二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷108

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」08

1.题型：单选题

工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则其

()。

A法律关系因履行而终止

B法律关系因违约而终止

C法律关系因违约而中止

D法律关系因协议而终止

答案

B

解析

工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则

其法律关系因违约而终止。

2.题型：多选题

根据《民法总则》的规定，代理的种类包括()。

A委托代理

B复代理

C指定代理

D法定代理

E特别代理

答案

A,D

解析

我国《民法总则》的规定是根据代理权产生的不同，把代理划分为委托代理和法

定代理。所以选项A、D正确。

3.题型：单选题

根据《水污染防治法》关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是（）。A

在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口B

禁止向水体排放含有汞、镉、碑、铭、铅、氟化物、黄磷等可溶性剧毒废渣C

禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水D

禁止向水体排放生活污水

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。A对；禁止将含有汞、镉、碑、铭、

铅、氟化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。B

对；禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含

病原体的污水和其他废弃物。C对；答案选D。

考点：施工现场水污染的防治

4.题型：单选题

需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。*

A公安消防机构

B建设工程安全监督机构

C建设行政主管部门

D上级主管部门

答案

A

5.题型：单选题

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）以后的与重大历史事件、

革命运动以及著名人物无关的水下遗存。A

1900年B

1910年C

1911年D

1920年

考占

2Z205031受国家保护的文物范围

解析

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术

和科学价值的人类文化遗产，不包括1911年以后的与重大历史事件、革命运动以

及著名人物无关的水下遗存。故选项C正确。

考点：水下文物的保护范围

6.题型：单选题

用人单位与劳动者的劳动关系自（）之日建立。

A订立劳动合同

B用工

C试用期满

D劳动者提供担保

答案

B

7.题型：单选题

代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人

的代理行为违法不表示反对的，由（）。

A代理人承担责任

B被代理人承担责任

C被代理人和第三人承担按份责任

D被代理人和代理人负连带责任

答案

D

8.题型：单选题

甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对此不服，

认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事

实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）o

A甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B仲裁委员会裁定撤销该仲裁裁决。由当事人重新选任仲裁员重新仲裁

C甲公司、乙公司达成书面协议，已进行的仲裁程序无效，双方可以向有管辖权的

人民法院起诉

D甲公司和乙公司可以请求人民法院撤销该仲裁裁决

答案

D

9.题型：多选题

依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括

()。

A责令停止违法行为，处以罚款

B可以责令停业整顿、降低资质等级

C给以警告，3年内不得申请资质升级

D情节严重的，吊销资质证书

E有违法所得的，予以没收

答案

A,B,D,E

10.题型：多选题

某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中

约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务

有()。

A支付价款的义务

B瑕疵担保义务

C受领发电机的义务

D对发电机进行验收的义务

E对发电机生产过程进行管理的义务

答案

A,C,D

解析

买卖合同中，买受人的义务包括支付价款、受领标的物、对标的物进行检验等。

B对标的物瑕疵担保是出卖人的义务。E对发电机生产厂的生产过程进行管理是发

电机生产厂的内部事务，非买受人的义务。

11.题型：单选题

某工程承包人按规定提前书面通知到监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未

按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合

《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（）。

A承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人

D监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

答案

C

12.题型：单选题

行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为依据的，应当

（）□[2012]A

延期行政复议B

撤销该具体行政行为C

由复议机关责令其提交D

驳回行政复议申请

考点

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

本题考查行政复议的决定。依据《行政复议法》第28条，被申请人不按照规定提

出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料的，视为该

具体行政行为没有证据、依据，行政复议可决定撤销该具体行政行为。故B选项

正确。

考点：行政复议决定;

13.题型：单选题

对于特殊地域管辖案件中，当事人未明确约定合同履行地点，则关于合同履行地的

确定，下列说法错误的是（）

A争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地

B交付不动产的，不动产所在地为合同履行地

C即时结清的合同，交易行为地为合同履行地

D非给付货币及交付不动产的其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地

答案

A

14.题型：多选题

申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有（）.

