家电卖场装饰合同范本

家电卖场装饰合同范本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与司法管辖1.4合同的生效与终止第二章项目描述2.1项目概述2.2装饰工程的目的与要求2.3工程地点与范围2.4工程时间安排第三章设计与报价3.1设计要求3.2设计方案提交与审批3.3工程报价3.4报价的修改与确认第四章工程实施4.1施工准备4.2施工标准与工艺4.3施工进度与质量控制4.4工程变更与调整第五章材料与设备5.1材料与设备的质量要求5.2材料与设备的供应与验收5.3材料与设备的使用与维护5.4材料与设备的更换与维修第六章工程验收6.1验收标准与程序6.2验收不合格的处理6.3验收合格的确认与交付6.4验收后的保修与服务第七章费用与支付7.1工程价款的支付方式与时间7.2工程进度款的支付比例与时间7.3额外费用的承担7.4支付凭证与财务要求第八章违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的形式与计算8.3违约责任的免除8.4违约争议的解决第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2调解与仲裁9.3诉讼管辖9.4执行与强制第十章合同的转让与分包10.1合同的转让10.2合同的分包10.3分包商的资质要求10.4分包合同的履行与监督第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密义务与期限11.3保密违约的责任11.4保密条款的适用与解释第十二章附加条款12.1合同的修改与补充12.2合同的解除与终止12.3合同的效力与期限12.4其他双方约定的附加条款第十三章其他13.1合同的完整性与独立性13.2合同的副本与正本13.3合同的生效日期与时间13.4其他双方认为需要约定的条款第十四章签署14.1合同的签署程序与要求14.2合同签署的日期与地点14.3合同签署人的资质与授权14.4合同签署后的履行与执行合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（家电卖场）与乙方（装饰公司）就乙方为甲方提供家电卖场装饰服务所达成的明确双方权利义务的书面协议。1.1.2本合同中使用的词语，除非上下文另有明确规定，否则其含义如下：（1）"甲方"指家电卖场的所有者或合法代表；（2）"乙方"指承担装饰工程的设计和施工的装饰公司；（3）"装饰工程"指本合同约定的乙方为甲方提供的家电卖场装饰服务；（4）"合同"指本合同及其附件；（5）"期限"指本合同约定的装饰工程的开始和结束日期。1.2合同双方的权益与义务1.2.1甲方权益与义务（1）提供工程地点、工程范围、设计要求、施工要求等必要信息；（2）按照合同约定支付价款；（3）提供施工所需的现场条件，包括但不限于场地的使用、照明、通风等；（4）对乙方施工过程中出现的问题给予及时指导和建议；（5）工程验收合格后，按照约定接收工程并支付尾款。1.2.2乙方权益与义务（1）按照合同约定完成装饰工程的设计和施工；（2）保证装饰工程的质量、安全、进度和投资控制符合合同要求；（3）对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，并按甲方要求进行整改；（4）对装饰工程中的材料、设备质量及安全性负责；（5）提供工程验收所需的资料和配合验收工作。1.3适用法律与司法管辖本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的装饰工程验收合格，甲方支付完毕所有款项之日终止。第二章项目描述2.1项目概述2.1.1乙方应根据甲方的要求，提供家电卖场的室内装饰设计方案，并负责施工。2.1.2装饰工程包括但不限于：卖场内部空间规划、墙面装饰、地面装饰、天棚装饰、照明系统、给排水系统等。2.2装饰工程的目的与要求2.2.1乙方应根据甲方提供的卖场功能需求，设计具有吸引力和实用性的装饰方案。2.2.2乙方应确保装饰工程的安全性、环保性、耐用性，并符合相关行业标准。2.3工程地点与范围2.3.1工程地点：甲方指定的家电卖场地址。2.3.2工程范围：按照甲方提供的工程量清单和设计要求确定的工程内容。2.4工程时间安排2.4.1乙方应按照合同约定的时间表完成工程设计，并开始施工。2.4.2乙方应保证装饰工程施工周期不超过合同约定的工期。第三章设计与报价3.1设计要求3.1.1乙方应根据甲方提供的功能需求，提交完整的装饰设计方案，包括平面布局图、效果图、施工图等。3.1.2设计方案应经过甲方批准后方可施工。3.2设计方案提交与审批3.2.1乙方应在合同约定的时间内提交设计方案。3.2.2甲方应在收到设计方案后7个工作日内审批完毕，并给出修改意见（如有）。3.3工程报价3.3.1乙方应根据设计方案和施工要求，提供详细的工程报价。3.3.2报价应包括工程总价、材料费、施工费、管理费等。3.4报价的修改与确认3.4.1乙方应对甲方提出的修改意见进行评估，并调整报价。3.4.2甲方应在收到调整后的报价后5个工作日内确认或提出新的修改意见。第四章工程实施5.1施工准备5.1.1乙方应按照合同约定进行施工前的准备工作，包括现场勘查、施工组织设计等。5.1.2乙方应在施工前向甲方提交施工组织设计方案，并经甲方批准。5.2施工标准与工艺5.2.1乙方应按照合同约定的施工标准和工艺进行施工。5.2.2乙方应确保施工过程中的材料、设备、施工第八章违约责任8.1违约行为的界定8.1.1如果乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，构成违约。8.1.2如果甲方未按照合同约定支付价款，或提供施工条件不符合合同约定，构成违约。8.2违约责任的形式与计算8.2.1如果乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%至5%。8.2.2如果甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为已支付工程款的1%至5%。8.3违约责任的免除8.3.1不可抗力因素导致违约的，双方互不承担违约责任。8.3.2违约行为是由于第三方原因导致的，非违约方不承担责任。8.4违约争议的解决8.4.1双方应通过友好协商解决违约争议。8.4.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解与仲裁9.2.1双方可以同意将合同争议提交第三方调解。9.2.2如果双方同意仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼管辖9.3.1任何合同争议的诉讼应由合同签订地人民法院管辖。