机场航站楼装修保修合同

机场航站楼装修保修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程预算第三章承包人义务3.1施工准备3.2施工质量3.3施工安全3.4材料供应3.5工程进度3.6工程验收第四章发包人义务4.1支付合同价款4.2提供施工场地4.3办理相关手续4.4协助承包人施工4.5工程变更第五章保修条款5.1保修范围5.2保修期限5.3保修责任5.4保修流程第六章合同价款及支付6.1合同总价6.2付款方式6.3进度付款6.4竣工付款6.5质量保证金第七章违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖8.3仲裁第九章合同的变更和解除9.1合同变更9.2合同解除第十章合同的转让和继承10.1合同转让10.2合同继承第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任第十二章合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止后的处理第十三章其他条款13.1不可抗力13.2税金13.3合同的组成部分13.4补充协议第十四章附则14.1合同的修订14.2合同的签署14.3合同的生效合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1本合同由下列双方签订：（1）发包人：_________（名称）（2）承包人：_________（名称）第二条款合同标的1.2本合同的标的为：_________（工程名称）航站楼装修工程。第三条款合同签订地点和时间1.3本合同于_________年_________月_________日在_________（地点）签订。第四条款合同生效条件1.4本合同自双方签字盖章之日起生效，并自工程验收合格之日起终止。第二章工程概况第一条款工程地点2.1本工程位于_________（地址）。第二条款工程规模2.2本工程包括但不限于：_________（工程内容简要描述）。第三条款工程内容第四条款工程预算2.4工程预算为人民币_________元整（大写：_________元整）。第三章承包人义务第一条款施工准备3.1承包人应按照合同约定的时间、质量和标准完成施工准备工作。第二条款施工质量3.2承包人应保证施工质量，确保工程符合国家相关法律法规及行业标准。第三条款施工安全3.3承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，确保施工安全。第四条款材料供应3.4承包人应按照合同约定的材料供应要求，保证材料质量、数量和供应时间。第五条款工程进度3.5承包人应按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度不受影响。第六条款工程验收3.6承包人应按照合同约定的标准进行工程自检，并接受发包人的验收。第四章发包人义务第一条款支付合同价款4.1发包人应按照本合同约定的付款方式和时间支付合同价款。第二条款提供施工场地4.2发包人应提供合同约定的施工场地，并保证施工场地符合施工要求。第三条款办理相关手续4.3发包人应负责办理与本工程相关的审批、验收等手续。第四条款协助承包人施工4.4发包人应协助承包人进行施工，提供必要的施工条件。第五条款工程变更4.5发包人如有工程变更需求，应与承包人协商一致，并按照合同约定的方式进行变更。第五章保修条款第一条款保修范围5.1承包人应对工程质量问题在保修期内负责修复和保修。第二条款保修期限5.2保修期限自工程验收合格之日起计算，为期_________年。第三条款保修责任5.3承包人应对保修期内出现的质量问题负责维修、更换，并承担相应费用。第四条款保修流程5.4发包人在保修期内发现工程质量问题，应及时通知承包人，承包人应在接到通知后_________个工作日内予以答复并处理。第六章合同价款及支付第一条款合同总价6.1本合同总价为人币_________元整（大写：_________元整）。第二条款付款方式6.2付款方式为：_________（付款方式简要描述）。第三条款进度付款6.3进度付款按照工程进度和合同约定的比例支付。第四条款竣工付款6.4工程验收合格后，发包人应支付剩余合同价款。第五条款质量保证金6.5承包人应按照合同约定支付质量保证金，质量保证金比例为_________%。第七章违约责任第一条款承包人违约7.1承包人未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿发包人因此造成的损失。第二条款发包人违约7.2发包人未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿承包人因此造成的损失。第三条款违约赔偿7.3因违约行为导致的损失赔偿金额，双方约定为合同总价款的_________%。第八章争议解决第一条款争议解决方式8.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。第二条款诉讼管辖8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三条款仲裁8.3双方也可以约定仲裁事项，如发生争议，提交至_________（仲裁机构名称）进行仲裁。第九章合同的变更和解除第一条款合同变更9.1合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认。第二条款合同解除9.2合同解除需双方协商一致，并以书面形式确认。第十章合同的转让和继承第一条款合同转让10.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第二条款合同继承10.2本合同在履行过程中，如一方发生继承事项，本合同对继承人继续有效。第十一章保密条款第一条款保密内容11.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。第二条款保密期限11.2保密期限自本合同签订之日起计算，为期_________年。第三条款保密责任11.3违反保密义务的一方应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第十二章合同的终止第一条款合同终止条件（1）工程验收合格，合同约定的保修期届满；（2）双方协商一致解除本合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。第二条款合同终止后的处理12.2合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程移交和保修工作。第十三章其他条款第一条款不可抗力13.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。第二条款税金13.2合同约定的税金由_________（承担方）承担。第三条款合同的组成部分13.3本合同及其附件是双方完整的意思表示，构成双方之间的完整协议。第四条款补充协议13.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四章附则第一条款合同的修订14.1本合同的修订需双方协商一致，并以书面形式确认。第二条款合同的签署14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第三条款合同的生效14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督，并要求乙方按照合同约定的工期完成工程。如乙方未按照工期完成，甲方有权要求乙方支付违约金。3.甲方验收工程工程完成后，甲方有权进行验收。如乙方未达到甲方验收标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到验收标准。4.甲方变更工程甲方在合同履行过程中有权提出工程变更需求。乙方应按照甲方的变更需求进行调整，并按照合同约定的方式进行变更。5.甲方支付合同价款甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方支付违约金。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规及行业标准。如工程出现质量问题，乙方应承担修复和保修的责任。2.乙方负责施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。3.乙方提交工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，并按照甲方的要求进行工程进度调整。如乙方未按照甲方要求调整，乙方应承担违约责任。4.乙方负责工程变更如甲方提出工程变更需求，乙方应按照甲方的变更需求进行调整，并按照合同约定的方式进行变更。5.乙方提供工程保修工程验收合格后，乙方应提供保修服务。如乙方未提供保修服务，乙方应承担违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介协调合同履行第三方中介应负责协调甲乙双方合同履行过程中的事务，确保合同的顺利实施。如第三方中介未履行协调职责，应承担相应的违约责任。2.第三方中介监督工程质量第三方中介有权对工程质量进行监督，并要求乙方按照合同约定的质量要求进行施工。如乙方未按照质量要求施工，第三方中介有权要求乙方进行整改。3.第三方中介协调争议解决如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应负责协调解决。如协调不成，第三方中介应按照合同约定的争议解决方式进行处理。4.第三方中介收取中介费第三方中介有权按照合同约定的比例收取中介费。如甲方未按时支付中介费，第三方中介有权要求甲方支付违约金。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密。如第三方中介违反保密义务，应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付合同价款2.乙方未按照合同约定完成工程3.乙方未按照甲方要求采购材料4.乙方未按照甲方要求调整工程进度5.乙方未达到甲方验收标准6.乙方未提供保修服务7.第三方中介未履行协调职责8.第三方中介未按照合同约定的质量要求进行监督9.第三方中介未按照合同约定的争议解决方式进行处理10.第三方中介未按照合同约定的比例收取中介费三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.保修期：工程验收合格后，承包人提供保修服务的期限。4.合同价款：双方约定的工程总价款。5.中介费：第三方中介按照合同约定的比例收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，如无法解决，双方可协商延长工期。2.材料质量问题：乙方应更换材料，并承担因此产生的费用。3