陶瓷艺术车间装修合同

陶瓷艺术车间装修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章装修工程内容及要求2.1陶瓷艺术车间规模2.2装修设计风格2.3装修材料要求2.4施工质量标准第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3支付方式3.4支付时间表第四章工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3施工进度计划4.4工期延误的处理第五章施工单位责任5.1施工单位的义务5.2施工单位的管理及技术人员配备5.3施工安全及环保要求第六章甲方（业主）责任6.1甲方提供的施工条件6.2甲方对施工内容的审核6.3甲方对工期的配合第七章工程质量保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任及处理流程第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九章违约责任9.1违约行为及责任9.2违约赔偿金额的计算方法第十章争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院第十一章合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章其他约定12.1合同的保密条款12.2合同的转让12.3合同的附件第十三章附件13.1装修设计方案13.2施工图纸13.3主要材料及设备清单第十四章签署14.1合同签署地点14.2合同签署时间14.3甲方（业主）代表14.4乙方（施工单位）代表合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方：（陶瓷艺术车间业主全称）乙方：（施工单位全称）1.2合同标的本合同标的为陶瓷艺术车间装修工程。1.3合同签订地点和时间合同签订地点：_______合同签订时间：_______第二章装修工程内容及要求2.1陶瓷艺术车间规模车间面积：_______平方米车间布局要求：根据设计方案进行布局2.2装修设计风格设计风格：_______（如现代、简约等）2.3装修材料要求材料要求：_______（如防火、防滑、环保等）2.4施工质量标准施工质量标准：_______（如国家相关标准或行业标准）第三章合同价格3.1合同总价合同总价：_______元（大写：_______________________________元整）3.2价格调整条款价格调整方式：_______3.3支付方式支付方式：_______（如银行转账、现金等）3.4支付时间表支付时间表：_______第四章工期及进度4.1开工日期开工日期：_______4.2竣工日期竣工日期：_______4.3施工进度计划施工进度计划：_______4.4工期延误的处理工期延误的处理方式：_______第五章施工单位责任5.1施工单位的义务施工单位应按照合同约定完成装修工程，并保证工程质量。5.2施工单位的管理及技术人员配备施工单位应配备足够的管理及技术人员，确保工程顺利进行。5.3施工安全及环保要求施工单位应严格按照国家相关法律法规和标准进行施工，确保施工安全及环保。第六章甲方（业主）责任6.1甲方提供的施工条件甲方应提供施工所需的现场条件，包括场地、水电等。6.2甲方对施工内容的审核甲方应对施工内容进行审核，确保施工质量符合要求。6.3甲方对工期的配合甲方应积极配合施工单位，确保工期顺利进行。第七章工程质量保修7.1保修期限保修期限：_______年7.2保修范围保修范围：_______（如装修工程、设备安装等）7.3保修责任及处理流程保修责任：_______保修处理流程：_______第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更的条件：_______8.2合同解除的条件合同解除的条件：_______第九章违约责任9.1违约行为及责任违约行为及责任：_______9.2违约赔偿金额的计算方法违约赔偿金额的计算方法：_______第十章争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：_______（如协商、调解、仲裁或诉讼等）10.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院：_______第十一章合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件合同生效条件：_______11.2合同终止条件合同终止条件：_______11.3合同解除条件合同解除条件：_______第十二章其他约定12.1合同的保密条款保密条款：_______12.2合同的转让合同转让：_______12.3合同的附件附件：_______第十三章附件13.1装修设计方案13.2施工图纸13.3主要材料及设备清单第十四章签署14.1合同签署地点合同签署地点：_______14.2合同签署时间合同签署时间：_______14.3甲方（业主）代表甲方（业主）代表：（姓名）14.4乙方（施工单位）代表乙方（施工单位）代表：（姓名）甲方（业主）签字：____________________乙方（施工单位）签字：____________________见证人签字：____________________日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更要求甲方在合同签订后，如因特殊情况需对装修工程内容进行变更，应提前书面通知乙方。乙方应在收到变更通知后_______天内提出意见，并根据变更内容重新报价。甲方应在收到重新报价后_______天内确认或提出进一步变更要求。1.2甲方延期支付甲方如因特殊情况无法按时支付合同款项，应提前书面通知乙方。乙方同意甲方延期支付的，应就延期支付的款项按照_______的比例支付违约金。甲方未提前通知或乙方不同意延期支付的，甲方应按照合同约定的付款时间表及时支付款项。1.3甲方提供的施工条件甲方应保证施工场地及施工条件符合国家相关法律法规和行业标准，包括但不限于场地、水电、安全等。如因甲方提供的施工条件不符合要求导致乙方无法正常施工的，甲方应承担由此产生的费用和工期延误。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量乙方应严格按照合同约定的施工质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。如工程质量不符合约定的，乙方应在验收不合格后_______天内进行整改，并承担由此产生的费用。2.2乙方工期延误乙方如因特殊情况无法按约定的工期完成工程的，应提前书面通知甲方。甲方同意工期延误的，乙方应承担由此产生的费用，并按照_______的比例支付违约金。甲方未提前通知或乙方不同意工期延误的，乙方应按照合同约定的工期完成工程。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和隐私信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。如乙方违反保密义务的，应承担由此产生的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应严格按照合同约定的职责进行协调和管理，包括但不限于合同履行、质量控制、进度管理等。如第三方中介未履行或未正确履行职责的，应承担由此产生的责任。3.2第三方中介的变更甲方或乙方如希望变更第三方中介的，应提前书面通知对方，并经对方同意后进行变更。新中介的加入应在合同中予以明确，并按照本合同约定的方式履行合同。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和隐私信息予以保密，未经甲方和乙方书面同意，不得向任何第三方披露。如第三方中介违反保密义务的，应承担由此产生的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.施工图纸3.主要材料及设备清单4.施工进度计划5.工程质量保修条款6.合同变更与解除的书面协议7.争议解决方式的书面协议8.保密协议9.转让协议10.其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，或乙方未按约定时间完成工程。2.甲方提供的施工条件不符合要求，导致乙方无法正常施工。3.乙方工程质量不符合约定，或在验收不合格后未按要求整改。4.乙方未按约定工期完成工程，或未经甲方同意延期支付。5.第三方中介未按约定履行职责，或未履行保密义务。三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方及第三方中介。2.装修工程内容及要求：指合同约定的装修项目、规模、设计风格、材料要求等。3.合同价格：指合同总价、价格调整、支付方式及时间表等。4.工期及进度：指合同约定的开工、竣工日期及施工进度计划。5.施工单位责任：指乙方在施工过程中的义务和管理及技术人员配备。6.甲方（业主）责任：指甲方在合同履行过程中的义务和配合。7.工程质量保修：指保修期限、保修范围及保修责任等。8.违约行为：指违反合同约定的行为。9.违约责任：指违约行为产生的法律后果和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误或提前完成工程：双方应友好协商，根据实际情况调整工期。2.遇到工程质量问题：乙方应及时整改，重新验收，并承担由此产生的费用。3.遇到支付问题：双方应按