A经考核认定或考试合格取得执业资格证书

B受聘于一个相关单位

C没有《注册建造师管理规定》规定的不予注册的情形

D达到继续教育的要求

E具备大专以上学历

答案

A,B,C,D

15.题型：多选题

《中华人民共和国劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循（）的原则。

A合法

B平等自愿

C协商一致

D诚实信用

E政府监管

答案

A,B,C,D

16.题型：单选题

根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。

A设备租赁合同

B建设工程合同

C承揽合同

D货物买卖合同

答案

B

17.题型：单选题

王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申

请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利

公告,2003年2月13日授予王某专利权，该专利权届满的期限是（）。

A2021年3月5日

B2021年3月15日

C2021年5月15日

D2023年2月13日

答案

B

18.题型：单选题

以下人民法院审理的行政案件，不适用调解的是（）。

A行政赔偿

B行政补偿

C对行政机关作出的有关行政许可的决定不服

D行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权

答案

C

解析

人民法院审理行政案件，不适用于调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行

使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

19.题型：单选题

《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工

的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目（）的罚

款。

A合同价款2%以上4%以下

B合同价款5%以上10%以下

C预算价款2%以上4%以下

D预算价款5%以上10%以下

答案

A

20.题型：单选题

建设工程质量保证金（保修金）是从应付的工程款中预留，用以保证承包人对建设

工程出现的缺陷进行维修的资金。该缺陷出现的时间应在（）内。

A缺陷责任期

B保修期

C竣工验收期

D工程使用期

答案

A

解析

2005年1月建设部、财政部发布的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规

定，建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建

设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内

对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

21.题型：多选题

合同当事人承担违约责任的形式有（）。A

合同继续履行B

采取补救措施C

支付赔偿金D

返还财产，恢复原状E

支付违约金

考占

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

承担违约责任的种类合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续

履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。

考点：承担违约责任的种类

22.题型：单选题

关于资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。

A无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

答案

D

23.题型：单选题

（）破产的，租赁物不属于破产财产。A

承租人B

出租人C

出卖人D

买受人

考点

2Z204035融资租赁合同的法律规定

解析

承租人破产的，租赁物不属于破产财产。

考点：承租人的义务

24.题型：单选题

《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，房屋市政工

程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。

A建设单位

B建筑施工企业

C建设监理单位

D政府安监部门

答案

B

解析

答案B

《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》第3条规定，建筑

施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体。因此，正确选项

为B。

25.题型：多选题

施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。

A在施工现场附近的河流中清洗油桶

B将施工垃圾处理后倒入附近河流

C转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E工程抢修工作一直持续到22点

答案

A,B,C,D

26.题型：单选题

群防群治制度是施工企业进行（）的重要内容，也是群众路线在安全生产管理工

作中的具体体现。A

民主管理B

行政管理C

政府管理D

公司管理

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

群防群治制度是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安全生产管理

工作中的具体体现。

考点：建立健全群防群治制度

27.题型：多选题

企业遗失安全生产许可证，在申请补办之前，应当（）。

A立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告

B立即向省级人民政府报告

C在公众媒体上声明作废

D向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废

E由原安全生产许可证颁发管理单位在媒体上声明作废

答案

A,C

解析

建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关

报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

28.题型：单选题

下列招标人的行为中合法的是（）。*

A招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

答案

C

29.题型：单选题

关于施工许可证的法定批准条件说法错误的是（）。A

已经办理建筑工程用地批准手续B

房屋需要先期进行征收的，其拆迁进度满足开始施工要求C

已经确定建筑施工企业D

建设资金已经落实

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

房屋需要先期进行征收的，其征收必须能满足开始施工和连续施工的要求。

考点：施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。

30.题型：多选题

关于施工现场水污染防治的规定，正确的是（）.

A禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾

C在饮用水水源保护区内,禁止设置排污日

D禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水

E兴建地下工程设施,应当采取防护性措施，防止地下水渗透

答案

A,B,C,D

31.题型：单选题

为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保

险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款。

A1倍以上3倍以下

B3倍以上5倍以下

C5倍以上10倍以下

D10倍以上

答案

A

32.题型：多选题

建设工程债产生的根据有（）.

A合同

B侵权

C公证

D不当得利

E无因管理

答案

A,B,D,E

解析

建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等，而公证是公证机

构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律

意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动.虽然，公证制度是国家司法制

度的组成部分，但是，它并不产生债的关系.因止匕，正确答案选A、B、D、E.

33.题型：多选题

排污单位排放大气污染物的（）有重大改变的，应当及时申报。A

种类B

数量C

浓度D

质量E

密度

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

排污单位排放大气污染物的种类、数量、浓度有重大改变的，应当及时申报。

考点：对向大气排放污染物单位的监管

34.题型：单选题

下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（）.

A建设单位和设计单位违反国家规定、降低工程质量标准，造成重大安全事故

B施工单位违反安全管理规定，造成重大伤亡事故或其他严重后果

C生产单位的安全生产设施和条件不符合国家规定，发生重大伤亡事故或造成其他

严重后果

D政府工作人员在工程质量监管工作中违法失职被撤职、开除

答案

B

35.题型：多选题

《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（）。

A责任人员

B责任范围

C考核标准

D考核周期

E工作内容

答案

A,B,C

36.题型：单选题

（）中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。A

定作人B

承揽人C

买受人D

出卖人

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

考点：建设工程施工合同中的赔偿损失。

37.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接

受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）。A

3个月B

6个月C

9个月D

12个月

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

《工伤保险条例》第33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停

工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支

付。停工留薪期一般不超过12个月。因此，正确选项为D。

考点：工伤医疗的停工留薪期

38.题型：单选题

需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。

A公安消防机构

B建设工程安全监督机构

C建设行政主管部门

D上级主管部门

答案

A

39.题型：多选题

合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有（）。

A继续履行

B采取补救措施

C赔偿损失

D返还财产，恢复原状

E支付违约金

答案

A,B,C,E

解析

合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措

施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金等。故选项A、B、C、E正确。

40.题型：单选题

在缺陷责任期内由于承包人原因造成缺陷，按照《建设工程质量保证金管理暂行办

法》规定，下列有关其责任和费用承担的说法中，错误的是（）o

A承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

B承包人不维修也不愿承担费用的，发包人可按合同约定扣除保证金，由承包人承

担违约责任

C承包人维修并承担相应费用的，免除其对工程的一般损失赔偿责任

D承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除

费用

答案

c

41.题型：单选题

属于定作人的义务的是（）。A

按照合同约定完成承揽工作的义务B

材料检验的义务C

接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务D

支付报酬的义务

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

ABC是承揽人的义务。

考点：承揽合同当事人的权利义务

42.题型：单选题

债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）o

A抵押

B留置

C保证

D质押

答案

D

解析

答案D

本题要求了解抵押与质押的区别；抵押人在提供抵押物时不转移对抵押物的占有。

而质押则是出质人转移对质押物的占有，即出质人要将质物交由质权人保管。故只

有答案D正确。

43.题型：单选题

根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资

料的期限为竣工验收后（）个月内。

A1

B3

C6

D12

答案

C

44.题型：多选题

有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的有（）.

