更换施工班组的合同条款

更换施工班组的合同条款更换施工班组的合同条款篇一用工单位：（简称甲方）提供劳务班组：（简称乙方）甲方在施工工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：一、班组长（身份证号码：；家庭住址：；联系电话：）。施工人员合计总数计人。二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。三、规定：1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。四、安全生产指标：1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。2、无发生火灾与机械伤害事故；3、无发生交通安全事故；4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；五、安全生产纪律：第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元，发现一次罚一次。②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚100元。第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。甲方代表：乙方：签定时间：年月日更换施工班组的合同条款篇二______施工队（以下简称甲方）：代表：地址：电话：______施工队（以下简称乙方）：代表：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及电力建设相关规定，遵循平等、双赢、自愿、公平公正和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方与方共同合作______电力工程项目签订本合作协议。一、工程概况及合作方式1、工程名称：2、工程地址：3、合作时间：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。4、合作方式：（1）甲方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。（2）乙方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。二、进场时间1、甲方施工队进场时间：_____年_____月_____日。退场时间：_____年_____月_____日。2、乙方施工队进场时间：_____年_____月_____日。完工时间：_____年_____月_____日。三、双方的权利义务1、甲乙双方应按时进场施工，按时完成工程项目。2、甲方施工队退场时应清理施工现场，并指派专业人员与乙方施工队进行工程交接。3、甲乙双方都应认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。4、双方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。5、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。6、工程安装使用的设备材料由各自施工队伍负责，并制作报表以便结算时核对。四、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依是否通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分，由施工时负责的施工队伍负责。不合格的部分应采取修理、更换等补救措施。如果工程达不到合同要求，不合格施工的队伍应承担赔偿责任，合格的那一方施工队不负责任。五、工程价款与支付方式1、工程总价：_______元整。（大写______元整），工程变更以实际发生增减工程量进行决算。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成，其中甲方占股权分成______%，乙方占股权分成______%。六、违约责任1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，导致工程施工进程有困难或者工程无法按时完工的，违约方同时赔偿被侵害方的损失和其他因违约方违约而支出的必要损失。2、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。七、争议解决凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_________仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会做出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，仲裁费由败诉方承担。八、其他1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。2、本协议一式_____份，自双方签字日起生效，双方各执_____份，均具同等法律效力。3、本协议履行地点：__________。甲方（签章）：代表人（签字）：______年______月______日乙方（签章）：代表人（签字）：______年______月______日更换施工班组的合同条款篇三甲方：乙方：（施工班组）甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。四、质量等级：合格。五、承包总价：每点31元整。六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。甲方：（签字）乙方：（签字）身份证：身份证：年月日年月日更换施工班组的合同条款篇四甲方：_______________乙方：_______________为全面履行甲乙双方签订的劳务作业班组内部合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及其他有关法律、法规，签订本协议。本协议为__________工程的安全协议，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，经双方签字或盖章生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行。一、甲乙双方应共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。二、在甲方统一领导下，定期由班组长牵头召开班组安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。