水上乐园装修工程发包合同

水上乐园装修工程发包合同合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同双方的权益与义务1.4适用法律与争议解决第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程性质与规模2.4工程预算与支付方式第三章发包人义务3.1提供施工场地与资料3.2施工期间的配合与支持3.3工程款的支付与结算3.4工程验收与保修第四章承包人义务4.1工程设计与施工方案4.2施工组织与管理4.3工程进度与质量要求4.4安全生产与环保措施第五章工程变更与调整5.1变更的条件与程序5.2变更的费用与时间调整5.3变更双方的权益与责任第六章工程进度与验收6.1施工进度计划与报告6.2工程质量检验与验收6.3工程缺陷修复与保修第七章合同价款与支付7.1合同总价与调整7.2预付款与进度款支付7.3工程结算与支付7.4价款纠纷的处理第八章违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.2赔偿金额的计算与支付8.3违约纠纷的处理第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.3仲裁或诉讼的费用第十章合同的生效与终止10.1合同的签订与生效10.2合同的解除与终止10.3合同终止后的义务与责任第十一章保密条款11.1保密信息的范围与义务11.2保密信息的泄露与责任11.3保密期限与解除第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包工程的监督与管理12.3分包合同的责任与权益第十三章其他条款13.1合同的修改与补充13.2合同的解除与暂停13.3不可抗力与意外事件第十四章附件与附录14.1附件清单14.2附录资料与文件14.3附件与附录的生效与保管合同编号水上乐园装修工程发包合同第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同系双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等自愿、诚实守信的原则，就水上乐园装修工程项目的施工事宜，经双方协商一致而签订。1.1.2工程目的是为了提供给顾客一个安全、舒适、美观的休闲娱乐环境。1.2定义与解释1.2.1本合同所述“发包人”系指具有法律资格，有能力提供工程项目的甲方。1.2.2本合同所述“承包人”系指具有法律资格，有能力承担工程项目的乙方。1.2.3本合同所述“工程”系指位于________的水上乐园装修工程项目。1.3合同双方的权益与义务1.3.1发包人应保证其对工程项目的所有权或合法使用权，并保证承包人完成工程后能按合同约定获得相应的支付。1.3.2承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等满足发包人的要求。1.4适用法律与争议解决1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第二章工程概述2.1工程名称2.1.1本合同工程名称为：水上乐园装修工程。2.2工程地点2.2.1本合同工程地点为：________。2.3工程性质与规模2.3.1工程性质为水上乐园装修工程，包括但不限于水池、滑梯、休闲区等区域的装修施工。2.3.2工程规模依照双方认可的施工图纸和技术规范执行。2.4工程预算与支付方式2.4.1工程预算为人民币______元（大写：_______________________元整）。2.4.2支付方式为合同签订后，发包人按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间由双方另行商定。第三章发包人义务3.1提供施工场地与资料3.1.1发包人应提供完整的施工图纸、技术规范、施工场地及相关设施。3.1.2发包人应保证施工场地内的道路畅通，满足施工所需。3.2施工期间的配合与支持3.2.1发包人应负责协调施工场地内的相关政府部门，确保工程顺利进行。3.2.2发包人应提供必要的施工许可和验收文件。3.3工程款的支付与结算3.3.1发包人应按合同约定的时间和比例支付工程款。3.3.2工程款支付应以承包人按合同约定完成工程并为发包人出具相应的工程进度报告和质量证明为前提。3.4工程验收与保修3.4.1工程完成后，发包人应组织验收，承包人应按合同约定提供相关资料和配合验收。3.4.2工程保修期为合同竣工验收合格之日起一年。第四章承包人义务4.1工程设计与施工方案4.1.1承包人应根据发包人提供的施工图纸和技术规范，制定详细的施工方案和进度计划。4.1.2承包人应提交施工组织设计，包括施工人员、材料、设备等方面的安排。4.2施工组织与管理4.2.1承包人应按合同约定的进度计划完成工程。4.2.2承包人应保证工程施工的安全，采取有效措施防止事故的发生。4.3工程进度与质量要求4.3.1承包人应保证工程按合同约定的进度完成。4.3.2承包人应保证工程质量符合国家及行业相关标准。4.4安全生产与环保措施4.4.1承包人应遵守国家安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。4.4.2承包人应采取有效措施，防止施工过程中的污染，保护环境。第五章工程变更与调整5.1变更的条件与程序5.1.1任何一方提出变更要求，均应书面形式提交，经双方协商一致后签署书面变更协议。5.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、时间、费用等方面的安排。5.2第八章违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.1.1发包人未能按合同约定支付工程款，应支付违约金，违约金为应支付工程款总额的1%。8.1.2承包人未能按合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为工程总价款的1%。8.2赔偿金额的计算与支付8.2.1违约金计算方式为：违约金=违约金额×违约天数×日违约金率。8.2.2违约金自违约之日起计算，至违约行为得到纠正之日止。8.3违约纠纷的处理8.3.1双方在违约金计算或支付上发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.2.1仲裁或诉讼应在中国进行。9.2.2仲裁或诉讼的法院为工程所在地人民法院。9.3仲裁或诉讼的费用9.3.1除合同另有约定外，败诉方承担仲裁或诉讼费用。