装修成本分包协议范本

装修成本分包协议范本合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订时间与地点1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效、变更与解除第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章分包范围与分包内容3.1分包范围3.2分包内容第四章工程价款及支付4.1工程总价款4.2支付方式4.3支付进度4.4工程款的扣除与退还第五章工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量问题的处理第六章工期与进度6.1合同工期6.2工程进度计划6.3工期延误的处理第七章技术与信息7.1技术交底7.2设计变更7.3信息沟通与资料共享第八章安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约金的计算与支付第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁地点与仲裁机构10.3诉讼地点与法院第十一章合同的转让与分包11.1合同转让11.2分包行为第十二章合同解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除后的处理第十三章一般条款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3法律适用13.4合同的保管与复印件13.5合同的修订与补充第十四章附则14.1合同的签订日期14.2合同的有效期14.3合同附件14.4合同解除或终止后的权利与义务合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1甲方名称：_________1.1.2乙方名称：_________1.2合同签订时间与地点1.2.1本合同于____年__月__日由双方签订。1.2.2合同签订地点：_________。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件包括：合同、附件、补充协议、技术文件等。1.3.2上述文件的解释顺序为：____、____、____、____。1.4合同的生效、变更与解除1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。1.4.3合同的解除需按照合同约定或法律规定的条件和程序进行。第二章工程概述2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容：_________第三章分包范围与分包内容3.1分包范围：_________3.2分包内容：_________第四章工程价款及支付4.1工程总价款：_________4.2支付方式：_________4.2.1甲方应按照双方约定的付款计划及时支付乙方工程款项。4.2.2乙方应当按照合同约定的工程进度完成相应工程，并提交相应的工程款项支付申请。4.3支付进度：_________4.4工程款的扣除与退还：_________第五章工程质量与标准5.1工程质量要求：_________5.2工程验收标准：_________5.2.1双方应按照合同约定的验收标准进行工程验收。5.2.2乙方应提供完整的工程验收资料，并确保工程质量符合约定标准。5.3质量问题的处理：_________第六章工期与进度6.1合同工期：_________6.2工程进度计划：_________6.2.1乙方应按照合同约定的工期和进度计划完成工程。6.2.2乙方应定期向甲方报告工程进度情况。6.3工期延误的处理：_________第七章技术与信息7.1技术交底：_________7.2设计变更：_________7.2.1乙方应按照甲方要求及时进行设计变更。7.2.2设计变更的相应款项按照双方约定进行调整。7.3信息沟通与资料共享：_________7.3.1乙方应向甲方提供工程相关的技术资料和信息。7.3.2双方应保持定期的沟通和协调，确保工程的顺利进行。第八章安全生产与环保8.1安全生产责任8.1.1乙方应按照国家安全生产法律法规和甲方要求，严格遵守安全生产规章制度，确保工程施工安全。8.1.2乙方应配备足够的安全生产设施和器材，并对施工现场进行定期安全检查。8.2安全防护措施8.2.1乙方应制定施工现场安全防护措施，并组织实施。8.2.2乙方应确保施工现场的安全防护设施完好，并及时更新、维修。8.3环保要求8.3.1乙方应遵守国家环保法律法规，严格执行环保措施。8.3.2乙方应负责施工现场的环境保护工作，确保施工过程中对环境的影响降到最低。第九章违约责任9.1违约行为9.1.1乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为乙方违约。9.1.2甲方未按照合同约定支付工程款项，或延迟支付工程款项的，视为甲方违约。9.2违约责任9.2.1乙方违约的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。9.2.2甲方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付乙方违约金、赔偿乙方损失等。9.3违约金的计算与支付9.3.1违约金的计算方式按照双方约定或国家相关法律法规执行。9.3.2违约方应在违约行为发生后的____日内向守约方支付违约金。第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与仲裁机构10.2.1双方同意将争议提交至_________仲裁委员会进行仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.3诉讼地点与法院10.3.1双方未选择仲裁的，或仲裁不成的情况下，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3.2双方约定诉讼地点为_________人民法院。第十一章合同的转让与分包11.1合同转让11.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.1.2转让合同需经双方协商一致，并签订书面转让协议。11.2分包行为11.2.1乙方不得将合同约定的工程分包给第三方。11.2.2乙方如需分包，应事先征得甲方的同意，并签订分包协议。第十二章合同解除12.1合同解除的条件12.1.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方均可要求解除合同。12.1.2双方协商一致，认为合同的解除有利于双方的利益。