版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
道路扩建安全施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
名称:XX市城市管理局(以下简称“甲方”)
地址:XX市XX区XX路XX号
法定代表人:张三
联系方式:XX市城市管理局官方联系电话
2.合同简介:
鉴于甲方负责XX市的城市基础设施建设与管理工作,根据XX市城市道路扩建项目的实际需要,甲方决定对XX路段进行扩建。为确保施工过程中的安全与顺利进行,甲方现委托具有专业资质和丰富施工经验的乙方进行道路扩建安全施工。
乙方(卖方/承租方/服务提供方):
名称:XX建设工程有限公司(以下简称“乙方”)
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
法定代表人:李四
联系方式:XX建设工程有限公司官方联系电话
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行道路扩建安全施工事宜,达成如下合同:
一、定义
1.1本合同所指的“道路扩建安全施工”,是指乙方按照甲方的要求,对XX市XX路段进行扩建施工,并确保施工过程中的人员、设备和环境安全。
1.2“施工期间”是指从双方签订合同之日起至乙方完成合同约定的道路扩建工程并经甲方验收合格之日止。
二、双方权利与义务
甲方权利与义务:
(1)甲方负责提供施工所需的场地、施工图纸、技术规范等资料。
(2)甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查。
(3)甲方应按时支付合同约定的工程款项。
乙方权利与义务:
(1)乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术规范进行道路扩建安全施工。
(2)乙方应确保施工过程中的安全,预防事故发生。
(3)乙方应按时完成施工任务,确保工程质量和进度。
三、价格与支付条件
3.1乙方施工工程的总价为人民币XX元(大写:XX元整)。
3.2甲方分阶段支付工程款项,具体支付方式如下:
(1)合同签订后7个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%。
(2)乙方完成合同约定的施工进度50%后,甲方支付乙方合同总价款的30%。
(3)乙方完成合同约定的施工进度100%后,甲方支付乙方合同总价款的30%。
(4)剩余10%的款项作为质保金,待工程验收合格后,甲方支付给乙方。
四、履行期限
4.1本合同签订之日起,乙方应在约定的工期内完成道路扩建安全施工。
4.2乙方应在合同约定的工期内,按照甲方的要求提交工程进度报告。
五、违约责任
5.1若乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方支付违约金,并要求乙方承担因违约导致的甲方损失。
5.2若甲方未按照合同约定支付工程款项,乙方有权停止施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。
六、不可抗力
6.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担违约责任。
6.2双方应积极采取措施,减轻不可抗力造成的影响。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。
7.2如协商不成,双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为合同约定的工期。
九、附则
9.1本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
9.2本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范等。
甲方(盖章):XX市城市管理局
乙方(盖章):XX建设工程有限公司
签署日期:____年____月____日
(以下为签署页,无正文)
第一条合同目的与范围
本合同的主要目的是甲方委托乙方进行XX市XX路段的道路扩建安全施工,以改善交通状况,提高道路通行能力。具体内容包括但不限于:土建工程、道路铺设、交通设施安装、绿化恢复等与道路扩建相关的施工内容。
第二条定义
2.1“道路扩建工程”指乙方按照甲方提供的施工图纸和技术规范,对XX市XX路段进行的扩建施工。
2.2“施工图纸”指甲方提供的,用于指导乙方进行道路扩建工程的图纸文件。
2.3“技术规范”指甲方提供的,用于指导乙方进行道路扩建工程的技术标准。
第三条双方权利与义务
一、甲方的权利与义务
1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
2.甲方应按时提供施工所需的场地、施工图纸、技术规范等资料。
3.甲方应按时支付合同约定的工程款项。
4.甲方负责协调与政府部门、社区、管线单位等相关方面的沟通工作,确保施工顺利进行。
二、乙方的权利与义务
1.乙方有权依据合同约定收取工程款项。
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范进行道路扩建安全施工,确保工程质量。
3.乙方应制定施工设计、施工方案和安全生产措施,并报甲方审批。
4.乙方负责施工现场的安全生产管理,预防事故发生,确保施工过程中的人员、设备和环境安全。
5.乙方应按时完成施工任务,确保工程质量和进度。
6.乙方应配合甲方进行工程验收,并按照甲方的要求提交工程资料、验收报告等文件。