四、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告业主和上级主管部门，组成事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。六、班组长和班组人员应履行如下职责：对本工种的施工中安全工作负直接责任。具体内容如下：1、配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如因乙方原因发生安全事故，由乙方负责。2、施工人员进场前应组织学习有关安全生产的法律、法规，做到预防为主。对各种机械的使用进行安全操作规程的培训和安全技术交底，严禁新工人未培训进行操作，由此引发的安全的事故由承包方负责，在甲方处理工伤事故后，所发生的费用从乙方的工程款中扣除。3、施工现场内严禁使用易燃易爆物品，同时禁止吸烟。4、施工现场生活区与施工区应分离并符合消防规范要求及防火有关规定。5、施工现场应配备消防器材和消防水源，并派专人负责。6、乙方应负责现场施工人员的安全管理，如因乙方原因出现意外伤亡事故，由乙方负责。7、遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。8、按照甲方的要求制定本班组安全目标责任、管理规章制度，并向甲方备案。9、按照甲方的施工组织设计和施工方案，组织实施本班组施工范围内的安全施工方案和安全技术措施。10、对本班组的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。有人员调整时，要立即报告甲方，并进行安全教育。未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证的人员、残疾人及未满16周岁的童工、超过55周岁的老年人，如未进行此项工作发生安全事故，不管何方原因，均由乙方负全部责任，一切经济损失和赔偿由乙方支付。总包方在直接支付完工人基本工资后，优选支付赔款额，直至扣完为止，其余工人发生的纠纷由班组长负责，甲方可向法院起诉班组长的追加索赔的权利，包括班组长家庭的房屋、财产等。11、按规定要求班组长负责操作中的安全检查。12、负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同时有针对性地进行安全技术交底。13、向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。14、按甲方要求设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水符合卫生要求。宿舍内禁止留宿不在本工地工作的所有人员，一经发现立即清除并给予班组长_____元/次的罚款。由甲方提供的临时宿舍床铺不允许承包班组的职工私自改变其搭设方向位置等，不允许其家属在现场居住，职工家属来工地一律在外自行租赁房屋，如违反每起罚班组长_____元，并清除出工地现场，否则每天按_____元收取房租，从乙方当月生活费中直接扣除。15、在容易发生火灾的区域动火时，应事前向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。储存使用易燃易爆器材时，应采用相应的消防安全措施。职工宿舍内严禁使用电炉、电饭锅等餐具、自行开小灶，宿舍内不允许使用电炉、取暖气进行取暖，一经发现给予没收，并每次处罚班组长_____元。16、教育本班组职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，施工中如因乙方人员违章指挥、违反安全纪律、违反操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。在日常安全检查中，如出现承包班组的职工违章作业和违章指挥等现象，甲方所有管理人员均有权给予制止，经管理人员等摄影曝光后，给予罚款，再由承包班组处罚工人。17、不允许职工之间赌博，严禁职工之间打架，每发生一起，不论何原因罚承包班组长_____元/起，发生群架斗欧事件，不论何原因罚承包班组_____元/起。医药费由打架者自付。18、乙方教育好本班组的职工，严禁盗窃工地上的所有物品，一经发现即移送公安机关处理，并按盗窃的金额给予承包班组长2倍—10倍的责任罚款。29、发生安全事故后，如属乙方全部责任的由乙方自行处理，如不及时处理或不能处理由甲方代为处理，费用从乙方工程款中直接扣除。未查明原因的由甲方先处理，乙方协助处理，查明原因后按责任原因甲方再进行处理。七、此协议作为合同附件，一式八份，甲方六份，乙方二份。甲方：_________乙方：__________（盖章）________（盖章）_______法人代表：_____法人代表：______经办人：________经办人：________联系电话：______联系电话：______日期：__________日期：__________更换施工班组的合同条款篇五发包方：_________________（以下简称甲方）承包方：_________________（以下简称乙方）甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1.工程名称：_____________2.工程地点;3.建筑面积：_________________约________________4.结构形式：_________________框架结构二、现场代表1.甲方代表_____________现场负责人_____________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。2.乙方现场代表_____________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。三、乙方工作内容及范围框架工程、从基础承台开始至竣工验收合格为止。具体内容为：1.图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。2.一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。3.各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。4.斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。更换施工班组的合同条款篇六发包人（以下简称甲方）：住所：承包人（以下简称乙方）：住所：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照有关《民法典》行政法规、规章等，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将_____________________工程的____________________项目委托给乙方施工，为了加强管理，确保施工质量，明确双方责任，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、承包方式：3、承包范围：4、承包单价：按施工图纸实际完成量计算，外墙砖_______元2；卫生间墙面砖_______元2；卫生间地面砖_______元2；室内地面砖_______元2；踢脚线_______元；地沟_______元。