A用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

B在试用期内的

C用人单位濒临破产

D劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同难以履行的

E用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

答案

A,E

45.题型：多选题

根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。*

A仲裁的事项超出仲裁协议的约定范围

B依据伪造的证据作出的裁决

C双方当事人均对裁决不服

D重大案件适用了独任庭审理

E没有仲裁协议

答案

A,B,E

46.题型：单选题

下列对工程验收违法行为应承担法律责任的表述中，错误的是（）o

A建设工程未经规划验收核实或经核实不符合规划条件的，不得组织竣工验收

B依法应进行消防验收的工程，未经消防验收或消防验收不合格的，责令停止施

工，并处3万元以上30万元以下罚款

C分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环保设施应在试生产之日起的3

个月内验收

D不符合节能标准的建设工程已经建成的，不得销售或使用

答案

C

47.题型：多选题

关于债权相对性的说法，正确的有（）。

A债权客体的相对性

B债权期限的相对性

C债权主体的相对性

D债权内容的相对性

E债权责任的相对性

答案

C,D,E

48.题型：多选题

下列关于仲裁裁决的表述中正确的有（）o

A当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

B仲裁庭可以根据双方当事人达成的调解协议作出裁决

C仲裁裁决应当根据仲裁庭多数仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委

员会讨论决定

D仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁或提起诉讼

E仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决

答案

A,B,D

解析

仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔

录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出，因此C

错误。E错误，因为如果一方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据，另一方当事

人可以申请撤销裁决。

49.题型：单选题

关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接

管辖

B原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

C人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

答案

D

50.题型：单选题

当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是（）。

A某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格

B某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用

C某人保局给予工作人员田某记过处分

D某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准

答案

A

解析

B、C、D项中的情形都是行政机关对自身内部成员的管理活动，应该通过申请

复核、申诉的途径解决，属于内部的行政行为，不能通过行政诉讼的途径解决。

51.题型：单选题

以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）o

A在民事诉讼中，书证只需提交复印件

B未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

答案

C

解析

本题考查的是证据的种类。我国《民事诉讼法》第70条规定：”书证应当提交原

件";第72条规定：”凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证”;第78条

规定：”当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人

应当出庭作证”。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规

定，未经对方当事人同意私自录制的谈话资料，只要未侵害他人合法权益且不违反

法律禁止性规定，则有可能作为证据使用。故C为正确选项。

52.题型：多选题

关于法的效力层级，下列表述中正确的是（）。A

宪法至上B

新法优于旧法C

上位法优于下位法D

特别法优于一般法E

一般法优于特别法

考占

2Z201012法的形式和效力层级

解析

我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一

般法、新法优于旧法等。其中，“特别法优于一般法”的原则容易出错，因此，要注

意准确理解特别法与一般法的含义及其特别法优于一般法的原因。

考点：法的效力层级。

53.题型：单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建

筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。

A4年

B3年

C2年

D1年

答案

D

54.题型：单选题

下列不属于刑法规定的附加刑的是（）o

A没收财产

B拘役

C罚金

D剥夺政治权利

答案

B

解析

《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：①管制；②拘役；③有期徒

刑；④无期徒刑；⑤死刑。附加刑包括：①罚金；②剥夺政治权利；③没收财产；

④驱逐出境。

55.题型：多选题

按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有

（）。

A税收优惠

B信贷支持

C职工福利

D价格政策

E财政安排节能专项资金

答案

A,B,D,E

解析

按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要有如下相关的节能激

励措施：（一）财政安排节能专项资金（二）税收优惠（三）信贷支持（四）价

格政策（五）表彰奖励

56.题型：单选题

按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中用人单位提前30日以书面形式通知劳动

者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）.

A劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能从事原工作的

B劳动者试用期间被证明不符合录用条件的

C劳动者被依法追究刑事责任的

D劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

答案

D

57.题型：单选题

按照法院的辖区和民事案件隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和

权限称之为（）。

A级别管辖

B指是管辖

C移送管辖

D地域管辖

答案

D

58.题型：单选题

工程建设中，勘察、设计文件上中规定采用新技术、新材料，可能影响建设工程质

量和安全，又没有国家技术标准的，应（）*

A编制专项施工方案并对专业技术人员进行专门的培训

B提请建设单位报国务院主管部门备案

C由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

D由建设单位组织建设工程技术专家委员会进行审定

答案

C

59.题型：多选题

授予外观设计专利权的条件（）。A

新颖性B

富有美感C

实用性D

适用于工业应用E

创造性

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

考点：授予专利权的条件。

60.题型：多选题

合同当事人承担违约责任的形式有（）.

