国家电网基建技经管理专业考试及答案

国家电网基建技经管理专业考试及答案（通用版）单选题1.《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》，站外电源引接方案图纸中的线路路径图的比例（）。A、1:100B、1:1000C、1:10000D、1:500参考答案：C2.按照建标〔2013〕44号文规定，折旧费指施工机械在规定的（）内，陆续收回其原值的费用。A、报废年限B、检测年限C、质保年限D、使用年限参考答案：D3.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，根据费用性质划分，架空送电线路工程的总费用构成中有（）。A、建筑工程费、安装工程费B、安装工程费、辅助设施工程费C、建筑工程费、辅助设施工程费D、安装工程费、其他费用参考答案：B4.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，施工企业现场临时宿舍的取暖费用由（）开支。A、冬雨季施工增加费B、临时设施费C、企业管理费D、项目法人管理费参考答案：C5.根据《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》的规定，（）负责组织设计变更与现场签证方案的预审查。A、业主项目部B、监理单位C、施工单位D、建设管理单位参考答案：A6.总部和省公司招标管理部门负责，（）配合，对招标文件进行严格审查。A、基建部门B、审计部门C、咨询单位D、招标公司参考答案：A7.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》的规定，110千伏及以下输变电工程竣工验收后（）日内，建设管理单位应编制完成并上报工程结算报告。A、10B、30C、60D、100参考答案：B8.《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法（试行）》规定，重要电网项目应在可研招标（或委托）后（）月内完成可研报告的编制及评审工作。A、5个B、7个C、12个D、14个参考答案：C9.下列（）不属于项目建设技术服务费。A、项目前期工作费B、设计费C、设计文件评审费D、外聘专家工作费参考答案：D10.《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》规定，贯彻落实公司输变电工程施工图预算管理有关要求，负责所辖业务范围内施工图预算的日常管理工作是（）的职责。A、国网基建部B、省公司级单位基建管理部门C、建设管理单位D、业主项目部（项目管理中心）参考答案：C11.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》规定，（）负责指导、检查、考核建设管理单位及业主项目部的工程结算工作。A、省公司建设部B、业主项目部C、国网基建部D、建设管理单位参考答案：A12.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，初步设计评审会议由批复单位或委托项目法人单位主持召开，（）具体承担评审工作。A、建设管理单位B、项目法人单位C、设计单位D、评审单位参考答案：D13.《2018年版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法》定额〔2020〕中规定，电力建设工程概预算定额价格水平调整系数由定额总站于每年的（）15日前发布实施。A、1月B、6月C、9月D、12月参考答案：A14.根据《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》的规定，重大设计变更（签证）提出后（）天内，经建设管理单位审核上报，由省公司级单位完成审批。A、5B、10C、3D、14参考答案：D15.招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在（）后重新招标。A、修改公告B、修改资格预审文件或者招标文件C、上网公示声明此次招标无效D、对违反规定的内容进行研讨参考答案：B16.《电力建设工程预算定额第一册建筑工程下册（2018年版）》工程量计算规则规定，铸铁散热器安装工程量分散热器型号按照（）为单位计算。A、组B、㎡C、台D、片参考答案：D17.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，（）采用工程量清单计价。A、宜B、应当C、鼓励D、不得参考答案：B18.依据《中华人民共和国合同法》，标的物提取后，除债权人下落不明以外，不属于债务人应该及时通知的是（）。A、债权人B、债权人的继承人C、债权人的监护人D、与债权人利益相关第三人参考答案：D19.《电力建设工程预算定额第一册规定，定额子目人工消耗量不包括（A、定额内直接生产用工消耗量B、工序施工准备与收尾用工消耗量C、使用工具用具人工消耗量D、材料保管人工消耗量建筑工程（2018年版）》中）。参考答案：D20.《2018年版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法》定额〔2020〕规定：在编制电力工程建设预算时，建筑工程材料费调整和施工机械费调整金额汇入"编制基准期价差"，只计取()，作为建筑安装工程费的组成内容。A、利润B、税金C、规费D、管理费参考答案：B21.关于通用造价，以下说法错误的是（）？A、通用造价有利于通用设计的推广和应用B、通用造价是设计单位编制、比较造价的参考C、通用造价是评审单位审查造价的控制尺度D、变电站通用造价是110kV-750kV变电站工程通用造价参考答案：D22.《输电线路工程工程量计算规范》规定，电缆线路安装工程中，电缆GIS头穿仓的费用，在（）中计列。A、分部分项工程量清单计价表B、措施项目清单计价表C、其他项目清单计价表D、暂列金额计价表参考答案：B23.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，现场施工工区间的临时隔墙的砌筑费用由（）开支。A、临时设施费B、安全文明施工措施费C、企业管理费D、临时工程费参考答案：A24.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，招标工程以投标截止日前（）日为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照电力行业建设主管部门发布的规定调整合同价款。A、7B、14C、15D、28参考答案：D25.国家能源局关于印发《电力工程定额与造价工作管理办法》的通知发布时间为（）。A、2013年12月23日B、2014年12月23日C、2013年12月25日D、2014年12月25日说明：国能电力〔2013〕501号文参考答案：A26.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第七册通信工程规定，牵、张场场地建设"处"为计量单位，按设计方案确定；设计方案未确定时，ADSS按（）一处计算。A、2B、3C、4D、5参考答案：B27.根据《输变电工程施工图预算（综合单价法）编制规定》（Q/GDW11873-2018），SDH设备属于（）。A、光纤数字传输设备B、无源光网络设备C、数字交叉链接设备D、同步网设备参考答案：B28.编制变电站土(石)方工程的工程量清单时，土（石）方体积应按（）计算。A、按相应定额计算规则计算的体积B、根据施工组织设计中的施工放样方案计算的体积C、现场踏勘后确定为必须开挖的实际体积D、天然密实体积参考答案：D29.线路部分通用造价当实际方案差异较大时，可以通过（）与综合单价乘积来实现造价的快速调整。A、工程量B、物价上涨系数C、工程量差异D、单价调整系数参考答案：C30.按照建标〔2013〕44号文规定，施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其（）。A、购置费B、租赁费C、摊销费D、保管费参考答案：B31.评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过（）个，并标明排序。A、1B、2C、3D、4参考答案：C32.暂定期届满需继续从事工程造价咨询活动的，应当在暂定期届满（）前，向资质许可机关申请换发资质证书。A、15日B、30日C、45日D、60日参考答案：B33.以下（）不是《建筑工程发包与承包计价管理办法》规定的合同价形式。A、总价B、单价C、成本加酬金D、协议价参考答案：D34.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》的规定，110千伏及以上输变电工程设计、监理等单位应于单位工程竣工验收后（）日内编制完成并提交业主项目部。A、5B、7C、10D、15参考答案：C35.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，投标人对其他项目费进行投标报价时，下列做法正确的是（）。A、暂列金额自主报价B、材料、工程设备暂估价自主报价C、专业工程暂估价自主报价D、拆除工程费自主报价参考答案：D36.