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。二、工程质量工程质量等级要求________________标准，乙方必须严格按照设计及有关施工规范的要求施工，严格管理，合理利用各种材料，严禁浪费，否则一切损失由乙方负责赔偿。在施工中应积极配合业主、监理、公司等质检人员的检查，凡经检查达不到合同质量要求的乙方应及时进行整改或返工，其所造成的各种损失均由乙方承担，甲方并视情况予以处罚，处罚金____________元。三、双方的权利义务1、甲方的权利义务风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。（1）在乙方开工前甲方须做好前期准备工作，本工程所需原材料全部由甲方负责采购。（2）甲方如需变更方案，应提前____日通知乙方，否则，造成的误工费由甲方承担。（3）甲方向乙方承诺按照合同要求的期限和付款方式支付合同价款。（4）工程完工时，及时组织人员验收，不得无故拖延。2、乙方的权利义务（1）乙方在施工过程中，必须严格按照甲方的要求施工，履行节约的原则，不得浪费。否则，造成的额外损失由乙方自行承担。（2）乙方在施工过程中，必须加强现场施工人员的安全教育，建立健全各项安全措施、操作规程、文明施工、安全管理制度。加强施工人员、材料、车辆、用电安全措施。如发生安全事故和因此发生的费用，由乙方承担。（3）国家规定施工人员需要具备一定资质的，施工人员必须符合一定的资质。（4）乙方（除自然灾害，突发事件，不可抗力，可顺延外）必须按期完工。四、工期要求风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程具体进度由甲方统筹安排，施工班组要服从安排，积极配合整体施工的进度保质保量进行组织施工，否则超工期按每天________元处罚。各施工段完成后须及时清理余料，做到工完场清。五、付款办法按月进度完成的合格工程量总价款的______%支付进度款，工程完工后付至总价款的______%，工程竣工验收后付至总价款的______%余款在乙方报工程量结算书，经甲方审核后一个月内付清。六、施工安全乙方所有参加施工的人员，必须注意安全生产，按规定戴好安全帽等（自购）。生产、生活必须服从工地管理人员的统一安排与指挥，不得在工地赌博、酗酒、闹事。乙方工人若发生安全事故，产生的所有经济及法律责任由乙方自行承担。工人必须按国家及地方法规的规定持有效证件，乙方应进行自查，如因无证所发生的纠纷由乙方自行负责。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。七、违约责任乙方在施工中，因延误工期不能及时完工，或因质量问题需要返工，甲方有权令乙方中途退场，所造成甲方的经济损失由乙方承担。八、争议解决本协议一经签字，双方应严格遵守。如因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由工程所在地、合同签订地人民法院裁决。九、合同生效与终止本合同自双方签字之日起生效，余款结清后自动失效。本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等的法律效力。十、本合同未尽事宜，双方协商解决甲方：代表人：联系方式：签约地点：________年____月____日乙方：代表人：联系方式：签约地点：________年____月____日更换施工班组的合同条款篇七发包方：_________(以下简称甲方)承包方：_________(以下简称乙方)为加强分项工程管理，明确施工班组与项目部职责，在以按劳取酬，按质论价，保证职工合法经济收入，确保工程整体保质保量完成，为与其它分项工程密切配合协调，降低工程成本，提高公司社会信誉的前提下，经双方协调，特签订如下条例，双方共同遵守。一、工作内容：钢管的油二、承包价格按实际建筑面积计算。三、工期：根据项目部进度计划要求，必须按时完成，若不能及时完成项目部限时安装要求，影响其它班组施工，影响工期的，处以每天3000元罚款。四、质量要求：严格按照有关规范要求施工，及时做好各项技术复核，所承包分部工程施工，要求质量验收结果达到市优良工程，若不能达到验收结果，则按总额20%处罚，由于班组施工管理原因造成技术、质量等事故，所造成损失由班组负责赔偿。必须做好成品保护，如施工需要凿钻洞口，要保证质量，及时封口、清理。其它要求：电焊工必须持有效证件上岗，并在人员进场时报送，否则处以罚款。五、材料使用：所用施工材料、周转材料在合同签订后10日内报出材料计划。施工中，周转材料采用及时领用料制度，班组必须提前15天上报计划用量，班组在施工中必须精打细算，不得超用有关定额含量，超用定额用量由班组自负赔偿损失。六、安全：进入施工现场工作人员，须经保卫人员登记，由分公司项目部对班组进行安全技术交底，严格执行安全条例，不准无理取闹、吵架，违者按有关安全治安处罚条例处罚，触犯法律的，送交司法部门处理，与甲方无关。若由于班组违章指挥、本人违章等原因造成的工伤事故，由班组或个人自负。七、工资发放和结算：每月按本班组在上月完成产值的%发放。全部工程量，经质量员、安全员、施工总负责及有关质监部门验收达标后，如不在承包范围内的工作点工为每小时4.0元结算。八、在施工中若由于乙方管理原因造成质量进度跟不上，经乙方努力，仍达不到要求，则甲方有权辞退乙方，另行调整，所完成部分按70%结算。九、乙方必须严格服从甲方统一指挥，遵守有关规章制度，并执行有关规范条例，保证工程施工顺利进行，圆满完成分包合同中明确的施工任务。十、工资由乙方负责人按审批工作量造好工资表，职工凭胸卡领取。乙方与职工的劳资纠纷由乙方负责处理，与甲方无关。政府规定的各项用工费用由班组承担。十一、乙方如有下列情况之一，甲方有权责令退场，终止合同。1、工程出现转包；2、不服从项目部管理，工程配合差；3、质量、进度不能达到每次验收的优良标准；4、中途自动退场；5、严重违反治安管理条例。本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自签订之日起生效。甲方：___________乙方：_________________年______月______日更换施工班组的合同条款篇八甲方：_____________（以下简称甲方）乙方：_____________（以下简称乙方）班组责任人身份证号：_____________电话：_____________为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：一、承包范围、工作内容：1、_____________，从基础开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于1人守护钢筋）。