购物中心装修施工合同

购物中心装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同宗旨第二章定义与解释2.1购物中心2.2装修施工2.3甲方2.4乙方第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程预算第四章乙方义务4.1施工准备4.2施工质量4.3施工安全4.4材料供应第五章甲方义务5.1支付工程款5.2协助乙方施工5.3施工现场管理5.4工程验收第六章工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误6.3工期提前第七章工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八章工程验收与保修8.1验收标准8.2验收程序8.3保修期限8.4保修责任第九章合同价款与支付9.1合同价款9.2支付方式9.3支付时间9.4价款调整第十章违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖第十二章合同的解除与终止12.1解除条件12.2终止条件12.3解除与终止的程序第十三章合同的转让与继承13.1合同转让13.2合同继承第十四章其他约定14.1保密条款14.2不可抗力14.3合同的补充与修改14.4附件合同编号_________第一章总则第一条款合同当事人1.1甲方：购物中心所有者或授权代表1.2乙方：装修施工单位第二条款合同签订日期2.1本合同由甲乙双方于_________年____月____日签订。第三条款合同生效日期2.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第四条款合同宗旨4.1双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，约定乙方进行购物中心的装修施工。第二章定义与解释第五条款购物中心5.1指由甲方所有或管理的商业综合体，位于_________（地址），用于零售、娱乐及服务等活动。第六条款装修施工6.1指乙方根据本合同约定，对购物中心进行的设计、施工、装修及配套工程。第七条款甲方7.1指购物中心的所有者或授权代表，负责对乙方施工过程进行监督和管理。第八条款乙方8.1指经甲方选定，负责购物中心装修施工的具有相应资质的施工单位。第三章工程概况第九条款工程名称9.1本工程名称为：购物中心装修施工项目。第十条款工程地点10.1本工程位于_________（详细地址）。第十一条款工程规模11.1工程规模包括但不限于：_________（具体施工内容）。第十二条款工程预算12.1工程预算为人民币_________元整（大写：_______________________元整）。第四章乙方义务第十三条款施工准备13.1乙方应按合同约定的时间完成施工前的一切准备工作，包括但不限于：设计方案审批、施工人员培训、材料采购等。第十四条款施工质量14.1乙方应严格按照设计方案和施工标准进行施工，确保工程质量。第十五条款施工安全15.1乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。第十六条款材料供应16.1乙方应保证施工所用材料符合国家及行业标准，并提供相应的材料合格证明。第五章甲方义务第十七条款支付工程款17.1甲方应按照合同约定的付款时间和金额向乙方支付工程款。第十八条款协助乙方施工18.1甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于：施工场地、水电接入、现场协调等。第十九条款施工现场管理19.1甲方应对施工现场进行有效管理，确保施工秩序和施工质量。第二十条条款工程验收20.1甲方应组织对工程进行验收，并对验收结果负责。第六章工程进度与工期第二十一条条款工程进度计划21.1乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划，并按计划执行。第二十二条条款工期延误22.1若乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第二十三条条款工期提前23.1若乙方提前完成工程，经甲方确认后，甲方应按照合同约定给予乙方相应的奖励。第七章工程变更第二十四条条款变更范围24.1工程变更包括但不限于：设计变更、施工内容变更、工程量变更等。第二十五条条款变更程序25.1工程变更需经甲方同意，双方协商一致后方可实施。第二十六条条款变更费用26.1工程变更引起的费用增减，双方应按合同约定进行协商解决。第八章工程验收与保修第二十七条款验收标准27.1工程验收应按照合同约定的标准和程序进行，确保工程质量符合国家及行业相关标准。第二十八条款验收程序28.1工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在合同约定的时间内组织验收。第二十九条款保修期限29.1工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供保修服务，保修期限为_________年。第三十条款保修责任30.1在保修期限内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。第九章合同价款与支付第三十一条款合同价款31.1合同价款为人民币_________元整（大写：_______________________元整）。第三十二条款支付方式（1）按工程进度分阶段支付；（2）工程完成后一次性支付。第三十三条款支付时间33.1甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款。第三十四条款价款调整34.1合同价款如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。第十章违约责任第三十五条款甲方违约35.1若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应支付违约金，违约金为合同价款的____%。第三十六条款乙方违约36.1若乙方未按合同约定完成工程，乙方应支付违约金，违约金为合同价款的____%。第三十七条款违约赔偿37.1因违约导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一章争议解决第三十八条款争议解决方式（1）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；（2）提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第三十九条款仲裁机构39.1若选择仲裁解决，双方同意提交至_________仲裁委员会进行仲裁。第四十条款诉讼管辖40.1若选择诉讼解决，甲方所在地有管辖权的人民法院为诉讼法院。第十二章合同的转让与继承第四十一条款合同转让41.