根据《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计原因引起的设计变更由（）出具设计变更审批单。A、监理单位B、业主项目部C、设计单位D、建设管理单位参考答案：C37.我国新《环境保护法》第五十六条规定，对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，（）应当在编制时向公众说明情况，充分征求意见A、建设单位B、审批单位C、监督单位D、人民政府参考答案：A38.根据《输变电工程施工图预算（综合单价法）编制规定》（Q/GDW11873-2018），数据网接入设备属于（）项目划分。A、计算机监控系统B、智能辅助控制系统C、通信系统D、远动及计费系统参考答案：D39.《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法权益，给建设单位造成损失的，应当（）。A、单独承担责任B、不承担责任，由施工单位承担责任C、与承包单位承担连带责任D、与建设单位共同承担责任参考答案：C40.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定电力工程的安全生产费用提取费率为工程造价的（）。A、1.5%B、2%C、3%D、4%参考答案：B41.工程定位复测费是指工程（）过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。A、设计B、施工C、勘察D、前期参考答案：B42.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，对初步设计规模和设计方案较可行性研究发生重大变化，或初步设计概算超投资估算10%及以上的工程，项目法人单位需征得（）同意，并出具正式的变更意见作为初步设计批复的依据。A、建设管理单位B、项目法人单位C、可研批复单位D、评审单位参考答案：C43.电力工程技术经济标准编制管理费，由电力定额与造价管理机构同项目单位签订（），收取技术服务费。A、委托书B、咨询服务合同C、技术服务合同D、设计合同参考答案：C44.变电站通用造价中住房公积金按（）计算。A、10%B、12%C、13%D、15%参考答案：A45.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，由（）按照合同约定采购。A、招标代理人B、发包人C、承包人D、发承包双方参考答案：C46.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第三册电气设备安装工程适用范围包括（）。A、电气设备安装B、通信设备安装C、35kV电缆安装D、分系统调试参考答案：A47.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，建筑材料的检验试验费应由（）开支。A、定额材料费B、装置性材料费C、企业管理费D、工程建设监督检测费参考答案：C48.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，以下费用中应由冬雨季施工增加费开支的是（）。A、在连续降雨季节，工程停工期间支付给工人的工资B、冬季施工期间，为确保工程质量而采取的养护措施所发生的费用C、台风暴雨期间，对施工现场设施进行加固的费用D、冬季施工期间，为保证混凝土施工质量而添加的添加剂的费用参考答案：B49.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，在工程招投标及建设工程合同签订过程中，中标通知书为（）。A、承诺B、要约C、要约邀请D、意向参考答案：A50.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，变电站安装工程住房公积金的计算公式为（）。A、住房公积金=直接工程费×0.16×缴费费率B、住房公积金=直接工程费×0.18×缴费费率C、住房公积金=直接工程费×1.12×缴费费率D、住房公积金=人工费×1.3×缴费费率参考答案：D51.《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》，不是大跨越线路设计的内容是（）。A、专题报告B、测量报告C、岩土工程报告D、劳动安全参考答案：D52.根据《国网基建部关于进一步加强初步设计评审会审工作管理的通知》省经研院规评中心专家负责对本工程的（）开展会审。A、造价精准度B、分专业评审成果C、初步设计概算D、评审管理工作参考答案：B53.《国家电网有限公司工程财务管理办法》规定，（）编制是项目储备的必要环节，在项目储备时必须编制。A、月度预算B、年度预算C、总投资预算D、季度预算参考答案：C54.以下哪个数据最接近14版通用造价中变电站工程的造价降低幅度？A、23.97%B、20%C、18%D、21.97%参考答案：A55.加强施工安全风险管控，确保安全费用投入，推进安全设施的（），切实防范安全事故。A、统一配送B、统一制造C、统一采购D、统一结算参考答案：A56.输变电工程施工合同中安全目标要求不发生（）级及以上人身事件。A、一B、三C、五D、六参考答案：D57.《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》，初步设计阶段，以下哪个（）不是大跨越段的必备图纸A、路径方案图B、主要新设计杆塔的间隙圆图C、平面断面图D、导、地线特性曲线或表参考答案：B58.以欺骗、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册的，由注册机关撤销其注册，（）年内不得再次申请注册。A、1B、2C、3D、4参考答案：C59.变电工程增减电缆出线子模块不考虑（）。A、设备费B、其他费C、土建费D、预备费参考答案：C60.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的（）项目。A、工程实体B、非工程实体C、工程管理D、非工程管理参考答案：B61.因设计单位原因造成（）及以上一般质量事故（四级质量事件），设计单位应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除合同。A、一次B、两次C、三次D、四次参考答案：B62.建标〔2013〕44号文将大型机械进出场及安拆费列入（）。A、机械费B、分部分项工程费C、施工机具使用费D、措施项目费参考答案：D63.《电力建设工程预算定额(2018年版)第四册架空输电线路工程》中规定，在城市市区架空线路中，除()，均按"丘陵"地形计算。A、人力运输B、汽车运输C、杆塔工程D、架线工程参考答案：A64.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，输变电工程发承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、（）、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。A、招标人采购设备费B、投标人采购设备费C、招标人采购材料费D、投标人采购材料费参考答案：B65.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程》（2018年版）中规定，垂直敷设电缆执行隧道内电缆敷设定额人工、机械乘（）系数。A、0.5B、0.75C、1.5D、2.0参考答案：D66.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，收口文件及概算书应在收口会议计划时间（）个工作日前送达评审等有关单位。A、1B、11C、7D、12参考答案：C67.利用基建信息系统加强对分包合同的（）、检查，确保合同签订主体的有效性。A、校对B、比对C、核对D、审核参考答案：D68.《中华人民共和国审计法》规定，国家实行审计监督制度。国务院和（）地方人民政府设立审计机关。A、市级B、县级C、县级以上D、省级参考答案：C69.《中华人民共和国物权法》规定，预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起（）个月内未申请登记的，预告登记失效。A、1B、2C、3D、4参考答案：C70.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，费用是指承包人为履行合同所发生的或必然发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括（）。A、规费B、利润C、税金D、规费和税金参考答案：B71.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第六册调试工程，直流工程双极大功率试验工程量按每个换流站（）计算。A、0.3B、0.5C、1D、2参考答案：B72.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程》（2018年版）中规定，排管浇制工程四层排管定额按一次性浇制考虑，如采用二次浇制，相应定额的人工、机械乘（）系数。