12.2合同解除的程序12.2.1合同解除需双方签订书面解除协议，并明确解除合同的具体事宜。12.2.2合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理施工现场，并承担相应责任。12.3合同解除后的处理12.3.1合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于工程结算、支付违约金等。12.3.2合同解除不影响双方在合同解除前产生的权利和义务。第十三章一般条款13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.1.2遭受不可抗力一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2forcemajeure13.2.1forcemajeure事件的发生，导致合同无法履行或履行困难，受影响的一方应尽快通知对方。13.2.2遭受forcemajeure一方应尽力克服困难，减少损失，并按照合同约定履行义务。13.3法律适用13.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3.2多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导的工程管理甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程按照约定的质量、安全和进度要求进行。甲方有权要求乙方提供施工计划、施工方案、安全防护措施等相关文件，并对乙方的施工人员进行检查。2.甲方对工程变更的管理如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款的增减，甲方有权根据实际情况对工程价款进行调整。乙方应按照甲方的要求及时修改工程量清单，并提交相应的工程款项支付申请。3.甲方的验收权甲方有权对完成的工程进行验收，并对工程质量、工程进度、安全生产等方面进行评估。乙方应按照甲方的要求提供完整的工程验收资料，并确保工程质量符合约定标准。4.甲方对乙方的违约处理权如乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方在规定时间内整改，并承担相应违约责任。甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金、赔偿损失等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工质量保证乙方应保证工程的施工质量，确保工程达到约定的质量标准。乙方应对施工过程中出现的质量问题负责并及时整改。如工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复费用并支付违约金。2.乙方的工程进度保障乙方应按照约定的工期和进度计划完成工程。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方应主动向甲方报告工程进度情况，确保甲方了解工程进展。3.乙方的安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，负责施工现场的安全生产管理工作。乙方应配备足够的安全生产设施和器材，并对施工现场进行定期安全检查。如发生安全事故，乙方应承担相应责任并负责处理。4.乙方的环保责任乙方应遵守国家环保法律法规，严格执行环保措施。乙方应负责施工现场的环境保护工作，确保施工过程中对环境的影响降到最低。如因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应责任和修复费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和权限第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介有权对双方的履行情况进行监督，并提出合理建议。2.第三方中介的费用和支付双方应按照合同约定支付第三方中介的费用。第三方中介的费用可根据实际情况进行调整，具体费用双方协商确定。第三方中介的费用支付应在合同约定的时间内完成。3.第三方中介的违约处理如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。第三方中介应按照甲乙双方的要求及时整改，并承担相应的违约责任。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中获取的双方商业秘密和敏感信息予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，造成甲乙双方损失的，第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.分包协议4.工程款项支付凭证5.施工计划与方案6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程验收报告9.工程变更协议10.违约金计算公式11.合同解除协议12.保险证明文件13.施工现场照片14.工程进度报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为乙方违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款项，或延迟支付工程款项的，视为甲方违约。3.乙方未按照约定的工期和进度计划完成工程，视为乙方违约。4.乙方未按照甲方要求提供施工计划、施工方案、安全防护措施等相关文件，视为乙方违约。5.乙方未按照合同约定进行分包，或未征得甲方同意进行分包的，视为乙方违约。6.如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，视为第三方中介违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.forcemajeure：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，导致合同无法履行或履行困难。3.违约金：违约方应支付给守约方的一定金额，作为违约的惩罚和补偿。4.工期延误：因违约方的原因导致工程进度延迟。5.工程质量：工程满足预定功能和使用要求的能力。6.环保措施：为减少施工过程中对环境的影响而采取的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，了解延误原因。协商调整工期计划。必要时，根据合同约定追究违约责任。2.工程质量问题：加强质量监督和检查。及时发现并整改质量问题。质量问题导致的损失，依据合同约定追究责任。3.合同争议：