美容院装修设计合作协议

美容院装修设计合作协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同宗旨1.3法律适用1.4合同生效条件第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算第三章甲方权益3.1甲方义务3.2甲方权利3.3甲方提供的资料3.4甲方对设计的审批权第四章乙方权益4.1乙方义务4.2乙方权利4.3乙方资质及经验要求4.4乙方对装修过程的监督权第五章设计范围与内容5.1设计范围5.2设计内容5.3设计风格5.4设计时间节点第六章装修施工6.1施工单位的选择6.2施工质量标准6.3施工进度要求6.4施工安全措施第七章材料供应7.1材料品牌及质量7.2材料供应时间7.3材料验收标准7.4材料费用承担第八章质量保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任8.4保修流程第九章合同价款及支付方式9.1合同价款的确定9.2支付方式9.3付款时间节点9.4价款调整机制第十章合同的变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更与解除的程序10.4变更与解除的法律后果第十一章违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约解除合同的条件第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3诉讼管辖12.4仲裁条款第十三章合同的终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除条件13.3终止与解除的程序13.4终止与解除后的权益处理第十四章附则14.1合同的附件14.2合同的签订日期14.3合同的有效期14.4合同的复印件效力合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方：（美容院名称），地址：（美容院地址），联系人：（甲方联系人），联系方式：（甲方联系方式）。乙方：（设计公司名称），地址：（设计公司地址），联系人：（乙方联系人），联系方式：（乙方联系方式）。1.2合同宗旨本合同旨在明确美容院装修设计合作协议双方的权利与义务，确保项目顺利进行，达到甲乙双方满意的效果。1.3法律适用本合同的签订、效力、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。第二章项目概述2.1项目名称（美容院装修设计项目名称）2.2项目地点（美容院具体地址）2.3项目规模（项目面积）2.4项目预算（项目总预算）第三章甲方权益3.1甲方义务甲方应向乙方提供美容院的实际需求、经营理念、品牌形象等相关资料。3.2甲方权利甲方对乙方的设计方案拥有审批权，并有权提出修改意见。3.3甲方提供的资料甲方应提供包括但不限于：营业执照、经营许可证、店铺平面图、产品及服务介绍、设计要求等资料。3.4甲方对设计的审批权甲方应在乙方提交设计方案后（具体时间）内完成审批，并提出修改意见。第四章乙方权益4.1乙方义务乙方应按照甲方的需求进行设计，并保证设计方案的原创性和实用性。4.2乙方权利乙方对装修过程拥有监督权，并有权提出合理化建议。4.3乙方资质及经验要求4.4乙方对装修过程的监督权乙方有权对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全。第五章设计范围与内容5.1设计范围乙方负责美容院的整体装修设计，包括空间规划、装修风格、色彩搭配、材料选择等。5.2设计内容乙方应提供完整的设计方案，包括平面布局图、效果图、施工图等。5.3设计风格乙方应根据甲方的需求和品牌形象，设计出符合甲方要求的装修风格。5.4设计时间节点乙方应在（具体时间）内完成初步设计方案，并在甲方审批后（具体时间）内完成修改完善。第六章装修施工6.1施工单位的选择乙方有权选择施工单位，并应将施工单位资质报甲方备案。6.2施工质量标准乙方应确保施工质量符合国家相关标准和行业规范。6.3施工进度要求乙方应按照设计方案和合同约定，确保施工进度顺利进行。6.4施工安全措施乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。第七章材料供应7.1材料品牌及质量乙方应根据甲方需求，选择符合品牌和质量要求的材料供应商。7.2材料供应时间乙方应确保材料按时供应到施工现场。7.3材料验收标准乙方应按照合同约定和国家相关标准，对材料进行验收。7.4材料费用承担乙方应承担材料费用，并按合同约定时间向甲方提供材料费用明细。第八章质量保修8.1保修范围乙方对施工质量提供的保修期限为（年限），保修范围包括：（具体保修内容）。8.2保修期限保修期限自项目竣工验收合格之日起计算。8.3保修责任乙方在保修期限内对施工质量问题负责修复或更换。8.4保修流程甲乙双方对质量问题有争议时，应共同协商确定维修责任。第九章合同价款及支付方式9.1合同价款的确定合同价款根据乙方提供的装修设计方案和施工预算确定。9.2支付方式甲方支付价款采用（分期支付/一次性支付）方式。9.3付款时间节点甲方应在（具体时间）内向乙方支付合同价款的（百分比）。9.4价款调整机制合同价款如有调整，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。第十章合同的变更与解除10.1变更条件甲乙双方同意变更合同内容时，可签订补充协议。