A、1.2B、1.3C、1.5D、2参考答案：A73.（）应加强合同履约管理，按照中标公告及时签订合同。A、囯网公司B、建设管理单位C、省公司D、审计监察部参考答案：B74.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，关于临时设施费、安全文明施工费，下列说法错误的是（）。A、临时设施费包括的内容和范围应符合国家规定。B、发包人未按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告发包人支付；C、发包人在付款期满后7日内仍未支付安全文明施工费的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。D、承包人对安全文明施工费应专款专用，临时设施费则可自主使用。参考答案：D75.办公家具生活家具等形成固定资产的应按公司（）执行，费用由财务部门在项目法人管理费中按项目分摊报账列支，尽量和管理项目保持一致。A、审计管理办法B、招投标管理办法C、基建管理办法D、固定资产管理办法参考答案：D76.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，省公司级单位基建管理部门应将（）和设计单位的工作情况及时反馈国网基建部。A、建设管理单位B、项目法人单位C、监理单位D、评审单位参考答案：D77.注册造价工程师违法从事工程造价活动的，违法行为发生地（）级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关。A、县B、市C、省D、村镇参考答案：A78.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，省公司建设部负责（）管理工作。A、所辖电网工程相关物资的招标B、所辖电网工程结算C、所辖电网工程建设资金筹措D、所辖电网工程合同参考答案：B79.《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法（试行）》规定，可研设计单位可研评审单位要切实从设计源头提升电网安全水平，其中在编制、评审（）电网项目可研报告时，要开展安全校核分析，设置专门章节，明确相关意见。A、110千伏及以下B、110千伏及以上C、220千伏及以下D、220千伏及以上参考答案：C80.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，合同价款争议的解决方式不包括（）。A、调解B、仲裁C、诉讼D、媒体曝光参考答案：D81.《电力建设工程预算定额(2018年版)第四册架空输电线路工程》中规定，定额输电技术工工日单价为(）元/工日。A、70B、107C、110D、112参考答案：D82.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第六册调试工程，下列哪项不属于变电站信息一体化平台调试工作内容（）。A、与调度主站联调B、后台高级应用功能调试C、间隔层和站控层网络设备调试及二者联调D、与智能辅助系统联调参考答案：C83.新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照标准核定为乙级，设暂定期（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年参考答案：C84.《中华人民共和国审计法》规定，经济责任审计报告不需要征求（）。A、被审计单位、被审计人员的意见B、干部监督管理部门的意见C、被审计人员的意见D、被审计单位的意见参考答案：B85.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为（）的依据。A、工程决算B、工程结算C、工程验收D、工程进度款支付参考答案：A86.监理单位合同价格包括受托方为完成合同约定的监理服务范围和内容，由受托方承担的直接费、间接费、（）、税金等全部费用和要求获得的利润。A、其他费用B、基本预备费C、建设期贷款利息D、暂估价参考答案：A87.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》规定，（）负责配合国网基建部开展工程结算监督检查工作。A、省公司建设部B、业主项目部C、国网基建部D、建设管理单位参考答案：A88.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程》（2018年版）中规定，正常的气候、地理条件和施工环境（陆上电缆：按平地和丘陵地形综合考虑；海底电缆：水深（）以内海域，潮流3节以内，风力7级以下的海况）。A、20mB、50mC、60mD、100m参考答案：C89.项目取得核准、（）、用地许可等相关手续后，业主项目部组织施工项目部核查现场开工条件。A、规划许可B、行政许可C、消防设计D、建设许可参考答案：A90.企业应当将安全费用（）用于满足全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。A、全部B、重点C、优先D、合理参考答案：C91.《中华人民共和国建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反建筑法规定将建筑工程肢解发包的，需对其（）。A、责令改正，处以罚款。B、责令停业整顿C、吊销资质证书D、予以取缔，并处罚款说明：《中华人民共和国建筑法》第六十五条参考答案：A92.对需要返工处理或加固补强的质量事故，（）应责令承包商报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。A、监理单位法定代表人B、业主项目部C、总监理工程师D、专业监理工程师参考答案：C93.国家电网公司输变电工程通用造价包括（）kV输变电工程通用造价。A、110kV-750kVB、20kV-750kVC、35kV-1000kVD、35kV-750kV参考答案：D94.应由（）加强对合格分包商名录审核与发布管理。A、囯网公司B、分部C、省公司D、地市公司参考答案：A95.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，（）负责所辖电网工程招标工程量清单、最高投标限价等关键环节管理A、省公司建设部B、业主项目部C、国网基建部D、建设管理单位参考答案：A96.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》中关于承包人采购材料的说法错误的是（）。A、承包人采购的材料和设备均由承包人负责采购、运输和保管。B、承包人采购的材料应满足合同约定的质量标准。C、承包人提供的材料经检测不符合合同约定的质量标准，材料更换增加的费用由材料供应商承担。D、承包人提供的材料具有合格证明，经检测符合合同约定的质量标准，发包人应承担由此增加的费用。参考答案：C97.《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人不履行与招标人订立合同的，下列表述正确的是（）。A、履约保证金不予退还，不再赔偿招标人超过部分的其他损失B、履约保证金不予退还，另赔偿实际损失C、履约保证金不予退还，另赔偿超过履约保证金部分的实际损失D、按实际损失赔偿参考答案：C98.施工合同中，承包人应按照约定的合同进度计划，向监理人提交工程（），经监理人审批后执行。A、开工令B、开工通知C、工程开工报审表D、工程开工签证单参考答案：C99.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内工程发承包计价工作的管理。其具体工作可以委托（）负责。A、具有相应资质等级的工程造价咨询企业B、招投标代理机构C、工程造价管理机构D、建设单位参考答案：C100.《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过（）年。A、五B、六C、七D、八参考答案：A101.根据《国网基建部关于进一步加强初步设计评审会审工作管理的通知》，通过组织跨区域评审会审，促进各省公司交流评审经验，互相借鉴、取长补短，总结（）规模以下工程的评审工作方式方法，统一评审标准，进一步提升初步设计评审质量和效率。A、750千伏B、500千伏C、220千伏D、110千伏参考答案：C102.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，每年（）月底前各省公司级单位按照年度建设计划，向国网基建部报送次年初步设计评审预安排，由国网基建部汇总下达评审计划年度预安排。A、1B、11C、7D、12参考答案：D103.《电力建设工程概算定额第一册建筑工程（2018年版）》规定，当混凝土施工采用施工现场搅拌机制备时，每制备1m3混凝土增加（）元施工费用。A、22B、18.9C、16.8D、3.1参考答案：D104.根据《国家电网有限公司输变电工程结算报告编制规定》，施工费用结算审核编制说明造价分析中不包括（）A、审定金额与签约合同金额的对比分析B、审定金额与施工图预算金额的对比分析C、审定金额与批准概算金额的对比分析D、审定金额与送审金额的对比分析参考答案：D105.