商铺门窗翻新合同样本

商铺门窗翻新合同样本合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同目的1.4合同签订时间1.5合同生效时间1.6合同终止时间1.7合同解释权第二章工作范围与内容2.1门窗翻新范围2.2门窗翻新内容2.3施工工艺要求2.4材料要求第三章工程进度3.1施工时间表3.2工程进度报告3.3工期延误3.4工期提前第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2质量验收程序4.3质量问题处理4.4验收合格证书第五章合同价格与支付5.1合同总价5.2付款方式5.3进度付款5.4竣工付款5.5付款凭证第六章施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全生产责任6.4施工现场管理第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任认定7.3违约赔偿金额7.4违约金支付时间第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖法院8.4争议解决费用第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3保密义务10.4泄露保密信息后的处理第十一章合同的转让与分包11.1合同转让条件11.2合同转让程序11.3分包条件11.4分包程序第十二章合同的终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序12.3合同终止后的处理12.4解除合同的原因第十三章法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3仲裁机构13.4诉讼管辖法院第十四章其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除或终止后的权利义务处理合同编号：商铺门窗翻新合同样本第一章总则1.1合同主体1.2合同标的本合同标的为商铺门窗翻新工程。1.3合同目的通过门窗翻新工程，提高商铺的视觉效果和使用寿命。1.4合同签订时间本合同于____年__月__日签订。1.5合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同终止时间本合同在工程验收合格后自动终止。1.7合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二章工作范围与内容2.1门窗翻新范围包括商铺的所有门窗。2.2门窗翻新内容门窗的拆除、清理、测量、制作、安装和调试。2.3施工工艺要求按照行业标准和乙方提供的工艺要求进行施工。2.4材料要求乙方向甲方提供符合国家标准的材料。第三章工程进度3.1施工时间表乙方向甲方提供详细的施工时间表。3.2工程进度报告乙方定期向甲方报告工程进度。3.3工期延误因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任。3.4工期提前未经甲方同意，乙方不得提前完成工程。第四章工程质量与验收4.1工程质量标准工程质量应符合国家相关标准和甲方要求。4.2质量验收程序工程完成后，甲方进行验收。4.3质量问题处理验收不合格的工程，乙方负责返工和整改。4.4验收合格证书工程验收合格后，乙方应向甲方提供验收合格证书。第五章合同价格与支付5.1合同总价合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2付款方式甲方通过转账方式向乙方支付款项。5.3进度付款工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应进度款。5.4竣工付款工程验收合格后，甲方支付剩余款项。5.5付款凭证乙方提供合法有效的发票作为付款凭证。第六章施工安全6.1安全措施乙方负责施工现场的安全措施。6.2安全事故处理发生安全事故，乙方应立即报告甲方并处理。6.3安全生产责任乙方对施工现场的安全生产负责。6.4施工现场管理乙方应遵守施工现场的管理规定。第八章争议解决8.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构双方可以选择提交至________仲裁委员会进行仲裁。8.3诉讼管辖法院如选择诉讼，甲方应向合同签订地人民法院提起诉讼。8.4争议解决费用因解决争议产生的费用，由败诉方承担。第九章合同变更与解除9.1合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致并书面确认。9.2合同变更程序变更协议应由双方签字盖章，并作为本合同的附件。9.3合同解除条件双方同意解除合同时，应签订解除协议，并报相关主管部门备案。9.4合同解除程序解除协议应由双方签字盖章，并作为本合同的附件。第十章保密条款10.1保密信息范围双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密。10.2保密期限保密信息自知悉之日起算，持续至合同终止后____年。10.3保密义务双方应对保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。10.4泄露保密信息后的处理如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十一章合同的转让与分包11.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同转让程序转让须经对方书面同意，并签订转让协议。11.3分包条件乙方不得将合同工程的全部或部分分包给第三方。11.4分包程序如确需分包，乙方应事先征得甲方同意，并签订分包协议。第十二章合同的终止与解除12.1合同终止条件合同终止条件同第九章合同解除条件。12.2合同解除程序合同解除程序同第九章合同解除程序。12.3合同终止后的处理合同终止或解除后，乙方应按照甲方要求做好工程的交接工作。12.4解除合同的原因合同解除的原因应明确记载在解除协议中。第十三章法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式争议解决方式同第八章争议解决。13.3仲裁机构仲裁机构同第八章仲裁机构。13.4诉讼管辖法院诉讼管辖法院同第八章诉讼管辖法院。第十四章其他条款14.1合同附件合同附件包括：工程设计图纸、材料清单、工艺要求等。14.2补充协议双方就本合同未尽事宜，可签订补充协议。14.3合同修改本合同的任何修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.4合同解除或终止后的权利义务处理合同解除或终止后，双方的权利义务处理按照本章和前章的相关规定执行。甲方签字：_______________乙方签字：_______________合同编号：商铺门窗翻新合同样本多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合国家标准和甲方的要求。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行施工。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程进行变更。乙方应按照甲方的要求进行相应的变更。1.4甲方验收权甲方有权对工程进行验收。工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收。1.5甲方索赔权如乙方施工不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方报价义务乙方应按照甲方的要求提供详细的报价单，包括工程量、材料费、人工费等。2.2乙方施工义务乙方应按照合同约定的标准和期限完成施工。如乙方未能按照约定完成施工，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方保密义务乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和技术秘密予以保密，并不得向任何第三方泄露。2.4乙方保修义务工程完成后，乙方应提供一定的保修期。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介费用中介在合同履行过程中产生的费用，由双方协商承担。3.2中介职责中介在合同履行过程中负责协调双方的关系，协助解决合同履行过程中出现的问题。3.3中介保密义务中介应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和技术秘密予以保密，并不得向任何第三方泄露。3.4中介违约责任如中介未能按照约定履行其职责，中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料清单3.工艺要求4.工程量清单5.材料供应商信息6.施工进度计划7.安全措施方案8.保险证明文件9.乙方的资质证明文件10.甲方提供的施工场地平面图11.工程验收标准和方法12.保修条款13.变更协议14.解除协议15.保密协议16.分包协议17.付款凭证18.索赔文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程2.乙方提供的材料不符合质量标准3.乙方未按照约定工艺进行施工4.乙方未按照约定进行保密5.乙方在保修期内未能及时修复质量问题6.甲方未按照约定时间支付进度款7.甲方未按照约定时间进行工程验收8.甲方未按照约定进行索赔9.甲方未履行合同约定的保密义务10.甲方未按照约定进行合同转让或分包11.第三方中介未能按照约定协调双方关系12.第三方中介未能按照约定保密13.第三方中介未能按照约定履行中介职责三、法律名词及解释：1.违约行为：一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.合同履行：双方按照合同约定完成各自的义务。3.保修期：工程完成后，乙方提供的一定期限的免费修复服务。4.违约金：违约方按照合同约定支付给对方的一种经济赔偿。5.索赔：一方因对方违约而要求对方承担违约责任的行为。6.保密义务：合同双方对合同执行过程中获得的对方商业秘密和技术秘密予以保密。7.分包：乙方将合同工程的部分工作分包给第三方。8.中介：协助双方签订合同并协调合同履行过程中的第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工人员或加班施工。2.材料质量问题：立即停止使用不合格材料，更换合格材料，并追究供应商责任。3.施工工艺不符合要求：及时整改，重新按照约定工艺进行施工。4.保密信息泄露：签订保密协议，加强信息安全管理。5.保修期内质量问题：及时修复，必要时支付违约金。6.付款延误：提前沟通，确保甲方按时支付进度款。7.验收不通过：根据验收反馈进行整改，直至通过验收。8.合同变更或解