7.乙方在工程验收合格后,负责道路扩建工程的保修工作,保修期限按照国家和行业相关规定执行。
第四条价格与支付条件
4.1本合同约定的道路扩建工程总价为人民币XX元(大写:XX元整)。
4.2支付方式:甲方通过银行转账方式向乙方支付工程款项。
4.3支付时间:
(1)合同签订后7个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%;
(2)乙方完成合同约定的施工进度50%后,甲方支付乙方合同总价款的30%;
(3)乙方完成合同约定的施工进度100%后,甲方支付乙方合同总价款的30%;
(4)剩余10%的款项作为质保金,待工程验收合格后,甲方支付给乙方。
第五条履行期限
5.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为XX个月。
5.2乙方应在合同生效后开始施工,并在合同约定的工期内完成道路扩建工程。
5.3以下为合同关键时间节点:
(1)合同签订之日起7个工作日内,甲方支付首期工程款项;
(2)合同签订之日起XX个月内,乙方完成合同约定的施工进度50%;
(3)合同签订之日起XX个月内,乙方完成合同约定的施工进度100%;
(4)合同签订之日起XX个月内,乙方完成工程验收。
第六条违约责任
6.1甲方违约:
(1)若甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金;
(2)若甲方未履行合同约定的其他义务,导致工程延期或损失,甲方应承担相应的违约责任。
6.2乙方违约:
(1)若乙方未按照合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的5%;
(2)若乙方未确保施工过程中的安全,导致人员伤亡、设备损坏等,乙方应承担相应的赔偿责任;
(3)若乙方未按照合同约定提交工程资料、验收报告等文件,甲方有权拒绝支付相应款项;
(4)若乙方在保修期内未履行保修义务,甲方有权要求乙方承担相应的维修费用及违约金。
双方应依法承担违约责任,如违约行为给对方造成损失的,还应承担相应的赔偿责任。
第七条不可抗力
7.1本合同所指的“不可抗力”,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、政府行为、社会异常事件(如战争、罢工、暴乱等)。
7.2发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,采取积极措施,尽量减轻不可抗力造成的影响。
7.3发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行的,受影响的一方在履行合同过程中不负违约责任,双方互不承担赔偿责任。但受影响的一方应尽快通知对方,并在不可抗力事件消除后,积极采取措施恢复履行合同。
7.4如果不可抗力事件持续超过三个月,双方均有权终止合同。合同终止后,双方应根据实际情况,协商解决已履行部分的善后事宜。
第八条争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。
8.2若协商不成,双方同意将争议提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁解决。
8.3仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
8.4在仲裁程序进行期间,除争议事项外,双方应继续履行合同的其他条款。
8.5若双方未在合同中约定仲裁委员会,争议可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼过程中,双方应依法承担相应的诉讼费用。判决结果具有法律效力,双方应予以执行。
第九条其他条款
9.1通知方式:双方的通知、要求、请求等,应以书面形式送达对方。通过邮寄方式送达的,以邮戳日期为准;通过电子邮件、传真等方式送达的,以发送日期为准。
9.2合同变更:双方同意变更合同内容时,应签订书面变更协议。变更协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9.3终止条件:在以下情况下,一方有权书面通知另一方终止合同:
(1)双方协商一致,达成终止合同的共识;
(2)发生不可抗力事件,且双方无法达成继续履行合同的共识;
(3)一方严重违约,导致合同无法履行。
9.4合同终止后,双方应按照合同约定及相关法律法规,处理已履行部分的善后事宜。
第十条附则
10.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等,与本合同具有同等法律效力。
10.2双
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公司收购饭店合同模板
- 物业佣金制合同模板
- 养殖鱼销合同模板
- 2024建设房产合同书
- 山东省菏泽市鄄城县第一中学2024-2025学年高二上学期10月月考 化学试题
- 私人购房合同范本
- 油漆装修材料合同模板
- 玻璃加工定做合同模板
- 湖州宁波塔吊租赁合同范本
- 消防报警设备付款合同范本
- 儿童康复家庭指导课件
- 《儒道思想所以能够互补》阅读习题和
- 浙美版六年级上册美术全册教案和反思
- 人教版五年级美术上册全册教案【完整版】
- 急诊科3月三基三严理论考试题
- 科技教育示范学校汇报材料
- GB∕T 39117-2020 智能制造能力成熟度评估方法
- 山西省晋城市自然条件分析分析报告
- 管理学组织设计 (2)
- 陶氏反渗透和纳滤膜技术手册解析
- 校本课程完整版__动植物标本采集及制作
评论
0/150
提交评论