发包人组织质量检查时，未能达到标准要求且未在规定期限完成整改消缺的，每次支付签约合同价的（）。A、5‰B、3‰C、2‰D、1‰参考答案：D106.通用造价中输电线路工程的材料运距是依据公司系统工程（）综合测定的。A、最低水平B、中等水平C、最高水平D、平均水平参考答案：D107.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，招标工程量清单应作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。A、招标人B、投标人C、工程造价咨询人D、招标代理人参考答案：A108.《中华人民共和国土地管理法》规定，征收下列土地的，哪项无须国务院批准？（）。A、永久基本农田B、永久基本农田以外的耕地30公顷C、永久基本农田以外的耕地40公顷D、其他土地80公顷参考答案：B109.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，投标报价不应低于（）。A、最高投标限价B、结算价C、工程成本D、工程收入参考答案：C110.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第七册通信工程规定，布放射频同轴电缆以"（）"为计量单位，未包括同轴电缆头制作安装。A、mB、10mC、100mD、条参考答案：C111.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第三册电气设备安装工程中规定，以下材料中损耗率最大的是（）。A、金具B、扁钢C、钢板D、钢芯铝绞线参考答案：B112.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，对初步设计规模和设计方案较可行性研究发生重大变化，或初步设计概算超投资估算10%及以上的工程，（）需征得可研批复单位（或可研管理部门）同意，并出具正式的变更意见作为初步设计批复的依据。A、建设管理单位B、项目法人单位C、设计单位D、评审单位参考答案：B113.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，在编制招标工程量清单时宜将建设场地征用及清理费列入（）清单。A、分部分项工程项目B、措施项目C、其他项目D、规费项目参考答案：C114.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定,在施工用水设施中，应包括在临时设施费中的是（）。A、水源地至现场的输水管B、现场的环形供水母管C、现场供水母管接管座至用水点的管道D、现场职工休息用饮水机参考答案：C115.承包人完成施工图并提交整套图纸、满足招投标要求的施工图预算文件（如有）以及出具发票后30日内，发包人支付暂定合同价格的（）。A、30%B、40%C、50%D、60%参考答案：B116.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，施工中进行工程计量时，当发现招标工程量清单中出现工程量增减时，应按（）计算。A、发包人招标工程量清单数量B、承包人投标工程量清单数量C、承包人计量报告中所列的工程量D、承包人在履行合同义务中完成的工程量参考答案：D117.计算各电压等级新建变电（换流）工程安装工程费单位容量造价，分析安装工程电力电缆、（）、单站接地、出线规模等主要工程量的变化情况A、光缆B、低压电缆C、控制电缆D、导线参考答案：C118.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》规定，（）结算方式是指双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。A、固定总价B、固定单价C、可调价格D、成本加酬金参考答案：B119.根据《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》的规定，()负责完成各项设计变更文件的编制和内部审查。A、省公司基建管理部门B、业主项目部C、设计单位D、建设管理单位参考答案：C120.《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》规定，（）是分部结算的责任主体，根据工程实际情况选择分部结算方式实施分部结算，负责分部结算计划编制、控制及汇总等管理，做好分部结算资料的审核确认工作。A、国网公司B、省公司C、建设管理单位D、业主项目部参考答案：C121.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》的规定，设计、监理等单位编制相应的工程结算文件，220千伏及以上输变电工程应于竣工验收后（）日内编制完成并提交。A、10B、15C、20D、25参考答案：B122.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，县供电企业发展建设部管理职责有（）。A、配合所辖电网工程可研投资估算以及竣工决算和审计工作管理B、负责所辖电网工程竣工决算审计管理C、制定技经标准、管理制度以及其他规范性文件D、参与所辖电网工程初步设计评审。参考答案：A123.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，清单招标应统一（）的编制和计价方法，进一步规范电网工程计价行为。A、施工图预算B、工程初步设计概算C、工程量清单D、项目可行性研究参考答案：C124.《国家电网有限公司关于加强输变电工程现场造价标准化管理的意见》规定，现场造价管理应以（）为前提，以合同为控制主线，分级控制，预算不超概算、结算不超预算，实现量准价实、过程规范。A、可研估算B、初设概算C、施工图预算D、合同二、管理目标参考答案：D125.《电力建设工程概算定额（2018年版）》共分（）册。A、3B、4C、5D、6参考答案：B126.建标〔2013〕44号文将仪器仪表使用费列入（）。A、材料费B、施工机具使用费C、设备费D、措施项目费参考答案：B127.纳税人有义务就其与关联企业之间的业务往来，向当地税务机关提供有关的（）等资料。具体办法由国家税务总局制定。A、人员信息B、资料来源C、制定方法D、价格、费用标准参考答案：D128.临时工程指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括（）。A、临时道路B、临时生产用水工程C、临时用电工程D、施工设备参考答案：D129.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，承包人在收到发包人提出的核实意见后的（）日内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核实意见已被承包人认可，竣工结算办理完毕。A、7B、14C、15D、28参考答案：D130.《中华人民共和国物权法》规定，国家对耕地实行特殊保护，严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量。不得违反法律规定的权限和程序征收（）所有的土地。A、国家B、政府C、集体D、个人参考答案：C131.根据《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》的规定，重大设计变更是指改变了初步设计批复的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资增减额超过（）万元的设计变更。A、10B、15C、20D、30参考答案：C132.国能电力〔2013〕501号文规定，电力工程定额、建设预算编制与计算规定及电力工程量清单计价规范等原则上（）年修订一次，如遇特殊情况可适当调整。A、3B、4C、5D、6参考答案：C133.变电站工程通用造价中对于站区占地面积统一考虑站外（）m。A、1.5B、2C、1D、2.5参考答案：C134.依据《中华人民共和国合同法》，当事人双方都违反合同的，应当（）。A、根据相关法律判定，由哪方承担责任B、各自承担相应的责任C、只由债务人承担责任D、只由债权人承担责任说明：《中华人民共和国合同法》第一百二十条参考答案：B135.按照《输变电工程造价管理标准化工作大纲（试行）》（基建技经〔2019〕18号）规定，实行施工图工程量清单招标，工程（）前应完成满足招标深度要求的施工图预算及相应的招标工程量清单及最高投标限价编制与审核。A、施工招标B、设计招标C、物资设备招标D、开工参考答案：A136.工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、变更提出时信息价格和承包人报价折扣率提出变更工程项的单价，报发包人确定后调整。其中承包人报价折扣率计算方式（)A、承包人报价折扣率=（中标价/投标最高限价）×100%；B、承包人报价折扣率=（中标价/竣工结算价）×100%；C、承包人报价折扣率=（竣工结算价/中标价）×100%；D、承包人报价折扣率=（竣工结算价/投标最高限价）×100%；参考答案：A137.