6.3若丙方未能履行监理职责，导致工程出现问题，应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同附件为重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

附件：

1.工程设计方案

2.施工图纸

3.工程预算明细表

4.工程进度计划

5.质量标准和要求

6.违约金计算方式

第三方介入的意义和目的：第三方主体（丙方）的介入，有助于甲方更好地控制工程质量、安全、进度等方面，确保工程按照甲方的要求和国家的相关标准进行。同时，第三方监理机构的介入，可以对乙方进行有效的监督和检查，防止乙方的违约行为，保护甲方的权益。此外，第三方监理机构的专业性和中立性，也有助于提高工程的质量和效率，减少甲乙双方的矛盾和纠纷。

甲方为主导的目的和意义：甲方作为餐饮行业的经营者，对工程的质量、安全、进度等方面有较高的要求。通过本合同的约定，甲方可以更好地控制工程的过程和结果，确保工程按照甲方的要求和国家的相关标准进行。同时，通过增加乙方的违约及限制条款，甲方可以更好地保护自身的权益，防止乙方违约行为带来的损失。此外，第三方监理机构的介入，也有助于提高工程的质量和效率，为甲方创造更大的经济效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：GCYY-CZ-2023-003

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：

联系方式：

法定代表人：

鉴于甲方为餐饮行业的经营者，需要进行装修施工（以下简称“工程”），乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。丙方为乙方提供工程监理服务，以确保工程按期、保质完成。为了明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。

第一条第三方主体权益

1.1丙方作为独立的监理机构，应按照乙方的要求和国家的相关标准对甲方施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。

1.2丙方有权对甲方的施工过程进行现场检查，提出整改意见，并要求甲方及时整改。

1.3丙方应定期向乙方提交工程监理报告，包括工程进度、质量、安全等情况。

1.4丙方在监理过程中发现甲方的违约行为，有权要求甲方立即改正，并及时通知乙方。

第二条乙方权益保障

2.1乙方有权根据合同约定和国家的相关法律法规，对甲方施工过程进行监督和检查。

2.2乙方有权要求甲方按照约定的工期、质量、安全标准完成工程。

2.3乙方有权根据合同约定和国家的相关法律法规，对丙方的监理工作进行评价和监督。

2.4乙方在合同约定的期限内，有权要求甲方支付违约金，并要求丙方进行相应的赔偿。

第三条甲方义务及限制

3.1甲方应按照乙方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。

3.2甲方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定支付违约金。

3.3甲方应接受乙方的监督和检查，配合乙方完成工程。

3.4甲方应接受丙方的监理，按照丙方的整改意见进行整改。

第四条丙方义务及限制

4.1丙方应按照乙方的要求和国家的相关标准进行监理，保证工程质量、安全、进度等方面的合规性。

4.2丙方应定期向乙方提交监理报告，并及时反馈工程情况。

4.3丙方应及时发现并制止甲方的违约行为，保护乙方的权益。

4.4丙方在监理过程中，应遵守职业道德和保密原则，不得泄露乙方的商业秘密。

第五条工程价款支付

5.1甲方应按照本合同约定的付款时间、付款比例、付款方式及时支付工程价款。

5.2甲方应按照约定支付丙方的监理费用。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2若甲方延期交付工程，应按照逾期交付部分工程价款的____%支付违约金。

6.3若丙方未能履行监理职责，导致工程出现问题，应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同附件为重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

附件：

1.工程设计方案

2.施工图纸

3.工程预算明细表

4.工程进度计划

5.质量标准和要求

6.违约金计算方式

乙方为主导的目的和意义：乙方作为具备相应资质的施工单位，对工程的质量、安全、进度等方面有较高的要求。通过本合同的约定，乙方可以更好地保护自身的权益，确保工程按照乙方的要求和国家的相关标准进行。同时，通过增加甲方的违约及限制条款，乙方可以更好地防止甲方违约行为带来的损失。