城市排水系统建设承包协议2024版版

城市排水系统建设承包协议2024版版A版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同甲方：指城市排水系统建设项目的业主单位或其合法授权代表。1.2合同乙方：指承担城市排水系统建设项目的施工单位。1.3合同丙方：指提供技术支持、设计咨询等相关服务的单位。2.工程内容与范围2.1工程内容：指城市排水系统建设的全部工程内容，包括但不限于排水管道铺设、检查井建设、泵站建设等。2.2工程范围：指合同约定的施工区域，包括具体的道路、街区、区域等。3.工程质量与标准3.1工程质量：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。3.2工程标准：包括但不限于设计规范、施工规范、验收规范等。4.工程进度与工期4.1工程进度：工程应按照约定的时间表进行，如有延期应提前协商解决。4.2工期：本工程自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。5.合同价格与支付5.1合同价格：双方根据工程量清单和单价表计算得出，具体金额以人民币计价。5.2支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式由双方约定。6.技术与设计6.1技术支持：丙方应提供完整的技术支持和指导，确保工程质量。6.2设计变更：如遇设计变更，应由甲方、乙方和丙方协商确定。7.安全生产与环保7.1安全生产：乙方应严格按照国家及地方安全生产规定进行施工，确保施工安全。7.2环保要求：乙方应遵守国家及地方环保法规，确保施工过程中的环境保护。8.工程验收与保修8.1工程验收：工程竣工后，由甲方、乙方和丙方共同进行验收。8.2保修期限：工程交付使用后，乙方应承担一定期限的保修责任。9.违约责任与赔偿9.1违约行为：包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。9.2赔偿责任：违约方应承担相应的赔偿责任，具体金额由双方协商确定。10.争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2仲裁或诉讼：如协商不成，双方可选择仲裁或向人民法院提起诉讼。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效：自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同的变更应由双方协商一致，并书面确认。11.3合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止。12.保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。13.合同的附件13.1工程量清单：详细列明工程项目的数量、单价和总价。13.2单价表：列明工程各项费用的单价。13.3设计图纸及相关技术文件：包括工程的设计图纸、施工图纸等。14.其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同语言：本合同采用中文书写，一式肆份，甲乙双方各执壹份，丙方执贰份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1合同甲方：指城市排水系统建设项目的业主单位或其合法授权代表，具有合同的履行、监督、验收等权利和义务。1.2合同乙方：指承担城市排水系统建设项目的施工单位，具有合同的履行、完成工程等权利和义务。1.3合同丙方：指提供技术支持、设计咨询等相关服务的单位，具有合同的技术支持和咨询等权利和义务。2.工程内容与范围2.1工程内容：城市排水系统建设项目的全部工程内容，包括但不限于排水管道铺设、检查井建设、泵站建设、设备安装、调试及验收等。2.2工程范围：合同约定的施工区域，包括具体的道路、街区、区域等，具体施工范围以工程量清单和设计图纸为准。3.工程质量与标准3.1工程质量：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求，包括但不限于《城市排水工程设计规范》、《城市排水管道工程施工及验收规范》等。3.2工程标准：包括但不限于设计规范、施工规范、验收规范等，具体标准以设计图纸和技术文件为准。4.工程进度与工期4.1工程进度：工程应按照约定的时间表进行，如有延期应提前协商解决，延期时间不得超过合同约定的期限。4.2工期：本工程自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，工期为个月。5.合同价格与支付5.1合同价格：双方根据工程量清单和单价表计算得出，具体金额以人民币计价，合同价格为本工程总造价。5.2支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式由双方约定，支付款项应以银行转账等方式进行。6.技术与设计6.1技术支持：丙方应提供完整的技术支持和指导，确保工程质量，包括但不限于设计审查、施工指导、验收等。6.2设计变更：如遇设计变更，应由甲方、乙方和丙方协商确定，设计变更应按照约定的程序进行。第二部分：其他条款7.安全生产与环保7.1安全生产：乙方应严格按照国家及地方安全生产规定进行施工，确保施工安全，包括但不限于安全生产管理、施工现场安全防护、安全生产培训等。7.2环保要求：乙方应遵守国家及地方环保法规，确保施工过程中的环境保护，包括但不限于施工现场清洁、废弃物处理、噪音控制等。8.工程验收与保修8.1工程验收：工程竣工后，由甲方、乙方和丙方共同进行验收，验收合格后方可交付使用。