根据《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》的规定，（）负责制定输变电工程设计变更与现场签证相关管理办法并监督检查。A、省公司基建管理部门B、业主项目部C、国网基建部D、建设管理单位参考答案：C138.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，人工费中未包括的内容是（）。A、劳动保护费B、工资性补贴C、职工福利费D、工伤保险参考答案：D139.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，编制最高投标限价时，暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算确定，一般可以分部分项工程量清单费的（）为参考。A、3%～5%B、3%～10%C、5%～10%D、5%～15%参考答案：C140.缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交（），并提供相关证明材料。A、最终结清申请单B、竣工决算C、竣工结算书D、施工结算书参考答案：A141.在注册有效期内，注册造价工程师因特殊原因需要暂停执业的，应当到（）办理暂停执业手续，并交回注册证书和执业印章。A、注册审核机关B、注册单位C、注册机关D、注册初审机关参考答案：C142.《电力建设工程概算定额（2018年版）》第四册调试工程，本定额中电压等级凡采用"××以内"或"××以下"者，均已（）"××"本身；凡采用"××以外"或"××以上"者，均()"××"本身。A、包括、包括B、不包括包括C、不包括/包括D、不包括不包括参考答案：A143.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》的规定，关于变更合同价款的不正确说法是（）。A、合同中已有适用于变更工程价款的条款，按条款执行。B、合同中有类似于变更工程价款的条款，可以参照执行。C、合同中没有适用或类似于变更工程价款的条款，由承包人与发包人协商确定，签订补充合同或协议。D、合同中没有适用或类似于变更工程价款的条款，且承包人与发包人协商不成时，可参照现行电力行业施工图预算计价原则签订补充合同或协议。参考答案：D144.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，发包人在收到承包人竣工结算文件后的（）日内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可，竣工结算办理完毕。A、7B、14C、15D、28参考答案：D145.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定,施工工具用具使用费是指施工企业生产、检验、试验部门使用的不属于固定资产的工具用具和仪器仪表的（）A、购置和使用时发生的费用B、购置、摊销和使用时发生的费用C、购置、维护和使用时发生的费用D、购置、摊销和维护费用参考答案：D146.按照《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号），按照公司资金管理有关要求，公司所属全资或控股施工总承包单位农民工工资专户应在（）开立。A、指定商业银行B、中国电财C、英大集团D、合作商业银行参考答案：B147.《中华人民共和国合同法》规定，合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以（）的方式作出。A、明示B、默示C、推定D、通知参考答案：D148.按照建标〔2013〕44号文规定，社会保险费和住房公积金应以（）为计算基础。A、材料费B、定额人工费C、定额机械费D、定额分部分项工程费参考答案：B149.通用造价中的概算投资为（）。A、静态投资B、动态投资C、工程直接费D、工程总投资参考答案：A150.《中华人民共和国物权法》规定，法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照（）。A、地方规定B、行业规范C、通行范例D、当地习惯参考答案：D151.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，承包方对发包方提出的工程造价咨询企业出具的竣工结算审核意见有异议时，可在接到该审核意见后（）内，申请调解。A、10个工作日B、5个工作日C、15个工作日D、一个月说明：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十八条参考答案：D152.按照《国网基建部关于进一步加强输变电工程造价精准管控的意见》（基建技经〔2019〕61号），严格依照分包合同约定和工程实际结算分包费用，严禁劳务分包结算（），严禁专业分包超量超限额结算费用。A、专业分包费用B、非劳务支出费用C、劳务支出费用D、管理费参考答案：B153.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，在初步设计阶段，应根据初步设计文件、（）和费用计算有关规定编制概算。A、招投标文件B、可行性研究报告C、定额D、工程量清单参考答案：C154.根据《电网工程设备材料信息价》，以下关于10～35千伏配电装置采用户内开关柜说法正确的是（）。A、采用户外敞开式布置时合并单元宜按1套/1间隔互感器配置B、采用户外敞开式布置时合并单元宜按2套/1间隔互感器配置C、采用户内开关柜布置时合并单元宜按1套/1间隔互感器配置D、采用户内开关柜布置时合并单元宜按2套/1间隔互感器配置参考答案：A155.在输电线路通用设计中，铁塔子模块编号的后面增加地形代码，其中H表示（）。A、河网泥沼B、平地C、峻岭D、山地参考答案：A156.业主项目部因工作需要临时聘用投运资料整理人员的劳务费用在（）中开支。A、生产准备费B、辅助设施费C、技术服务费D、项目法人管理费参考答案：D157.按照建标〔2013〕44号文规定，计时工资或计件工资是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件（）支付给个人的劳动报酬。A、总价B、单价C、额度D、报酬参考答案：B158.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方在确定合同价款时，实行工程量清单的应采用（）计价。A、单价方式B、成本加酬金方式C、总价方式D、定额工料机单价方式参考答案：A159.架空线路按地形比例加权计算参考造价时，公式CI=∑（i＝1,n）PIi*(Li/L)中，Li指的是（）。A、实际工程参考造价B、实际工程的总路径长度C、第i个典型方案造价D、第i个典型方案对应的实际工程的路径长度参考答案：D160.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程》（2018年版）中规定，海底电缆（光缆）冲埋敷设时如采用动力定位（DP）系统，定额机械乘以（）系数。A、1.02B、1.05C、1.20D、1.50参考答案：A161.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，编制最高投标限价时，招标人要求对分包的专业工程进行施工总承包管理和协调并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求按分包的专业工程估算造价的（）计算。A、3%～5%B、3%～10%C、5%～10%D、5%～15%参考答案：A162.《中华人民共和国价格法》规定，价格的制定应当符合价值规律，大多数商品和服务价格实行（），极少数商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价。A、市场调节B、宏观调节C、微观调节D、整体调节参考答案：A163.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，施工人员的职工福利费应由（）开支。A、人工费B、规费C、企业管理费D、项目法人管理费参考答案：A164.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，县供电企业发展建设部管理职责（）。A、具体执行电网工程初步设计、结算编制和合同管理工作B、负责电网工程建设过程造价管理与控制工作。C、制定技经管理制度标准及其他规范性文件D、负责所辖电网工程造价分析基础数据收集。参考答案：D165.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，国网基建部负责公司电网工程初步设计与概算管理、（）、过程造价管理以及结算管理。A、可研设计与估算修编B、施工图预算管理C、可行性研究报告D、基本预备费的使用批准参考答案：B166.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后发生了法律法规、规章和政策的变化，且引起工程造价增减变化，（）。