房屋装潢补充协议模板

房屋装潢补充协议模板合同编号：__________合同各方当事人：一、工程概况：1.1工程地点：__________。1.2工程内容：根据主合同约定，乙方负责对甲方的房屋进行装修，包括但不限于__________。1.3工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。1.4工程期限：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。二、补充协议内容：2.1乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方无偿返工、修复，直至符合主合同约定的质量标准。2.2乙方应按照主合同约定的工期完成工程。如乙方逾期交付工程，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分工程总价款的__________%。2.3乙方在施工过程中应确保安全生产，严格遵守施工现场的安全操作规程，采取有效措施防止安全事故的发生。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。2.4乙方在施工过程中应尊重甲方及其家庭成员的生活习惯和隐私，妥善保管甲方财物，如因乙方原因造成甲方财物损失，乙方应承担赔偿责任。2.5乙方应按照主合同约定的方式支付工程款。如乙方逾期支付工程款，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期支付部分工程总价款的__________%。2.6乙方在施工过程中如发生停工、窝工等情况，应提前通知甲方，并协商解决。如因乙方原因造成停工、窝工，乙方应承担相应责任。2.7乙方在工程验收合格后应按照主合同约定提供售后服务。如乙方未按照约定提供售后服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.8本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。如本补充协议与主合同有任何冲突，以本补充协议为准。三、争议解决：3.1双方在履行主合同及本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。四、其他：4.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。4.2本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本补充协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.房屋装潢合同2.房屋所有权证明3.施工图纸及相关设计文件4.材料采购清单及相关产品合格证明5.工程进度计划表6.工程验收标准及方法7.售后服务承诺8.相关法律法规、行业标准及规范二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为逾期交付。2.乙方未按照主合同约定的质量标准完成工程，视为工程质量不合格。3.乙方未按照约定支付工程款，视为逾期付款。4.乙方在施工过程中未遵守安全生产规定，造成安全事故。5.乙方在施工过程中未尊重甲方及其家庭成员的生活习惯和隐私。6.乙方未按照约定提供售后服务。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋所有权人。2.乙方：指房屋装潢施工方。3.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的技术要求、安全要求、使用要求等。4.逾期交付：指乙方未按照主合同约定的工期完成工程。5.逾期付款：指乙方未按照主合同约定的方式支付工程款。6.违约金：指违约方按照主合同约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如遇特殊情况导致进度延误，应及时与甲方沟通，协商调整工期。2.工程质量问题：乙方应严格按照主合同约定的质量标准施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应及时修复，并承担相应责任。3.工程款支付：乙方应按照主合同约定的方式支付工程款。如出现逾期付款情况，乙方应支付违约金，并尽快履行付款义务。4.安全生产：乙方应严格遵守施工现场的安全操作规程，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。5.售后服务：乙方应按照主合同约定提供售后服务。如未提供售后服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.适用于房屋所有权人（甲方）与房屋装潢施工方（乙方）之间的房屋装潢工程。2.适用于乙方在施工过程中出现违约行为，需要明确违约责任及违约金计算。3