警察局装修施工合同

警察局装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订时间1.3合同生效时间1.4合同目的1.5合同解释权第二章工程概况2.1工程项目名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算2.5工程工期第三章施工内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工材料3.4施工工艺3.5施工质量要求第四章合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款进度4.4价格调整4.5税费第五章施工进度5.1施工计划5.2进度报告5.3进度变更5.4提前完工奖励5.5延期违约金第六章施工质量与安全6.1质量控制6.2质量检查6.3安全措施6.4安全事故处理6.5环境保护第七章变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3变更解除的费用处理第八章违约责任8.1承包商违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的转让与分包10.1合同转让10.2分包管理第十一章权利与义务11.1承包商的权利与义务11.2发包人的权利与义务第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三章附则13.1合同附件13.2补充协议13.3合同解除或终止后的处理13.4合同的修订第十四章签字盖章14.1承包商签字14.2发包人签字14.3见证人签字14.4签字盖章地点与日期合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1本合同双方主体为：发包人：（发包人全称）地址：（发包人地址）联系电话：（发包人联系电话）承包人：（承包人全称）地址：（承包人地址）联系电话：（承包人联系电话）第二条款合同签订时间本合同于（签订日期）由双方签订。第三条款合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第四条款合同目的本合同旨在明确双方在警察局装修施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按期完成。第五条款合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二章工程概况第六条款工程项目名称本工程名称为：（工程名称）第七条款工程地点本工程位于：（工程地点）第八条款工程规模本工程规模为：（工程规模）第九条款工程预算本工程预算为：（工程预算）元。第十条款工程工期本工程计划工期为：（工期天数）天。第三章施工内容第十一条款施工范围承包人应按照合同约定完成如下施工范围：（列举施工范围）第十二条款施工标准承包人应按照如下施工标准进行施工：（列举施工标准）第十三条款施工材料承包人应使用如下施工材料：（列举施工材料）第十四条款施工工艺承包人应采用如下施工工艺：（列举施工工艺）第十五条款施工质量要求承包人应保证施工质量达到如下要求：（列举施工质量要求）第四章合同价款第十六条款合同总价本合同总价为：（合同总价）元。第十七条款付款方式付款方式为：（付款方式，如银行转账、现金等）第十八条款付款进度付款进度按照工程进度分阶段支付。第十九条款价格调整合同签订后，如因材料价格波动、政策调整等原因导致合同价款变动，双方可协商调整。第二十条税费合同价款中已包含税费，如有特殊情况需另行支付。第五章施工进度第二十一条施工计划承包人应按照合同约定制定施工计划，并提交给发包人审核。第二十二条进度报告承包人应定期向发包人报告施工进度。第二十三条进度变更如因特殊情况导致施工进度变更，双方应协商解决。第二十四条提前完工奖励如承包人提前完成工程，按照合同约定给予提前完工奖励。第二十五条延期违约金如承包人延期完成工程，应支付延期违约金。第六章施工质量与安全第二十六条质量控制承包人应建立健全质量控制体系，确保工程质量。第二十七条质量检查发包人有权对工程质量进行检查，并提出整改要求。第二十八条安全措施承包人应制定并落实安全措施，确保施工安全。第二十九条安全事故处理如发生安全事故，双方应按照法律法规和合同约定处理。第三十条环境保护承包人应按照相关法律法规进行环境保护，确保施工过程中对环境的影响降到最低。第七章变更与解除第三十一条合同变更如双方同意变更合同内容，应签订补充协议。第三十二条合同解除如双方同意解除合同，应签订解除协议。第三十三条变更解除的费用处理如发生合同变更或解除，双方应按照约定处理相关费用。第八章违约责任第三十四条承包商违约如承包商未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任。第三十五条发包人违约如发包人未按合同约定支付价款，或延迟支付价款，应承担违约责任。第三十六条违约赔偿违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。第九章争议解决第三十七条争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。第三十八条仲裁双方同意将争议提交（仲裁机构名称）仲裁委员会仲裁。第三十九条诉讼如选择诉讼解决，应提交至（法院名称）法院诉讼。第十章合同的转让与分包第四十条合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第四十一条分包管理承包人不得将合同约定的施工内容整体或部分分包给第三方。第十一章权利与义务第四十二条承包商的权利与义务承包商应按合同约定完成施工，保证工程质量，并承担相应的违约责任。第四十三条发包人的权利与义务发包人应按合同约定支付价款，提供施工条件，并承担相应的违约责任。第十二章保密条款第四十四条保密内容双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。第四十五条保密期限保密期限为合同签订之日起至合同解除或终止之日止。第四十六条泄密责任如发生泄密，泄密方应承担相应的法律责任。第十三章附则第四十七条合同附件本合同附件包括：（列举附件）第四十八条补充协议如双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第四十九条合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未了事项。第五十条合同的修订本合同的修订应由双方书面同意，修订内容与原合同具有同等法律效力。第十四章签字盖章第五十一条承包商签字承包人：（签字）（盖章）第五十二条发包人签字发包人：（签字）（盖章）第五十三条见证人签字见证人：（签字）（盖章）签字盖章地点与日期：地点：（签字盖章地点）日期：（签字盖章日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第五十四条甲方指令变更如甲方因特殊情况需变更施工内容或工期，甲方有权向乙方发出变更指令。乙方应按照甲方的变更指令执行，并及时向甲方报告变更情况。第五十五条甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。第五十六条甲方验收权工程完成后，甲方有权对工程进行验收。乙方应按照甲方的验收要求，提供相关资料和配合验收工作。第五十七条甲方索赔权如乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，甲方有权向乙方提出索赔。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第五十八条乙方报价义务乙方应按照合同约定的施工范围和标准，向甲方提供详细的报价单，并保证报价的准确性。第五十九条乙方施工义务乙方应按照合同约定的施工计划和进度，保质保量完成施工。第六十条乙方保密义务乙方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第六十一条第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，负责协调甲乙双方之间的关系，处理合同履行过程中的问题。第六十二条第三方中介费用第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第六十三条第三方中介违约责任如第三方中介未能履行合同约定的职责，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工计划3.材料采购清单4.工程量清单5.付款凭证6.进度报告7.质量检查报告8.安全事故报告9.环境保护措施方案10.合同变更协议11.合同解除协议12.补充协议13.附件清单（如有其他附件，请列出）二、违约行为及认定：1.承包商未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，视为违约。2.发包人未按合同约定支付价款或延迟支付价款的，视为违约。3.双方未按合同约定履行各自的权利和义务的，视为违约。4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.发包人：指委托他人完成工程支付相应价款的法人或其他组织。2.承包人：指接受发包人委托完成工程并收取相应价款的法人或其他组织。3.合同违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的民事责任。5.合同解除：指合同当事人依法或者依照合同约定终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应协商调整工期。2.材料质量问题：发现材料质量不符合约定，应及时更换或修复，并承担相应责任。3.付款争议：如发生付款争议，应依据合同约定和法律