A合同继续履行

B采取补救措施

C支付赔偿金

D返还财产，恢复原状

E支付违约金

答案

A,B,C,E

61.题型：多选题

在审查与受理仲裁申请过程中，以下说法正确的有（）o

A仲裁委员会认为仲裁申请不符合受理条件，应当书面通知当事人

B仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起10日内确认是否受理

C申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

D被申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

E仲裁委员会受理仲裁申请后，应当将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人

答案

A,D,E

62.题型：单选题

根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不

得超过（）个月.

A1

B2

C3

D6

答案

D

63.题型：单选题

甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械

卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，

正确的是（）o*

A有效

B可变更或撤销

C无效

D效力待定

答案

C

64.题型：单选题

按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。

A施工许可证发证机关

B县级以上人民政府

C省市人民政府

D国务院

答案

D

解析

按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合国务院的规定

65.题型：单选题

超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。*

A提起诉讼

B提出请求

C主张权利

D自愿履行

答案

D

66.题型：多选题

下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B采购人的全资子公司能够自行建设的

C需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D只有少量潜在投标人可供选择的项目

E已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

答案

A,C,E

解析

《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊

情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者

专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特

许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工

程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情

形。

67.题型：多选题

为了向国庆“献礼”，建设单位要求施工单位调整进度计划，必须在9月28日之前

竣工。施工单位表示如不采取赶工措施，将无法在9月28日之前竣工。但是，建

设单位强调这个竣工日期是不可更改的。为了给施工单位提供方便，建设单位单方

面提出了以下几点计划如下，在建设单位提出的计划中违法的有()

A如果施工单位能在9月28日之前竣工并保证工程质量，建设单位给予施工单位

一次性奖励100万元

B施工单位可以免去对材料进行试验的过程，只需要查验厂家提供的出厂检验证

明，证明属于合格产品就可以直接用于工程

C监理单位要及时对已完工程进行质量的确认，不因此影响施工单位的施工

D如果施工单位的技术力量不足，允许其将主体结构施工分包出去，以保证施工进

度

E如果施工单位不能在9月28日前竣工，则建设单位将不支付给施工单位已完工

程的进度款

答案

B,D,E

解析

无

68.题型：单选题

某工程进行公开招标，在投标截止时.招标人发现投标人少于三个，此情况下（）。

A应重新招标

B可以进行议标

C可改为邀请招标

D应正常开标

答案

A

69.题型：单选题

对于可能危及危险化学品管道安全的施工作业，下列选项中，不符合《危险化学品

安全管理条例》规定的是（）o

A施工单位应当在开工的3日前口头通知管道所属单位

B施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位

C施工单位应当与管道所属单位共同制定应急预案

D施工单位或管道所属单位应当采取相应的安全防护措施

答案

A

70.题型：多选题

物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决.

A和解

B公证

C调解

D诉讼

E仲裁

答案

A,C,D,E

解析

物权人的物权受到侵害的,权利人解决问题的途径就是和解、调解、仲裁和诉讼.

而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法

律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动.公证只是一

种司法行政行为.并不处理当事人之间的权利义务关系.因此，正确答案选A、c、D、

E.

71.题型：单选题

施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟延

履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同，合同

从（）起解除。

A当事人提出的时间

B发出通知的时间

C通知到达对方的时间

D对方接受通知的时间

答案

C

解析

解除合同的是通知到达对方生效。

72.题型：单选题

二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是（）。

A重审法院不应是原一审法院

B重审法院作出的裁定是可以上诉的

C重审法院作出的判决是可以上诉的

D重审法院应该按照一审程序审理此案

答案

A

73.题型：多选题

投标人的下列行为中.将被取消其1至2年内参加招标项目投标资格的有（）.