A、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的予以调减B、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的不予调减C、合同价款调增的不予调增，合同价款调减的予以调减D、不予调整合同价款参考答案：C167.安全生产费是以建筑安装工程造价为计提依据，按不低于（）的标准计列。A、1%B、2%C、3%D、4%参考答案：B168.按照《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号），工程开工后，建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至（）。A、农民工工资专用账户B、总承包单位专用账户C、施工分包单位专用账户D、中国电财参考答案：A169.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，对征地土地进行勘测定界所发生的勘测定界费应计入（）。A、土地征用费B、迁移补偿费C、前期工作费D、项目法人管理费参考答案：A170.计算各电压等级变电（换流）工程建筑工程费、安装工程费、设备购置费及其他费用（含（））构成比例，与上一年度对比，分析费用构成变化原因A、基本预备费B、涨价预备费C、建贷利息D、铺底流动资金参考答案：A171.设计单位未按期提交符合委托方质量要求的《设备材料清册》时，委托方可按照（）的2%扣减合同价款。A、合同金额B、中标价C、合同质保金D、设备材料总价参考答案：C172.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第七册通信工程规定，硬件加密装置、物理隔离装置执行（）定额子目？A、防火墙设备中、低端B、防火墙设备高端C、其他网络安全设备D、硬盘驱动器说明：《电力建设工程预算定额（2018年版）》第七册通信工程P94第7章说明四.定额使用说明：参考答案：A173.根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》的规定，（）针对工程结算管理关键环节和共性问题开展专项检查。A、省公司建设部B、业主项目部C、国网基建部D、建设管理单位参考答案：C174.《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法（试行）》规定，对于实行两级管理且未设立经研所的省级公司，（）千伏常规电网项目可研评审及批复可上提一级管理。A、220B、110C、35D、10参考答案：C175.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，国网基建部的管理职责不包括（）。A、推动初步设计评审工作标准化、信息化管理B、建立初步设计评审和批复管理体系，制定管理制度C、负责初步设计评审工作的监督、考核和评价工作D、负责110千伏输变电工程评审单位选择与监督评价参考答案：D176.业务招待费是指因项目管理需要，合理开支的礼品、（)等招待费用，其支出必须与项目管理工作真实需要相匹配，费用控制额度按财务有关规定执行。A、车辆租赁B、餐费C、住宿费D、介绍资料参考答案：B177.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，初步设计文件应包含接入系统设计和可行性研究的主要内容，并提供（）可行的技术方案进行技术经济比较。A、可行性研究B、两个及以上C、至少一个D、国家批准参考答案：B178.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，在征地时发生的安置补助费应计入（）。A、土地征用费B、迁移补偿费C、余物清理费D、项目法人管理费参考答案：A179.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，对于需要收口的工程，评审单位应在评审会议后（）个工作日内提交评审会议纪要。A、1B、11C、7D、12参考答案：C180.通信工程分析近（）年通信工程单站造价水平的变化趋势A、五年B、三年C、六年D、二年参考答案：A181.《电力建设工程预算定额（2018年版）》第三册电气设备安装工程中规定，设备场内运搬不包括（）。A、设备从现场仓库至施工操作地点的水平运输B、装置性材料从现场仓库至施工操作地点的垂直运输C、设备的地下变电站垂直运输D、器材从现场仓库至施工操作地点的水平运输参考答案：C182.按照《国网基建部关于印发2020年基建技经专业管理重点工作的通知》（基建技经〔2020〕13号），各单位应全面落实公司关于工程结算、决算相关管理规范，在工程结算审批完成后（）内将结算资料及时移交财务部门。A、7日B、10日C、15日D、30日参考答案：A183.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，关于投标报价，下列说法错误的是（）。A、投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。B、投标人的投标报价高于最高投标限价的应予废标。C、投标人应按招标工程量清单填报价格。D、投标人不能对招标人所列的措施项目清单进行增补。参考答案：D184.招标代理服务费和设备监造费由（）负责使用及结算。A、审计部门B、物资（招投标）管理部门C、财务部门D、建设管理部门参考答案：B185.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，如果一个工程项目的建设预算由两个或两个以上单位编制时，总建设预算书应由（）编制。A、主体编制单位B、建筑工程编制单位C、安装工程编制单位D、主体工程编制单位参考答案：A186.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，()负责制定发布电网工程初步设计审批、施工图预算管理、过程造价控制、工程结算、造价分析等关键环节管理有关制度。A、国网基建部B、国网经研院C、省公司建设部D、省公司经研院参考答案：A187.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，建设过程造价控制是指从电网工程（）开始到工程竣工结算的建设过程造价管理。A、可行性研究B、初步设计C、施工图编制D、工程开工建设参考答案：B188.按照建标〔2013〕44号文规定，其他项目费中暂列金额是指建设单位在（）中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。A、概算B、工程量清单C、结算D、估算参考答案：B189.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，公司组织评审的工程由项目法人单位组织对初步设计文件内审；其余工程由（）组织对初步设计文件内审。A、省公司建设部B、项目法人单位C、国网基建部D、建设单位参考答案：D190.分析各电压等级架空线路工程近五年造价水平的变化趋势，计算各年架空线路工程单位长度造价、（）长度造价，并绘制趋势图。A、单位距离B、单位规模C、单位容量D、单位类型参考答案：C191.国家推广（）制度，对建筑工程项目实行全过程造价管理。A、工程造价管理B、最高投标限价制度C、工程造价咨询制度D、注册造价工程师参考答案：C192.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》的内容中不包括（）。A、建设预算费用构成B、建设预算费用计算标准C、竣工决算编制办法D、建设预算项目划分参考答案：C193.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，技经标准实行（）管理。A、滚动B、静态C、固定D、动态参考答案：D194.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，工程造价咨询企业在建筑工程计价活动中，出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件的，记入工程造价咨询企业信用档案，处（）罚款，并予以通报。A、2万元以上5万元以下B、1万元以上3万元以下C、5万元以上10万元以下D、10万元以上20万以下说明：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第二十三条参考答案：B195.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，国有资金投资建筑工程的发包方，应在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包方提出由（）出具的竣工结算文件审核意见。A、工程造价管理机构B、工程造价咨询企业C、监理单位D、建设行政主管部门参考答案：B196.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有（）。A、最高投标限价B、招标标底C、最低投标限价D、工程成本参考答案：A197.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，初步设计审定后（）个工作日内，评审单位应向项目法人单位提交评审意见。