临时围墙施工合同范本谁有_第1页
临时围墙施工合同范本谁有_第2页
临时围墙施工合同范本谁有_第3页
临时围墙施工合同范本谁有_第4页
临时围墙施工合同范本谁有_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

临时围墙施工合同范本谁有1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX房地产开发有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式:XX市XX区XX路XX号(甲方指定的通讯地址)

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:YY建筑工程有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:李四

联系方式:XX市XX区XX路XX号(乙方指定的通讯地址)

合同简介:

鉴于甲方拥有XX地块的开发建设权,并计划对该地块进行临时围墙施工,以便开展后续的房地产开发项目;乙方作为一家具有丰富临时围墙施工经验的专业公司,具备为甲方提供优质、高效临时围墙施工服务的资质和能力。经双方友好协商,就甲方委托乙方进行临时围墙施工事宜,达成以下合同:

一、双方合作的背景与前提条件

1.甲方已取得XX地块的土地使用权,具备开发建设该地块的合法权利;

2.乙方具备国家认可的建筑工程施工资质,具备完成临时围墙施工的能力;

3.双方均承诺按照国家有关法律法规、行业标准和合同约定,共同推进临时围墙施工项目的顺利进行。

二、合同关联性

1.本合同旨在明确双方在临时围墙施工过程中的权利、义务和责任;

2.本合同所述内容与临时围墙施工项目的实施密切相关,包括但不限于工程范围、施工标准、价格与支付条件、履行期限、违约责任等方面;

3.双方在签订本合同前,已充分了解并认可对方的资质、能力和信誉。

三、合同的生效与终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至临时围墙施工项目验收合格并支付完毕全部款项之日终止;

2.合同终止后,双方仍应按照合同约定履行各自的权利与义务,确保临时围墙施工项目的顺利完成。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是由乙方根据甲方的要求,在XX地块进行临时围墙的施工,确保地块在开发建设期间的安全与封闭。具体内容包括但不限于:临时围墙的设计、材料采购、施工、验收以及维护等工作。

第二条定义

1.临时围墙:指为甲方XX地块开发建设项目所建设的,用于界定项目范围、保障施工现场安全的临时性围挡设施。

2.施工期:自本合同生效之日起至临时围墙验收合格之日止的时间段。

3.验收:指甲方根据合同约定对临时围墙工程进行检查,确认工程符合约定标准的行为。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督,并要求乙方按照合同约定提供临时围墙施工服务;

2.甲方应在合同签订后,及时向乙方提供施工现场的详细资料,包括但不限于地形图、地下管线分布等;

3.甲方应按时支付合同约定的款项,以保证乙方施工的正常进行;

4.甲方负责办理与临时围墙施工相关的政府审批手续,并为乙方提供必要的施工便利;

5.甲方在临时围墙验收合格后,负责对围墙的使用、维护和管理。

二、乙方的权力和义务

1.乙方有权按照合同约定收取临时围墙施工费用;

2.乙方负责临时围墙的设计、施工、验收及保修期内的维修工作;

3.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求,确保临时围墙施工质量;

4.乙方应按时完成施工任务,不得无故拖延;

5.乙方应确保施工现场的安全,遵守国家有关环境保护的法律法规,防止施工过程中的环境污染;

6.乙方在合同约定的施工期内,负责对临时围墙的质量、安全进行自检,并及时向甲方报告施工进度;

7.乙方在临时围墙验收合格后,提供相应的验收资料和质保书,并负责解释说明。

第四条价格与支付条件

1.双方同意,临时围墙施工的总价为人民币XX元整(大写:XX元整),该价格包括设计、材料、施工、验收及保修期内的维修等所有费用;

2.甲方应按照以下付款计划向乙方支付款项:

a.合同签订后7个工作日内,支付合同总价的30%作为预付款;

b.临时围墙施工进度达到50%时,支付合同总价的40%;

c.临时围墙验收合格后7个工作日内,支付合同总价的20%;

d.剩余的10%作为质保金,在临时围墙验收合格满一年后7个工作日内支付;

3.支付方式:甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的账户。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同约定的施工期限为XX天,自合同生效之日起计算;

2.乙方应在合同约定的施工期限内完成临时围墙的设计、施工、验收工作;

3.如因不可抗力等因素导致施工进度受到影响,双方应协商确定合理的延期期限。

第六条违约责任

一、甲方违约责任

1.甲方未按约定时间支付款项的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金;

2.甲方未履行或未按时履行合同约定的其他义务,导致临时围墙施工无法正常进行的,乙方有权要求甲方承担因此造成的损失;

3.甲方未按照合同约定提供施工所需资料或审批手续,导致施工进度延误的,应承担相应的违约责任。

二、乙方违约责任

1.乙方未按约定时间完成施工任务的,每逾期一日,应向甲方支付合同总价0.1%的违约金;

2.乙方未按照合同约定和国家相关标准进行施工,导致临时围墙质量不符合约定的,应承担返工、修复等费用;

3.乙方在施工过程中造成安全事故或环境污染的,应承担相应的法律责任和赔偿责任;

4.乙方在保修期内未履行保修义务的,应承担相应的违约责任。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、政府行为等)。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,根据不可抗力事件对合同履行的影响,决定是否暂停履行合同或部分合同义务。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时,受影响的一方不负违约责任,双方应根据实际情况,协商确定合理的延期履行期限或合同变更事宜。

4.不可抗力事件结束后,受影响的一方应及时通知对方,并采取合理措施减轻不可抗力事件造成的损失。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;

2.如协商不成,双方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解;

3.调解不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼;

4.诉讼过程中,双方仍应继续履行合同中未争议部分的其他条款,除非人民法院另有判决。

5.本合同争议解决方式的选择,不排除法律规定的其他争议解决途径,如仲裁等。如有仲裁条款,双方应按照仲裁条款的约定执行。

第九条其他条款

1.通知与送达:本合同项下的任何通知、要求、批准或其他通信,应以书面形式送达对方指定的通讯地址。如通过挂号信或快递等方式发送,发送之日起第三个工作日视为送达。

2.合同的变更:本合同的任何修改、补充或变更,必须以书面形式经双方协商一致并签字(或盖章)确认,方为有效。

3.合同的终止:在以下情况下,一方有权书面通知另一方终止本合同:

a.对方严重违反本合同,经催告后在合理期限内仍未纠正的;

b.对方发生破产、清算、解散等情形,无法继续履行本合同;

c.不可抗力事件持续发生,致使合同无法履行;

d.双方协商一致终止本合同。

4.合同的终止不影响双方根据本合同产生的权利和义务,也不影响双方在终止前已发生的违约责任。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于:

a.临时围墙设计图纸及施工方案;

b.验收标准和程序;

c.双

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论