9.3.2双方应接受上述法院的管辖，除非双方另有约定。9.4执行与强制9.4.1仲裁裁决或法院判决生效后，败诉方应按照裁决或判决的内容履行义务。9.4.2如果一方不履行仲裁裁决或法院判决，另一方可以申请法院强制执行。第十章合同的转让与分包10.1合同的转让10.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同转让给第三方。10.1.2转让合同应遵守本合同的所有条款和条件。10.2合同的分包10.2.1乙方不得将合同约定的全部或部分工作分包给第三方，除非双方另有约定。10.2.2分包合同应提交甲方审查，并经甲方批准。10.3分包商的资质要求10.3.1分包商应具备相应的资质和能力，以完成分包工作。10.3.2分包商应遵守本合同的所有条款和条件。10.4分包合同的履行与监督10.4.1乙方应对分包商的施工进行监督，并确保分包工作符合合同要求。10.4.2甲方对分包商的施工有权进行监督和检验。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息包括合同内容、商业秘密、技术秘密等。11.1.2保密信息不包括公知信息或合法获取的信息。11.2保密义务与期限11.2.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露。11.2.2保密义务在本合同终止后继续有效，期限为5年。11.3保密违约的责任11.3.1如一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方损失。11.3.2泄露保密信息的一方应承担违约金，违约金为泄露信息造成的实际损失。11.4保密条款的适用与解释11.4.1本保密条款适用于本合同及合同的补充和修改。11.4.2本保密条款的解释权归双方共同所有。第十二章附加条款12.1合同的修改与补充12.1.1合同的修改和补充应采用书面形式。12.1.2修改和补充的条款与本合同具有同等法律效力。12.2合同的解除与终止12.2.1双方同意提前解除或终止合同的，应书面协商一致。12.2.2解除或终止合同后，尚未履行的义务应立即终止。12.3多方为主导时的，附件条款及说明当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：13.1甲方对工程的特殊要求13.1.1甲方有权根据自身的经营需要，对工程提出特殊要求。13.1.2乙方应在收到甲方特殊要求后10个工作日内，提出可行性报告及调整方案。13.1.3甲方应在收到调整方案后5个工作日内，对方案进行审批。13.2甲方对进度的特殊要求13.2.1甲方有权根据自身经营策略，对工程进度提出特殊要求。13.2.2乙方应在收到甲方进度要求后10个工作日内，提出实施方案及进度计划。13.2.3甲方应在收到进度计划后5个工作日内，对计划进行审批。13.3甲方对材料的特殊要求13.3.1甲方有权根据自身品牌形象及经营策略，对工程所用材料提出特殊要求。13.3.2乙方应在收到甲方材料要求后10个工作日内，提供符合要求的材料样品。13.3.3甲方应在收到材料样品后5个工作日内，对样品进行审批。当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：14.1乙方对设计的建议14.1.1乙方有权根据自身专业经验，对设计提出合理化建议。14.1.2乙方应在提出建议前，与甲方进行沟通，取得甲方同意。14.1.3甲方应在收到乙方建议后5个工作日内，对建议进行审批。14.2乙方对施工工艺的改进14.2.1乙方有权根据施工实际情况，对施工工艺进行改进。14.2.2乙方应在实施改进前，与甲方进行沟通，取得甲方同意。14.2.3甲方应在收到乙方改进方案后5个工作日内，对方案进行审批。14.3乙方对工程变更的处理14.3.1乙方应在发现工程变更时，立即与甲方进行沟通。14.3.2乙方应就工程变更的原因、影响及解决方案，向甲方做出详细说明。14.3.3甲方应在收到乙方说明后5个工作日内，对变更方案进行审批。当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：15.1第三方中介的职责15.1.1第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等职责。15.1.2第三方中介应对合同双方的陈述进行审查，并做出公正裁决。15.1.3第三方中介的裁决结果，对双方均具有法律约束力。15.2第三方中介的费用15.2.1双方应按照约定向第三方中介支付费用。15.2.2费用的支付比例和方式，应在合同中明确。15.2.3双方应在第三方中介出具裁决结果后，按约定支付费用。15.3第三方中介的保密义务15.3.1第三方中介应对合同双方的保密信息承担保密义务。15.3.2保密义务在本合同终止后继续有效，期限为5年。15.3.3第三方中介泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿合同双方的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.设计方案（包括平面布局图、效果图、施工图）3.施工组织设计方案4.分包合同5.材料与设备供应合同6.工程验收标准7.施工进度计划8.材料与设备验收记录9.施工安全措施10.保密协议11.第三方中介服务合同二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合合同约定。2.甲方未按照合同约定支付价款或提供施工条件不符合合同约定。3.乙方未按照合同约定进行设计、施工或材料供应。4.甲方未按照合同约定提供工程地点、工程范围、设计要求等。5.第三方中介未按照合同约定履行调解、仲裁或诉讼等职责。三、法律名词及解释：1.家电卖场：指甲方经营的家电销售场所。2.装饰公司：指乙方，承担装饰工程的设计和施工。3.工程验收：指对完成的装饰工程进行质量、安全、进度等方面的检查。4.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。5.保密信息：指合同双方未公开的具有商业价值的信息。6.分包商：指承担装饰工程施工的第三方。7.第三方中介：指进行合同争议调解、仲裁或诉讼的独立机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，并严格按照计划执行。如有延误，及时与甲方沟通，协商解决。2.设计变更：设计变更应提前与甲方沟通，取得甲方同意。变更