A、2B、1C、15D、3参考答案：C198.税务机关负责纳税人纳税信誉等级评定工作。纳税人纳税信誉等级的评定办法由（）制定。A、地方税务局B、国家税务总局C、国家发改委D、税务主管部门参考答案：B199.Q/GDW11338-2014《变电工程工程量计算规范》规定，编制工程量清单时若出现附录中未包括的项目，编制人应做补充，并报（）备案。A、地市供电公司建设部B、省级电力公司建设部C、国家电网公司基建部D、电力行业工程造价管理机构参考答案：B200.按照《国网基建部关于印发2020年基建技经专业管理重点工作的通知》（基建技经〔2020〕13号），以（）编制招标限价，作为变更、签证的唯一基准。A、审定的投资估算B、审定的初步设计概算C、审定的招标工程量清单D、审定的施工图预算参考答案：D201.变电监理服务范围不包括负责（）监理。A、变电站四通一平B、变电建筑C、变电安装D、变电政策处理参考答案：D202.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，社会保险费的计取标准执行工程所在地（）的规定。A、县级级政府或县级有关部门B、市级政府或市级有关部门C、市级政府或省级有关部门D、省级政府或省级有关部门参考答案：D203.《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》中规定，特种设备安全监测费是指根据国务院《特种设备安全监督条例》规定，委托特种设备检验检测机构对工程所安装的特种设备进行检验、检测所发生的费用；（）不在特种设备之列。A、消防设施B、电梯C、压力容器D、特种车辆参考答案：D204.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在发出索赔意向通知书后28日内，向发包人正式提交（）。A、索赔通知书B、延续索赔通知C、最终索赔通知书D、索赔费用结算书参考答案：A205.《国网基建部关于印发输变电工程多维立体参考价（2020年版）的通知》规定，设计单位上报评审的设计文件，工程造价（费用）水平超过对应标准价水平（）以上的工程，要增加方案技术经济比选专篇，说明该方案的充分必要性。A、5%B、10%C、15%D、20%参考答案：B206.（）加强清单编制单位管理，委托符合资质要求的单位编制招标工程量清单。A、物资部门B、招投标中心C、监察部门D、基建管理部门参考答案：D207.Q/GDW11337-2014《输变电工程工程量清单计价规范》中的"企业定额"专指施工企业定额，是施工企业根据自身拥有的施工技术、机械装备和具有的管理水平而编制的完成一个工程量清单项目使用的人工、材料、机械台班等的消耗标准，是施工企业（）的依据之一。A、投标报价B、签订合同价款C、施工结算D、缴纳税金参考答案：A多选题1.Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定,建设规模较小,(),且施工图设计已审查完备的建设工程可以采用总价合同。A、技术难度较低B、技术难度较高C、工期较短D、工期较长E、紧急抢险参考答案：AC2.《工程造价咨询企业管理办法》规定,有下列情形之一的,资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质()。A、工程造价咨询企业资质有效期满,未申请延续的B、工程造价咨询企业资质被撤销的C、工程造价咨询企业资质被撤回的D、工程造价咨询企业依法终止的E、未按照规定对注册造价工程师进行培训参考答案：ABCD3.Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定,根据合同约定,承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,索赔程序正确的有()。A、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14日内,向发包人提交索赔意向通知书B、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日内,向发包人提交索赔意向通知书C、承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利D、索赔事件具有连续影响的,承包人可不用提交延续索赔通知E、索赔事件影响结束后的28日内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书参考答案：BCE4.《国家电网公司基建技经管理规定》规定,县供电企业发展建设部管理职责包括()。A、负责所辖电网工程建设过程的技经管理B、负责所辖电网工程造价分析基础数据收集C、执行技经管理制度标准及其他规范性文件D、负责所辖电网工程造价管理问题的协调和处理E、配合所辖电网工程可研投资估算以及竣工决算和审计工作管理参考答案：ABCE5.某投标人与2008年10月10日收到中标通知书,但是在2008年10月17日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下列说法错误的是()A、招标人有权另行选择中标人B、招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C、招标人应当为擅自改变中标结果应当依法承担法律责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任E、招标人有权改变中标结果,并不需要为此承担任何法律责任参考答案：ABDE6.《电力建设工程预算定额(2018年版)第四册架空输电线路工程》定额适用于由送电端变电站(或发电厂、换流站)构架的引出线起至受电端变电站(或换流站)构架(或穿墙套管)的引入线止的()工程和()工程。A、电压等级为35kV~1000kV交流电力架空线路B、±1100kV及以下直流电力架空线路C、±800kV及以下直流电力架空线路D、±35kV~±800kV直流电力架空线路E、35kV~500kV电力电缆线路参考答案：AB7.Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定,因承包人原因导致工期延误,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款按以下规定调整()。A、调增的不予调整B、调增的予以调整C、调减的不予调整D、调减的予以调整E、调增、调减都可调整参考答案：AD8.《中华人民共和国企业所得税法》规定,在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:()A、企业所得税税款B、税收滞纳金C、国务院规定的不征税收入D、罚金、罚款和被没收财物的损失E、赞助支出参考答案：ABDE9.输变电施工合同中,合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在合同专用条款中约定的争议的解决方式有()等。A、省级电力定额站协调B、向约定的仲裁委员会申请仲裁C、向有管辖权的人民法院提起诉讼D、友好协商解决E、提请争议评审参考答案：BC10.《电力建设工程预算定额(2018年版)》第七册通信工程规定,以下哪些设备安装调测定额子目的工作内容中不包含机柜安装:A、光纤同步数字(SDH)传输设备安装调测B、光传输网(OTN)设备安装调测C、路由器安装调测D、服务器安装调测E、分配架整架参考答案：ABCD11.《保障农民工工资支付条例》规定,有下列情形之一的,由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正;逾期不改正的,责令项目停工,并处5万元以上10万元以下的罚款()。A、建设单位未对分包单位劳动用工实施监督管理B、建设单位未依法提供工程款支付担保C、建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用D、未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函E、建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料参考答案：BCE12.根据《国家电网有限公司输变电工程结算报告编制规定》,变电站、架空线路、电缆线路工程结算报告文件应包括()内容。A、编制说明B、施工费用结算审核定案表C、主要设备材料汇总表D、预估费用说明表E、规费项目清单与计价审核对比表参考答案：ACD13.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,合同中关于合同价款的有关事项的由发承包双方约定,一般包括()。A、投标保证金的支付B、合同价款约定方式C、预付工程款、工程进度款D、工程竣工价款的支付和结算方式E、合同价款的调整情形参考答案：BCDE14.电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程》(2018年版)中规定,定额包括的工作内容,除各章节已说明的工序外,还包括()。