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第四十二条款合同继承42.1本合同在甲方发生变化时，如甲方变更后的继承人继续履行本合同。第十三章合同的解除与终止第四十三条款解除条件43.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第四十四条款终止条件44.1工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务，本合同终止。第四十五条款解除与终止的程序45.1合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，并办理相关手续。第十四章其他约定第四十六条款保密条款46.1双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。第四十七条款不可抗力47.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第四十八条款合同的补充与修改48.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第四十九条款附件49.1本合同附件包括：设计方案、施工图纸、工程量清单等，附件与本合同具有同等法律效力。合同编号_________甲方（购物中心的所有者或授权代表）：_______________________乙方（装修施工单位）：_______________________签订日期：_________年____月____日签字：甲方代表：_______________________乙方代表：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第五章甲方义务第五十条款甲方additionalobligations50.1甲方应确保提供的施工场地、水电接入、现场协调等满足乙方施工需求。第五十一条款甲方additionalobligations50.2甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和解决方案。第五十二条款甲方additionalobligations50.3甲方应在合同约定的时间内完成甲方应尽的验收程序，确保工程按时交付。第五十三条款甲方additionalobligations50.4甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予相应的补偿。第六章工程进度与工期第五十四条款工程进度与工期additionalprovisions54.1若甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同价款的____%。第五十五条款工程进度与工期additionalprovisions54.2甲方要求提前完成工程，需与乙方协商一致，并按照实际增加的工程量和人工成本向乙方支付相应的奖励。第七章工程变更第五十六条款工程变更additionalprovisions56.1甲方提出工程变更，需与乙方协商一致，并按照实际增加的工程量和材料成本向乙方支付相应的费用。第八章工程验收与保修第五十七条款工程验收与保修additionalprovisions57.1甲方应在合同约定的时间内对工程进行验收，并按照合同约定的标准进行验收。第五十八条款工程验收与保修additionalprovisions57.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供保修服务，保修期限为_________年。第五十九条款工程验收与保修additionalprovisions57.3在保修期限内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第四章乙方义务第四十三条款乙方additionalobligations43.1乙方应按照设计方案和施工标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。第四十四条款乙方additionalobligations44.1乙方应采取必要的安全措施，防止安全事故的发生，并承担因乙方原因导致的安全事故责任。第四十五条款乙方additionalobligations45.1乙方应对施工过程中的材料、设备等进行合理保管，防止丢失、损坏等情况发生。第四十六条款乙方additionalobligations46.1乙方应在合同约定的时间内完成工程，若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第十章违约责任第六十条款第三方中介additionalprovisions60.1若第三方中介违反合同约定，导致甲方或乙方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。第六十一条款第三方中介additionalprovisions60.2第三方中介应按照合同约定履行其义务，若第三方中介未能履行其义务，应承担相应的违约责任。第六十二条款第三方中介additionalprovisions60.3第三方中介应确保其提供的服务符合国家及行业相关标准，若因第三方中介原因导致工程质量问题，第三方中介应承担相应的修复和赔偿责任。第六十三条款第三方中介additionalprovisions60.4第三方中介应按照合同约定的时间、质量和服务标准履行其义务，确保工程的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计方案2.施工图纸3.工程量清单4.材料合格证明5.施工人员资质证明6.工程进度计划7.工程变更申请8.验收报告9.保修条款10.安全措施方案11.合同履行证明12.违约金计算公式13.仲裁协议14.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约行为。2.乙方未按设计方案和施工标准施工，导致工程质量问题，认定为违约行为。3.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。4.第三方中介未按合同约定提供服务，导致甲方或乙方损失，认定为违约行为。5.任何一方未经对方同意转让合同权利或义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.购物中心：指由甲方所有或管理的商业综合体，用于零售、娱乐及服务等活动。2.装修施工：指乙方根据设计方案对购物中心进行的设计、施工、装修及配套工程。3.保修期限：指乙方提供保修服务的期限，通常为合同约定的年数。4.违约金：指违约方因违约行为所需支付给守约方的经济赔偿。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据实际情况协商违约金的支付或赔偿。2.工程质量问题：及时停工修复，并根据合同约定承担修复费用