8.2保修期限：工程交付使用后，乙方应承担一定期限的保修责任，具体保修期限以合同约定为准。9.违约责任与赔偿9.1违约行为：包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等，违约方应承担相应的赔偿责任。9.2赔偿责任：违约方应按照合同约定承担赔偿责任，具体金额由双方协商确定。10.争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可选择仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼：争议解决的仲裁或诉讼地点应由双方协商确定，仲裁裁决或判决生效后，违约方应承担相应的赔偿责任。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效：自双方签字盖章之日起生效，合同的副本应分别由甲乙丙三方保存。11.2合同变更：合同的变更应由双方协商一致，并书面确认，变更内容应符合国家相关法律法规的规定。11.3合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止，合同终止后，乙方应按照合同约定承担相关责任。12.保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，包括但不限于设计图纸、施工工艺、经营策略等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止，保密期限内不得向第三方泄露。13.合同的附件13.1工程量清单：详细列明工程项目的数量、单价和总价，工程量清单应作为合同的一部分。13.2单价表：列明工程各项费用的单价，单价表应作为合同的一部分。13.3设计图纸及相关技术文件：包括工程的设计图纸、施工图纸等，设计图纸及相关技术文件应作为合同的一部分。14.其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任，不可抗力事件应双方协商确定。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，合同履行过程中发生的一切法律纠纷，应按照中华人民共和国法律规定处理。14.3合同语言：本合同采用中文书写，一式肆份，甲乙双方各执壹份，丙方执贰份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明工程项目的数量、单价和总价。工程量清单应作为合同的一部分，包括所有工程项目的详细信息，如管道的长度、直径、材料等。附件二：单价表列明工程各项费用的单价，单价表应作为合同的一部分。包括各项工程费用的单价，如管道铺设的单价、检查井建设的单价等。附件三：设计图纸及相关技术文件包括工程的设计图纸、施工图纸等，设计图纸及相关技术文件应作为合同的一部分。图纸应详细表示出工程的布局、管道走向、结构尺寸等，技术文件应包括施工工艺要求、材料要求等。附件四：施工方案详细列明施工的具体方案，包括施工步骤、施工方法、施工周期等。施工方案应符合设计图纸和技术文件的要求，并经过甲方的批准后方可实施。附件五：安全生产管理计划详细列明施工过程中的安全生产管理计划，包括安全生产组织机构、安全生产措施、应急预案等。安全生产管理计划应符合国家及地方安全生产规定，并经过甲方的批准后方可实施。附件六：环保措施计划详细列明施工过程中的环保措施计划，包括环境保护组织机构、环保措施、废弃物处理方案等。环保措施计划应符合国家及地方环保法规，并经过甲方的批准后方可实施。附件七：工程验收标准及程序详细列明工程验收的标准及程序，包括验收的项目、验收的方法、验收的时间等。工程验收标准及程序应符合国家及行业的相关规定，并经过甲乙双方的协商确定。附件八：保修条款详细列明保修的条款，包括保修的项目、保修的期限、保修的责任等。保修条款应符合国家及行业的相关规定，并经过甲乙双方的协商确定。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未按照约定的时间表完成工程，造成工期延误。2.工程质量不符合约定：工程质量不符合国家及行业相关标准和规范要求。3.技术支持不足：丙方未能提供完整的技术支持和指导，导致工程质量问题。4.设计变更未经协商：未经甲方、乙方和丙方协商，乙方擅自进行设计变更。5.安全生产管理不善：乙方未按照安全生产管理计划进行施工，导致安全事故发生。6.环保措施不达标：乙方未按照环保措施计划进行施工，导致环境污染问题。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金比例进行赔偿。2.工程质量不符合约定：按照合同约定的质量赔偿标准进行赔偿。3.技术支持不足：按照合同约定的技术支持费用进行赔偿。4.设计变更未经协商：按照合同约定的设计变更费用进行赔偿。5.安全生产管理不善：按照合同约定的安全生产管理费用进行赔偿。6.环保措施不达标：按照合同约定的环保措施费用进行赔偿。示例说明：如果乙方未能按照约定的时间表完成工程，导致工期延误，乙方应按照合同约定的违约金比例进行赔偿。例如，如果合同约定的违约金比例为每天违约金为工程合同价的0.5%，那么乙方应支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.城市排水系统建设项目：指在城市区域内进行的排水系统的建设，包括排水管道铺设、检查井建设、泵站建设等。2.施工单位：指承担城市排水系统建设项目的施工任务的单位。3.业主单位：指城市排水系统建设项目的业主单位或其合法授权代表。4.设计咨询单位：指提供技术支持、设计咨询等相关服务的单位。5.安全生产：指在施工过程中，乙方应严