10.2解除条件合同解除的条件为：（具体解除条件）。10.3变更与解除的程序变更与解除应通过书面协议，并由双方签字盖章确认。10.4变更与解除的法律后果变更与解除不影响甲乙双方因履行合同而产生的权利和义务。第十一章违约责任11.1违约行为违约行为包括：（具体违约行为）。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。11.3违约赔偿违约赔偿金额为：（具体金额）。11.4违约解除合同的条件违约行为严重违反合同约定时，非违约方有权解除合同。第十二章争议解决12.1争议解决方式争议通过友好协商解决，协商不成的，可采取（仲裁/诉讼）方式解决。12.2争议解决机构争议提交（仲裁委员会/人民法院）解决。12.3诉讼管辖诉讼管辖地为：（具体人民法院）。12.4仲裁条款仲裁地点为：（具体地点），仲裁语言为：（具体语言）。第十三章合同的终止与解除13.1合同终止条件合同终止条件为：（具体终止条件）。13.2合同解除条件合同解除条件为：（具体解除条件）。13.3终止与解除的程序终止与解除程序遵照本合同第十章的约定执行。13.4终止与解除后的权益处理终止与解除后，甲乙双方应按照合同约定处理未了事宜。第十四章附则14.1合同的附件附件包括：（具体附件）。14.2合同的签订日期本合同签订日期为：（具体日期）。14.3合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起有效期为（年限）。14.4合同的复印件效力本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字：_______________________乙方签字：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定设计师甲方有权指定乙方使用特定设计师进行项目设计，如甲方未指定，则乙方应提供设计师人选供甲方选择。1.2甲方变更设计要求甲方在合同执行过程中提出变更设计要求的，乙方应及时调整设计方案，并报甲方审批。变更导致的额外费用由甲方承担。1.3甲方验收标准甲方有权根据实际情况调整验收标准，但不得违反国家相关法律法规及行业标准。1.4甲方延期付款甲方因特殊情况无法按时支付合同款项的，应提前书面通知乙方，并协商延期付款事宜。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方设计师资质乙方应确保提供的设计师具备相关资质和经验，如乙方未能提供合适人选，应承担相应责任。2.2乙方施工质量控制乙方应建立严格的施工质量控制体系，确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密和敏感信息予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。2.4乙方延期交付乙方因特殊情况无法按时完成施工的，应提前书面通知甲方，并协商延期交付事宜。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介作为合同的协调和管理方，应公正、中立地处理甲乙双方的争议和问题。3.2第三方中介的赔偿责任第三方中介因失职、滥用职权等原因导致合同纠纷的，应承担相应赔偿责任。3.3第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。3.4第三方中介的退出机制甲乙双方任何一方对第三方中介的服务不满意的，有权书面通知另一方终止中介服务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.美容院平面图2.设计方案效果图3.施工图4.材料供应明细表5.施工单位资质证明6.设计师资质证明7.保修条款明细8.合同价款明细表9.付款凭证10.变更与解除合同的书面协议11.争议解决的仲裁协议或诉讼文件12.合同履行过程中的通讯记录13.验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供资料或提供不准确资料，导致设计进度延误或设计方案修改。2.甲方未按约定时间支付合同价款，延迟支付超过合同约定的期限。3.乙方未按约定时间完成设计或施工，延迟交付超过合同约定的期限。4.乙方提供的材料不符合约定质量标准或延迟供应材料。5.乙方未按设计方案施工，导致施工质量不符合合同要求。6.甲乙双方未按约定履行合同义务，导致合同目的不能实现。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方因违约行为应当承担的民事责任。4.保修：供应商对所供产品或工程在一定期限内提供的免费维修或更换服务。5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中产生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计方案修改：如甲方对设计方案不满意，乙方应根据甲方需求进行合理修改，并重新提交审批。2.施工进度延误：如乙方施工进度延误，应提前与甲方沟通，协商延期交付事宜。3.材料质量问题：如乙方提供的材料不符合质量标准，乙方应负责更换或修复，并承担相应费用。4.合同价款调整：如因市场变化等原因导致合同价款需要调整，甲乙双方应签订补充协议，明确价款调整金额及支付方式。5.争议解决：如合同履行过程中发生争议，甲乙双方应尝试友好协商解决，协商不成的，可依法采取仲裁或诉