A以行贿谋取中标的

B伪造、编造资格证书骗取中标的

C3年内两次以上串通投标的.

D3年内两次以上以他人名义投标的

E串通投标行为给他人造成直接经济损失30万元以上的

答案

A,C,E

74.题型：单选题

企业首次申请或增项申请资质的，应当申请（）资质.

A较高等级的

B最低等级的

C与自身能力相适应的

D与承包的工程业绩相符的

答案

B

75.题型：单选题

根据《物权法》.除法律另有规定或合同另有约定外,当事人之间订立有关设立、变

更、转让和消灭不动产物权的合同.自（）生效.

A签订时

B不动产交付时

C不动产登记时

D不动产建造时

答案

A

76.题型：多选题

在工程建设项目招标投标过程中，投标人提交的投标保证金可以是（）。

A银行保函

B银行汇票

C保兑支票

D信托基金

E现金

答案

A,B,C,E

77.题型：多选题

行政机关在实施行政强制措施时，应当遵守的规定有（）。

A实施前须向行政机关负责人报告并经批准

B实施时可不通知当事人到场但应邀请见证人到场

C实施时当场告知当事人具体采取的行政强制措施即可

D制作现场笔录

E应告知当事人事后可陈述、申辩

答案

A,D

78.题型：多选题

某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有

()0

A支付违约金与继续履行

B赔偿损失与采取补救措施

C定金与支付违约金

D继续履行与解除合同

E赔偿损失与继续履行

答案

A,B,E

79.题型：单选题

下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。

A建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

B施工图纸未经审查批准不得使用

C建设单位提供的资料应真实、准确、齐全

D建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

答案

D

解析

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告

前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。

80.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正

确的是（）o

A监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任

B未经监理工程师签字，不进行竣工验收

C未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款

D施工监理必须采用旁站监理方法

答案

A

解析

监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：（1）违

约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位

造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。（2）违法责任。如果监理单位违法监理，

或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。

81.题型：单选题

下列招标人的行为中合法的是（）。

A招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件

D依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

答案

C

解析

A错误，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

B错误，招标人不得限定或指定特定的专利、品牌、原产地或供应商。

C有争议，招标人不得以特定行政区域或者特定行业业绩、奖励作为加分条件，但

是并不代表招标人可以以非特定行业的奖励作为加分条件。

D错误，招标人不得非法限定潜在投标人的所有制形式。

82.题型：单选题

根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。

A包括拟用于完成招标项目的机械设备

B由投标人自行编制

C完全响应招标文件各项要求

D包括投标担保

答案

A

83.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体

是（）。*

A施工企业

B建设单位

C建设行政主管部门

D建设工程质量监督机构

答案

B

84.题型：多选题

关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。

A分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

B分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应

的补充责任

C建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位

请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方

追偿

E当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，

总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

答案

C,D

85.题型：单选题

某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是

()O

A安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D批准女工王某只能休产假120天

答案

C

86.题型：单选题

承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损

失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。

A合同

B侵权

C不当得利

D无因管理

答案

A

解析

当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的

关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债

的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。

87.题型：单选题

关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。[2014]A

项目经理部具备法人资格B

项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者C

项目经理部行为的法律后果由自己承担D

项目经理部是施工企业内部常设机构

考点

2Z201022企业法人与项目经理部的法律关系

解析

项目经理不具备法人资格，但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的

管理者。

考点：项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。

88.题型：单选题

王某与张某签订了二手房屋买卖合同,合同中约定了房屋的面积、设施、付款方式

等内容.王某按约定支付了购房款.一个月后，张某的妹妹对王某购置的房屋主张部分

权利,并得到了张某的认可.因此王某对张某提出了索赔要求，对此情况，张某（