装修合同办公区

装修合同办公区合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同签订地点和时间第二章装修工程内容2.1装修范围2.2装修风格2.3装修材料第三章工程预算3.1预算编制3.2预算调整3.3预算审批第四章工程进度4.1施工计划4.2施工周期4.3工期延误第五章质量标准5.1施工质量5.2验收标准5.3质量保修第六章支付方式6.1付款条件6.2付款进度6.3付款方式第七章施工单位责任7.1施工单位义务7.2施工单位权利7.3施工单位责任第八章甲方（业主）责任8.1甲方义务8.2甲方权利8.3甲方责任第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3法院诉讼第十一章合同的变更和解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更和解除的程序第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三章合同的生效、终止和解除13.1生效条件13.2终止条件13.3解除条件第十四章其他条款14.1合同的转让14.2附件14.3签署日期和地点合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方（业主）名称：1.1.2乙方（施工单位）名称：1.2合同目的1.2.1目的说明：1.3合同签订地点和时间1.3.1签订地点：1.3.2签订时间：第二章装修工程内容2.1装修范围2.1.1装修区域：2.1.2装修项目：2.2装修风格2.2.1风格要求：2.3装修材料2.3.1材料要求：第三章工程预算3.1预算编制3.1.1预算提交时间：3.1.2预算审核时间：3.2预算调整3.2.1调整条件：3.2.2调整程序：3.3预算审批3.3.1审批主体：3.3.2审批时间：第四章工程进度4.1施工计划4.1.1施工时间表：4.1.2关键节点：4.2施工周期4.2.1总施工周期：4.2.2各阶段周期：4.3工期延误4.3.1延误责任：4.3.2延误赔偿：第五章质量标准5.1施工质量5.1.1质量标准要求：5.1.2质量验收程序：5.2验收标准5.2.1验收主体：5.2.2验收时间：5.3质量保修5.3.1保修期限：5.3.2保修范围：第六章支付方式6.1付款条件6.1.1付款条件说明：6.1.2付款条件满足时间：6.2付款进度6.2.1付款进度安排：6.2.2付款进度确认：6.3付款方式6.3.1付款方式说明：第七章施工单位责任7.1施工单位义务7.1.1施工单位施工义务：7.1.2施工单位安全义务：7.2施工单位权利7.2.1施工单位权利说明：7.3施工单位责任7.3.1施工单位质量责任：7.3.2施工单位延误责任：第八章甲方（业主）责任8.1甲方义务8.1.1甲方提供施工条件义务：8.1.2甲方配合施工义务：8.2甲方权利8.2.1甲方监督施工权利：8.2.2甲方提出合理化建议权利：8.3甲方责任8.3.1甲方提供资料责任：8.3.2甲方违约责任：第九章违约责任9.1违约情形9.1.1违约情形说明：9.1.2违约情形确认：9.2违约责任9.2.1违约责任确定：9.2.2违约责任承担方式：9.3违约赔偿9.3.1赔偿金额计算：9.3.2赔偿责任限制：第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1首选解决方式：10.1.2其他可选解决方式：10.2仲裁10.2.1仲裁机构选择：10.2.2仲裁程序启动：10.3法院诉讼10.3.1诉讼法院选择：10.3.2诉讼程序启动：第十一章合同的变更和解除11.1变更条件11.1.1变更条件说明：11.1.2变更条件满足时间：11.2解除条件11.2.1解除条件说明：11.2.2解除条件满足时间：11.3变更和解除的程序11.3.1变更和解除程序说明：第十二章保密条款12.1保密内容12.1.1保密信息范围：12.1.2保密信息使用限制：12.2保密期限12.2.1保密期限说明：12.2.2保密期限起始时间：12.3违约保密条款12.3.1违约保密条款说明：12.3.2违约保密条款后果：第十三章合同的生效、终止和解除13.1生效条件13.1.1生效条件说明：13.1.2生效条件满足时间：13.2终止条件13.2.1终止条件说明：13.2.2终止条件满足时间：13.3解除条件13.3.1解除条件说明：13.3.2解除条件满足时间：第十四章其他条款14.1合同的转让14.1.1转让条件：14.1.2转让程序：14.2附件14.2.1附件清单：14.2.2附件说明：14.3签署日期和地点14.3.1签署日期：14.3.2签署地点：甲方（业主）签字：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定装修材料供应商，乙方需按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。甲方监督不影响乙方的施工管理，乙方应积极配合甲方的监督工作。3.甲方变更权甲方在不影响合同总金额和总工期的前提下，有权对装修工程内容进行变更。乙方应及时调整施工计划并通知甲方。如变更导致合同金额和工期发生变化，双方应协商调整合同价款和工期。4.甲方提前验收权甲方有权在合同约定的验收时间之前进行提前验收。提前验收不影响乙方的保修责任和质量保证。如甲方提前验收发现质量问题，乙方应立即进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证乙方应对装修工程的质量和施工安全负责。如工程质量不符合合同约定，乙方应承担整改责任和相应的赔偿责任。2.乙方工期保证乙方应保证按合同约定的工期完成装修工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的赔偿责任。4.乙方提供施工方案乙方应根据甲方的要求提供施工方案，包括施工工艺、施工组织设计等。乙方施工方案应符合国家相关标准和规范。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方协商承担。如双方无法达成一致，可按照合同约定的比例分担。3.第三方中介的解除权如第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。4.第三方中介的赔偿责任如第三方中介因过错导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。第三方中介的赔偿责任不免除甲方和乙方的合同责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.装修材料清单3.施工组织设计4.施工进度计划5.工程预算明细6.质量保修条款7.施工合同变更记录8.施工验收报告9.付款凭证10.违约赔偿计算公式二、违约行为及认定：1.甲方违约行为1.1未按约定时间支付款项1.2未提供施工所需资料或提供不准确1.3提前验收时发现质量问题1.4不履行甲方其他义务2.乙方违约行为2.1未按约定时间完成工程2.2工程质量不符合约定2.3未按约定采购材料2.4不履行乙方其他义务3.第三方中介违约行为3.1未能协调解决合同争议3.2未公正中立地处理问题3.3未按约定时间完成协调工作3.4不履行第三方中介其他义务三、法律名词及解释：1.装修设计方案：指根据甲方需求，由乙方提供的装修工程设计方案，包括平面布局、效果图等。2.装修材料清单：指乙方提供的一份详细列出所有装修材料名称、规格、数量等的清单。3.施工组织设计：指乙方根据施工方案制定的施工组织和管理计划，包括施工人员、施工工艺等。4.施工进度计划：指乙方提供的一份详细列出施工各阶段时间安排的计划。5.工程预算明细：指乙方根据设计方案和施工计划编制的工程费用预算明细表。6.质量保修条款：指合同中约定的乙方对工程质量承担保修责任的条款。7.施工合同变更记录：指合同履行过程中，双方就合同内容进行变更的记录。8.施工验收报告：指施工完成后，由乙方提交的工程验收报告，包括工程质量、进度等情况。9.付款凭证：指双方进行付款时，所形成的凭证，如银行转账凭证、现金收据等。10.违约赔偿计算公式：指合同中约定的用于计算违约赔偿金额的公式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决办法：协商调整施工计划，延长工期，并根据实际情况协商