合伙施工合同模板_第1页
合伙施工合同模板_第2页
合伙施工合同模板_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

合伙施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

合伙施工合同模板

甲方：____________

乙方：____________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：____________

1.2工程地点：____________

1.3工程规模：____________

1.4工程内容：____________

1.5工程预算：____________元

二、合作方式

2.1甲方作为业主，负责提供施工场地、施工图纸、工程资金及施工所需的相关手续等。

2.2乙方作为施工方，负责组织施工力量，按照甲方的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

三、工程进度及质量

3.1工程计划开工日期：____年__月__日

3.2工程计划竣工日期：____年__月__日

3.3乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

3.4乙方应保证工程质量，确保工程验收合格，如工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。

四、工程款支付及结算

4.1甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式和时间由双方在补充协议中约定。

4.2工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起__日内支付乙方剩余工程款。

4.3乙方应提供合法的税务发票，如有违反，甲方有权按合同约定追究乙方责任。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定工期完成施工的，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

5.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应承担修复及赔偿责任。

5.3如乙方擅自停工、窝工的，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1双方应遵守国家法律法规，合法合规开展合作。

7.2双方在合同履行过程中应相互配合，确保工程顺利进行。

7.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________日期：____年__月__日

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论