外墙涂料施工合同范本

外墙涂料施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX房地产开发有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式/p>

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY建筑装饰工程有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式/p>

合同简介：

鉴于甲方拥有XX房地产开发项目，该项目位于XX省XX市XX区，甲方拟对该项目的外墙进行涂料施工；乙方作为一家专业的建筑装饰工程有限公司，具备丰富的外墙涂料施工经验和良好的信誉。经双方友好协商，达成以下合同内容，以共同遵守。

一、背景与前提条件

1.甲方作为项目开发商，为提升项目品质，确保外墙涂料施工质量，需委托具有专业资质和丰富经验的乙方进行施工；

2.乙方具备外墙涂料施工所需的专业技术、设备和人员，同意按照甲方要求及本合同约定，完成该项目的外墙涂料施工任务；

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，共同履行合同义务，确保项目顺利进行。

二、定义

1.本项目：指甲方拥有的XX房地产开发项目；

2.外墙涂料施工：指甲方委托乙方进行的本项目外墙涂料工程；

3.合同总价：指甲方应支付给乙方的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等；

4.履行期限：指甲方和乙方约定的外墙涂料施工完成时间。

三、双方权利与义务

（具体内容见后续章节）

四、价格与支付条件

（具体内容见后续章节）

五、履行期限

（具体内容见后续章节）

六、违约责任

（具体内容见后续章节）

七、不可抗力

（具体内容见后续章节）

八、争议解决

（具体内容见后续章节）

九、其他条款

（具体内容见后续章节）

十、附则

（具体内容见后续章节）

十一、签署

（具体内容见后续章节）

本合同范本旨在明确双方的权利与义务，确保项目顺利进行。双方应严格按照本合同约定履行各自义务，共同维护双方合法权益。如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方完成XX房地产开发项目的外墙涂料施工，确保施工质量符合国家和行业的相关标准。具体内容包括：外墙涂料的选择、施工方案的设计、施工过程中的质量控制、施工后的验收以及保修服务等。

第二条定义

1.外墙涂料：指甲方指定的用于本项目外墙的涂料产品；

2.施工方案：指甲方和乙方共同确认的外墙涂料施工的具体方案；

3.验收标准：指甲方和乙方共同认可的施工质量验收标准；

4.保修期：指甲方和乙方约定的外墙涂料施工工程的保修期限。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供外墙涂料施工服务，并确保施工质量；

2.甲方应向乙方提供施工所需的图纸、资料等，并对施工过程中的疑问及时给予解答；

3.甲方应按照合同约定的支付条件及时支付合同款项；

4.甲方有权对施工过程中的质量进行监督，并在施工完成后按照验收标准进行验收；

5.甲方在保修期内享有乙方提供的保修服务。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权按照合同约定收取甲方支付的合同款项；

2.乙方应按照合同约定和施工方案，完成外墙涂料施工任务，确保施工质量；

3.乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和甲方财产的安全；

4.乙方应在合同约定的履行期限内完成施工任务，并及时向甲方报告工程进度；

5.乙方在保修期内负责对施工质量问题进行修复，确保甲方权益；

6.乙方应遵守国家和地方的法律法规，确保施工过程合法合规。

在此基础上，双方应密切配合，共同推进项目进展，确保外墙涂料施工任务的顺利完成。如有特殊情况，应及时沟通协商，共同解决。

第四条价格与支付条件

1.双方经协商一致，确定本项目外墙涂料施工合同总价为人民币XX万元整（大写：人民币XX万元整）。

2.甲方支付方式：采用银行转账方式支付，支付至乙方指定的银行账户。

3.支付时间：本合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；施工过程中，按照工程进度分阶段支付合同总价的中期款；工程验收合格后，支付合同总价剩余的40%作为尾款。

4.支付条件：乙方需按照合同约定完成相应施工任务，并向甲方提供合法有效的发票。

第五条履行期限

1.本合同自双方签订之日起生效，有效期为XX个月。

2.乙方应自合同生效之日起开始施工，并在合同有效期内完成外墙涂料施工任务。

3.关键时间节点：

a.合同签订后7个工作日内，甲方支付预付款；

b.施工进度达到50%时，甲方支付中期款；

c.工程验收合格后7个工作日内，甲方支付尾款。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任：

a.若甲方未按约定时间支付合同款项，每逾期一日，应支付合同总价0.1%的违约金；

b.若甲方未按约定提供施工所需资料，导致施工进度延误，甲方应承担相应责任；

c.若甲方无故解除合同，应支付乙方合同总价20%的违约金。

2.乙方的违约责任：

a.若乙方未按约定完成施工任务，每逾期一日，应支付合同总价0.1%的违约金；

b.若乙方施工质量不符合约定标准，应负责无偿修复；

c.若乙方原因导致工程延期，应承担相应责任；

d.若乙方无故解除合同，应支付甲方合同总价20%的违约金。

3.双方因不可抗力因素导致无法履行合同，经双方协商一致，可免除违约责任。

4.违约方应承担因其违约行为给对方造成的损失，包括但不限于直接经济损失、名誉损失等。如有争议，双方可按照本合同约定解决争议。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为、社会异常事件（如战争、罢工、暴乱等）。

2.责任免除：发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件发生期间，受影响一方部分或全部免除履行合同的责任。双方应积极采取措施，减少损失。

3.后果处理：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决后续事宜。受不可抗力影响的一方应尽快恢复履行合同的能力，并在合理时间内完成剩余合同义务。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意提交合同签订地所在的仲裁委员会进行仲裁。

3.若双方未在仲裁协议中约定仲裁机构，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.在争议解决过程中，除争议部分外，双方应继续履行合同其他条款。

5.争议解决费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费等，由败诉方承担。如双方部分败诉，按照责任比例分担争议解决费用。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的任何通知、要求、批准或其他通信，应以书面形式送达对方指定的地址。通过挂号信、特快专递或专人递送等方式发出，均视为有效送达。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充或变更，均需双方协商一致，并以书面形式明确记载。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件：若一方明确表示不履行合同或实质性地违反本合同，另一方有权书面通知终止合同。合同终止后，双方应按合同约定处理善后事宜。

4.保密条款：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于施工图纸、施工方案、验收标准等，均为合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补