工程实施劳务分包协议

工程实施劳务分包协议合同编号：__________工程实施劳务分包协议甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于：2.乙方具备相关资质，具备完成工程所需的劳务能力和技术条件；3.甲方愿意将工程的一部分劳务工作分包给乙方；4.乙方愿意接受甲方的分包，并按约定完成分包工作。双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本协议。第一条劳务分包范围和内容1.1本协议分包的范围包括：（具体列举分包的工作内容，如土建、安装、装修等）。1.2乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳动力，完成分包范围内的全部工作。第二条劳务分包价格和支付2.1双方同意，分包价格按照（单价或总价）计算，具体金额为（大写：__________元整，小写：__________元）。2.2甲方应按照本协议约定的付款方式和时间支付乙方劳务分包费用。第三条工期3.1乙方应在本协议约定的工期内完成分包工作。3.2工期延误应按照甲方的要求承担相应的违约责任。第四条质量及验收4.1乙方应保证分包工作的质量，符合国家标准和行业规范。4.2甲方有权对乙方的工作进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。4.3分包工作完成后，甲方应组织验收，乙方应按照甲方的要求提供相关资料和配合验收。第五条保密5.1双方在签订本协议过程中和履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议签订之日起至本协议终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2本协议的违约金计算方式为：（具体列举计算方式）。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效，本协议的修改和解除必须经过双方的书面同意。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程实施劳务分包协议2.乙方资质证明文件3.工程设计文件和施工图纸4.分包工作详细说明5.质量验收标准和方法6.付款凭证和银行账户信息7.违约金计算公式和依据8.争议解决方式的相关法律文件9.甲乙双方签署的保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成分包工作，属于工期延误。2.乙方分包工作质量不符合标准，属于质量问题。3.乙方泄露甲方商业秘密或机密信息，属于违约泄露。4.甲方未按时支付劳务分包费用，属于支付违约。5.甲方未按约定提供工作条件或资源，属于甲方违约。6.双方在协议履行过程中出现其他违反协议的行为。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指甲方将工程的一部分劳务工作分包给乙方完成。2.分包工作：指乙方在甲方指导下完成的工程部分工作。3.工期：指乙方完成分包工作的时间。4.质量：指分包工作成果符合国家标准和行业规范的程度。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。6.保密信息：指本协议签订过程中和履行过程中获悉的对方的商业秘密和机密信息。7.争议解决：指双方在履行本协议过程中发生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方工期延误：协商调整工期，如无法调整，按违约金计算公式支付违约金。2.乙方质量问题：要求乙方及时整改，如再次出现质量问题，按违约金计算公式支付违约金。3.泄露保密信息：立即采取补救措施，如协商不一致，可依法向法院提起诉讼。4.甲方支付违约：协商解决支付问题，如无法协商，可依法向法院提起诉讼。5.甲方未提供工作条件或资源：协商解决，如无法协商，可依法向法院提起诉讼。6.其他问题：根据实际情况，协商解决或依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.工程项目中的土建、安装、装修等劳务工作分包。2.乙方具备相关资质