2、钢筋工程包括：场内的二次搬运；绑扎、安装钢筋；垂直、水平运输；加工材料的料台；马凳保护层；安放垫块保护层；拉墙筋的制作；浇砼时钢筋值班；现场短料钢筋焊接利用；φ16以上钢筋接头采用对焊接头；φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼（位置正确）安放预埋筋；均包括在本次承包范围内；绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。3、包括内容：φ10以内圆钢调直、加工、制作（特别警示：如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报所造成的拖延工期由乙方负责并承担其他工种的误工费用）。以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容，确定从基础、主体、砖砌体完工，一次性包干，不存在任何签点工（如果设计变更不造成现场返工或单项返工5工以内，则不增加任何费用或点工，反之则按实办理签证，增加返工费用或点工）。二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约：1、承包方式：包清工，一次性包干（包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具用具、包质量、包安全、包工期）2、单价：±0.00以下为5.5万元，±0.00以上按审计后的建筑面积30元/m2计算，柱子竖向钢筋电渣压力焊按实际接头数量1.5元／个另行计算（以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外，甲方仅提供提升机，其余工具均由乙方自供，（如：切断机、调直机、弯曲机、扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、安全帽等）。3、质量标准：工程质量等级要求达到优良工程标准。如达不到优良工程标准等级，以上合同单价下浮3%。4、安全生产文明施工标准：如因乙方的原因造成达不到_____________市双优工程标准，则以上合同单价下浮4%。5、工程量计算：按审计建筑面积一次性包干。6、工程款支付：乙方每层混凝土结构完成后支付至完成产值的50%，结构封顶、砌砖结构全部完成付至总造价的80%，余款在甲方工程全部完工后一次性付清。7、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时，一律按完成产值的70%进行结算，所有工人工资均由乙方自行负责。三、付款原则：1、甲方严格按照付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法，中途退场或中止协议退场，按本协议中“第二。7条”结算退场。2、乙方在施工过程（垫资阶段）中给工人发放生活费和工资时，必须及时做好工资发放表并送项目部备案，以免因手续不全造成不应该的麻烦。3、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时，必须将所有工人的所需工资做好工资表上报项目部，项目部根据工资表直接向工人发放工资，剩余工程款（工人工资付清后剩余的工程款视为班组利润或垫入资金）可另列工资表，由班长一人领取；特殊情况必需经项目经理审批处理。4、乙方向项目部申请任何进度款、预支款，均必须提供相应金额的工资表。以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。5、乙方负责人必须计划好资金运用，确保前期职工生活费，在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准，中途发生退场人员，职工结算一切由乙方负责人负责，自行解决（必须做好工资表）。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，一律按本协议中“第二。7条”进行结算退场。6、半途退场和无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期间无故停工（少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要），按每日2000元进行停工损失赔款，超过五天，项目部可无条件进一步进行以下处罚：（1）罚款2万元。（2）按本协议中“第二.7条”进行结算支付并清退该班组，由班长自行安排员工工资发放，项目部不负任何责任。（3）项目部可另调班组施工。7、因乙方自动退场或乙方人员不足，质量差的原因，甲方辞退乙方按本协议中“第二.7条”中进行结算，乙方无条件退场。8、施工过程中发生的点工，乙方必须及时向项目部进行签证，甲方在属实的情况下不得拖延签证，当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证，甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。9、乙方申请进度款时，必须由质量员、施工员、项目经理逐个签字后才能上交财务或预算员处，相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签，按要求完成并检查通过后再签。四、工程质量及管理：1、质量等级：优良，确保钢筋隐蔽验收一次通过。2、为保证质量、进度、安全，提高承包班组积极性，需交保证金伍万元，基础施工完成后退还壹万元，余下保证金工程结束退还。3、具体要求详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、_____________市有关规定和施工员的技术交底。（特别警示：梁板墙钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担）。4、施工方法由甲方定，特别警示：（1）墙柱钢筋在浇捣前必须用底箍焊定在梁筋上，梁柱节点内箍筋焊成整体笼形，以避免移位。如产生砼浇捣后移位，每个柱子及每道墙体（只要有一根柱筋）罚款100元；（2）梁板墙钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担。5、对质量合格标准：由建设单位监理及上级部门参与评定为准（工程标准：一次性验收通过，且建设单位监理单位满意，为合格）。6、质量标准：钢筋工程全部达到合格要求，即甲方和建设单位监理一次通过验收为标准（包括极小达不到要求应马上整改，并且以后再也不犯类似通病），并做好工完场清的工作。乙方委