第十章合同的生效与终止10.1合同的签订与生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同的解除与终止10.2.1双方同意解除或终止合同时，应签署书面协议，并报经双方盖章确认。10.2.2合同解除或终止后，承包人应按合同约定完成剩余工程，并办理相关手续。10.3合同终止后的义务与责任10.3.1合同终止后，承包人应将施工场地、施工设备、施工资料等交还发包人。10.3.2合同终止后，发包人应按照合同约定支付剩余工程款和违约金等。第十一章保密条款11.1保密信息的范围与义务11.1.1双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.1.2保密信息的保密期限自合同终止之日起计算，期限为五年。11.2保密信息的泄露与责任11.2.1如一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。11.2.2泄露保密信息的一方应承担违约金，违约金为泄露信息所造成的损失的两倍。11.3保密期限与解除11.3.1双方同意提前解除保密义务的，应签署书面协议，并报经双方盖章确认。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.1.1除合同另有约定外，未经对方书面同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.1.2合同转让应报经双方盖章确认。12.2分包工程的监督与管理12.2.1承包人不得将合同工程全部或主要部分分包给第三方。12.2.2如承包人确需分包部分工程，应事先书面征求发包人意见，并明确分包范围和责任。12.3分包合同的责任与权益12.3.1分包合同的签订、履行、解释及争议解决均适用本合同的相关条款。12.3.2承包人对分包工程的质量和安全承担连带责任。第十三章其他条款13.1合同的修改与补充13.1.1合同的修改与补充，应以书面形式进行，经双方盖章确认后成为合同不可分割的一部分。13.1.2合同的修改与补充不得与法律法规相抵触。13.2合同的解除与暂停13.2.1如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除或暂停合同。13.2.2解除或暂停合同的条件和程序，由双方另行商定。13.3多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定的材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方进行更换或退款。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按期完成工程。如乙方未按期完成，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金为工程总价款的1%。1.3甲方验收标准工程完成后，甲方有权进行验收，乙方应按照甲方的验收标准进行自检和整改。如乙方未达到甲方的验收标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合验收标准。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方提供的施工方案乙方应提供详细的施工方案，包括施工工艺、施工进度、人员配置等。如乙方提供的施工方案不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方进行调整。2.2乙方工程质量保障乙方应对工程质量承担责任，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为修复费用的20%。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，如乙方泄露甲方秘密，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为泄露所造成的损失的两倍。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。中介应在合同签订后五天内，提供完整的中介服务计划，包括协调、监督、验收等环节。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据中介服务内容协商确定。中介费用应在合同签订后七个工作日内支付完毕。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能按照合同约定提供服务，导致合同无法履行，中介应承担违约责任。违约金为中介费用的20%，并赔偿甲方和乙方因此造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工组织设计方案3.工程预算报表4.材料采购清单5.施工进度计划6.工程质量检验标准7.安全生产管理制度8.环保措施实施计划9.合同变更协议10.违约金计算公式11.保密协议12.分包合同13.中介服务协议14.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未能按合同约定支付工程款，超过约定的支付时间。2.乙方未能按合同约定完成工程，或工程质量不符合验收标准。3.乙方未按合同约定采购指定材料，或使用不合格材料。4.乙方未按期完成工程进度，或未达到甲方验收标准。5.乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密。6.乙方未按合同约定进行分包，或分包工程出现问题。7.第三方中介未能提供约定的服务，导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。2.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.分包：指承包人将合同工程的一部分或全部转包给第三方。5.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，必要时增加施工人员或延长施工时间。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合验收标准，并承担相应费用。3.材料供应问题：乙方应提前与供应商沟通，确保材料按时供应。4.保密信息泄露：乙方应加强保密意识，签订保密协议，对泄露信息的人员进行追责。5.分