A、施工准备工种间交叉配合的停歇时间B、施工地点转移的时间(含上下班用车、材料看护)C、临时移动水、电源D、配合质量检查和施工E、编制竣工资料参考答案：ABCDE15.《中华人民共和国合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销()。A、因重大误解订立的B、在订立合同时显失公平的C、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的D、违法法律、行政法规的强制性规定的E、损害社会公共利益参考答案：ABC16.建标〔2013〕44号文规定,工程计价定额不可只列一个综合工日单价,应根据工程项目()和()适当划分多种日人工单价,确保各分部工程人工费的合理构成。A、特点B、工程所在地C、投标报价D、技术要求E、工种差别参考答案：DE17.《电网工程建设预算编制与计算规定(2018年版)》中规定,对特殊地区施工增加费的定义,以下属于特殊地区的是()。A、平均海拔高度2500米的地区B、平均海拔高度3500米的地区C、新疆吐鲁番地区D、名胜风景区E、北纬45度以北地区参考答案：BCE18.《电力建设工程预算定额(2018年版)第四册架空输电线路工程》定额是编制施工图预算、初步设计概算的依据,是编制估算指标的基础,也是()的参考依据。A、编制审招标标底B、编制投标报价C、编制最高投标限价D、施工结算E、项目后评价参考答案：BCD19.《国家电网公司输变电工程勘察设计费概算计列标准(2014年版)》适用于()。A、20kV以下配电网工程B、系统通信工程C、500kV电缆线路工程D、220kV变电站检修工程E、±800千伏直流工程参考答案：BCE20.Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定,企业定额指施工企业根据本企业的()而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。A、人员素质B、施工技术C、机械装备D、管理水平E、正常利润参考答案：BCD21.《电力建设工程预算定额(2018年版)》第七册通信工程规定,网络管理系统按照技术复杂程度,分为I类网管、II类网管。I类网管系统适用于()等新建网管系统。A、SDHB、PCM设备C、交换网D、无线专网E、同步网参考答案：ACD22.《电网工程建设预算编制与计算规定(2018年版)》中规定,设计文件评审费项下所包括的内容有()。A、可行性研究设计文件评审费B、初步设计文件评审费C、施工图文件审查费D、招标文件评审费E、竣工图文件评审费参考答案：ABC23.《电力建设工程预算定额(2018年版)》第六册调试工程扩建主变压器时,应计列以下哪些分系统调试()。A、变电站微机监控分系统调试B、变电站“五防”分系统调试C、故障录波分系统调试D、电网调度自动化系统调试E、二次系统安全防护分系统调试参考答案：ABCDE24.扩建主变压器时,变电站微机监控分系统、变电站微机“五防”分系统、故障录波分系统、电网调度自动化系统、变电站交直流电源系统、二次系统安全防护分系统、信息安全评测分系统调试,定额乘以系数0.34.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,下列选项中属于招标人编制范围的是()A、工程量清单B、最高投标限价C、投标报价D、竣工结算文件E、招标标底参考答案：ABE25.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》规定,税收征管法所称存款,包括()。A、独资企业投资人的储蓄存款B、合伙企业合伙人的储蓄存款C、个体工商户的储蓄存款D、外资企业投资人的储蓄存款E、股东资金账户中的资金参考答案：ABCE26.一级注册造价工程师执业范围包括()A、项目建议书、可行性研究投资估算与审核,项目评价造价分析B、建设工程设计概算、施工预算编制和审核C、建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核D、建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理E、工程经济纠纷的裁定参考答案：ABCD27.《电网工程建设预算编制与计算规定(2018年版)》中规定,某变电站内的以下设施中应计入建筑工程费的是()。A、屋内配电装置的金属结构B、屋外配电装置的金属结构C、室外道路照明D、建筑物的防雷设施E、站区的独立避雷针、塔参考答案：BDE28.《电力建设工程预算定额(2018年版)》第六册调试工程的编制依据有()。A、继电保护和安全自动装置基本试验方法B、电气装置安装工程电气设备交接试验标准C、电气装置安装工程高压电器施工及验收规范D、电气装置安装工程质量检验及评定规程E、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范参考答案：ABD29.《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法(试行)》规定,全面采用公司标准化建设成果,落实()等规定和要求,合理采用先进适用技术,严格控制工程造价,做到经济效益和社会效益的协调统一。A、十八项电网反事故措施B、三通一标C、两型三新一化D、全寿命周期设计E、差异化规划设计参考答案：ABCDE30.《建筑工程质量管理条例》规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织()等有关单位进行竣工验收。A、设计B、施工C、工程监理D、物资供应厂家E、政府建设行政主管部门参考答案：ABC31.按照《国网基建部关于印发2020年基建技经专业管理重点工作的通知》(基建技经〔2020〕13号),坚持()造价管理原则,持续深入推进造价管理“八个转变”,通过标准化建A、合理造价B、合理依据C、合理程序D、合理量价E、精准高效控制参考答案：ABCE32.依据《中华人民共和国企业所得税法》,下列关于非居民企业,说法正确的是()。A、非居民企业,包括依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的企业B、非居民企业,包括依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业C、非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所所得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税D、非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税E、对非居民企业在中国境内取得工程作业和劳务所得应缴纳的所得税,税务机关不得指定工程价款或者劳务费的支付人为扣缴义务人参考答案：ABCD33.根据《中华人民共和国土地管理法》,征收()农用土地,需要由国务院批准。A、永久基本农田以外的耕地超过30公顷的B、其他土地超过60公顷的C、永久基本农田D、永久基本农田以外的耕地超过35公顷的E、其他土地超过70公顷的参考答案：CDE34.《2018年版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法》定额〔2020〕规定,变电工程材机调整分()电压等级分别测定。A、±1100kVB、500kVC、220kVD、110kV及以下E、10kV参考答案：BCD35.《电网工程建设预算编制与计算规定(2018年版)》中规定,动态费用主要包括()。A、基本预备费B、价差预备费C、建设期贷款利息D、生产准备费E、调差费用参考答案：BC36.Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定,工程发承包实施过程中,由于下列因素出现,影响合同价款调整的,应由发包人承担()。A、国家法律、法规、规章和政策发生变化B、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的C、行业建设主管部门发布的人工费调整,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外D、不可抗力发生时,承包人的施工机械设备损坏及停工损失E、不可抗力发生时,工程所需清理、修复费用参考答案：ACE37.Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定,工程造价信息指工程造价管理机构根据调查和测算发布的建设工程()的价格信息。A、人工B、材料C、工程设备D、施工机械台班E、规费参考答案：ABCD38.Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定,采用计日工计价的任何一项变更工作,在该项变更的实施过程中,承包人应按合同约定提交()等报表和有关凭证送发包人复核。A、工作名称、内容和数量B、所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时C、投入该工作的材料名称、类别和数量D、施工设备型号、台数和耗用台时E、投入该工作的施工设备型号、台数和