二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1310

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」310

1.题型：多选题

以下可提出行政复议的有（）。

A罚款

B取消投标资格

C仲裁裁决书

D吊销资质证书

E人民法院判决书

答案

A,D

2.题型：单选题

施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。*

A劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

答案

C

解析

《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国

家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有

期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，

并处罚金。

3.题型：多选题

关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。

A试用期次数最多为2次

B试用期不包含在劳动合同期限内

C试用期最长为6个月

D试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

E以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

答案

C,E

4.题型：多选题

按照《消防法》的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场，除应

当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有（）等。

A确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

D实行每周防火巡查

E建立巡查记录

答案

A,B,C,E

解析

答案A、B、C、E

《消防法》第17条规定，消防安全重点单位除应当履行本法第16条规定的职责

外，还应当履行下列消防安全职责：（1）确定消防安全管理人，组织实施本单位的

消防安全管理工作；（2）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，

实行严格管理；（3）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；（4）对职工进行岗前消防

安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。显然，选项A、B、C、E的内容

符合要求，而选项D的内容不符合要求。

5.题型：多选题

张某取得建造师资格证书并注册后，以建造师名义从事的工作可以包括（）。

A作为企业的技术负责人

B担任建设工程施工的项目经理

C从事其他施工活动的管理工作

D企业行政主管

E法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

答案

B,C,E

解析

《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：（1）担任建

设工程项目施工的项目经理。（2）从事其他施工活动的管理工作。（3）法律、行政法

规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。故选项B、C、E正确。

6.题型：单选题

某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向

发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合

同解除后，下列行为中不正确的是（）。

A发包方可以不承担违约责任

B承包方应该终止履行合同

C发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失

D承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

答案

A

7.题型：单选题

在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。*

A撤回投标

B提高投标保证金额

C撤销投标

D及时书面告知招标人

答案

D

解析

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人

不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，

其投标无效。

8.题型：单选题

根据《合同法》，债务人转让合同债务应当()。

A通知债权人

B与债权人协商

C经过债权人的同意

D重新签订合同

答案

C

9.题型：单选题

各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,

()o[2014]A

必须向同级人民法院提出检察建议B

有权向同级人民法院提出检察建议C

必须向上一级人民法院提出检察建议D

有权向上一级人民法院提出检察建议

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权

向同级人民法院提出检察建议。

考点：审判监督程序

10.题型：单选题

关于保险索赔的说法，正确的是（）*

A保险事故发生后，索赔时应由被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明

和资料

B保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部

分损坏进行索赔

C保险事故发生后，应当及时通知保险人

D如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

答案

C

解析

保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被

保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、

损失程度等有关的证明和资料。投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生

后，应当及时通知保险人。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行

保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索

赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者

虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。如果一个建

设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公

司提出索赔要求。

11.题型：单选题

根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。[2014]A

厂房B

可转让的专利权C

生产原材料D

公立幼儿园的教育设施

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的

的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。

考点：保证人资格。

12.题型：多选题

工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，主要包

括()。

A图样会审和技术交底记录

B隐蔽验收记录及施工日志

C工程项目竣工验收报告

D分部、分项工程全体施工人员名单

E设计变更通知单，技术变更核实单

答案

A,B,C,E

13.题型：多选题

下列行为构成侵权之债的有()。

A建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B路人帮助把受伤工人送至医院

C建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

答案

C,D

解析

A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，

是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他

人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的

关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。C正确，从建

筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人

的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正

确，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损

害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所

有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错

误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建

设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供

应商之间产生债的关系。

14.题型：多选题

下列关于劳务派遣的有关说法中，正确的有（）。

A经营劳务派遣业务应依法申请行政许可，办理公司登记

B劳务派遣只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施

C劳务派遣用工方式的特征是劳动者的聘用与使用分离

D用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

答案

A,B,C,D

15.题型：多选题

下列建设工程施工合同中，属于无效的有（）o*

A承包人对工程内容有重大误解

B承包人胁迫发包人订立的

C未取得相应施工企业资质的承包人订立的

D建设工程必须进行招标而未招标订立的

E承包人将主体结构的施工分包给他人订立的

答案

C,D,E

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项

的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：(1)承包人未取得

建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质

的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用

有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

16.题型：多选题

关于劳动合同订立的说法，正确的有()。*

A试用期包含在劳动合同期限内

B固定期限劳动合同不能超过10年

C商业保险是劳动合同的必备条款

D劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

答案

A,E

解析

A正确，试用期包含在劳动合同期限内。B错误，固定期限劳动合同，是指用人

单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中

明确规定了合同效力的起始和终止的时间。劳动合同期限届满，劳动关系即告终

止。固定期限劳动合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更长时间。

C错误，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或

者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)

劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会

保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同

的其他事项。D错误，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。E正确，

按照《劳动合同法》的规定，除了非全日制用工(即以小时计酬为主，劳动者在同

一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小

时的用工形式)可以订立口头协议外，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。

17.题型：单选题

建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人

民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处（）的罚款发。

A3000元以上3万元以下

B5000元以上5万元以下

C5万元以上50万元以下

D10万元以上20万元以下

答案

B

解析

有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安

机关追缴文物；情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：①发现文物隐匿

不报或者拒不上交的；②未按照规定移交拣选文物的。

18.题型：单选题

建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）.

A主合同

B从合同

C无偿合同

D计划合同

答案

B

解析

主合同是不需要其他合同存在而独立存在的合同;无偿合同是一方当事人享有约

定的权益，而无须向另一方支付的合同;工程保函不属于计划合同，且工程保函是以建

设工程承包合同的存在而存在.故答案为B.

19.题型：单选题

根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的,

申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。*

A3个月

B6个月

C1年

D2年

答案

B

20.题型：单选题

某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设

行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（）

法律责任形式。

A民事责任

B行政处分

C刑事责任

D程序处罚

答案

D

21.题型：单选题

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不

能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结

算工程价款。

A签约时的签约地

B履约时的签约地

C履约时的项目所在地

D签约时的项目所在地

答案

D

22.题型：单选题

关于租赁合同的说法，正确的是（）。A

租赁期限超过20年的，超过部分无效B

租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C

租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D

租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

考点

2Z204034租赁合同的法律规定

解析

本题考查的是租赁合同的内容和类型。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形

式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。租赁物在租赁期间发生所有权变

动的，不影响租赁合同的效力。

考点：租赁合同的内容和类型

23.题型：单选题

在缺陷责任期内由于承包人原因造成缺陷，按照《建设工程质量保证金管理暂行办

法》规定，下列有关其责任和费用承担的说法中，错误的是（）。

A承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

B承包人不维修也不愿承担费用的，发包人可按合同约定扣除保证金，由承包人承

担违约责任

C承包人维修并承担相应费用的，免除其对工程的一般损失赔偿责任

D承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除

费用

答案

C

24.题型：多选题

按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位的应急预案分为

（）o

A专项应急预案

B灭火和应急疏散预案

C综合应急预案

D职业病危害事故应急救援预案

E现场处置方案

答案

A,C,E

解析

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位的应急预案按照针对情

况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。生产经营单位编制

的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的

其他单位的应急预案相互衔接。

25.题型：单选题

关于定金的说法，正确的是（）。

A债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B订金与定金的法律效果相同

C定金超过合同金额的20%,则定金无效

D定金的法律性质是担保

答案

D

26.题型：多选题

关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。*

A检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署

B检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C检测机构不得与建设单位有隶属关系

D检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

答案

A,D

解析

检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法

律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情

况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当

单独建立检测结果不合格项目台账。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的

具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监

理单位有隶属关系或者其他利害关系。

27.题型：单选题

仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的。当事人（）。

A不能重新申请仲裁

B可以申请人民法院再审

C不能向人民法院提起诉讼

D可以重新达成仲裁协议，并依据该协议申请仲裁

答案

D

28.题型：多选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，工程承包单位出具的工程质量保修书中，应

当明确的内容有（）。

A保修范围

B保修期限

C保修价格

D保修责任

E保修效果

答案

A,B,D

29.题型：单选题

知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的（）。A

排他性B

双重属性C

期限性D

地域性

考点

2Z201061知识产权的法律特征

解析

知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。

考点：专有性。

30.题型：多选题

《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（）o

A责任人员

B责任范围

C考核标准

D考核周期

E工作内容

答案

A,B,C

31.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产

作业环境及安全施工措施所需费用的，将被责令限期整改，并处（）罚款。

A挪用费用10%以上20%以下

B挪用费用20%以上50%以下

C挪用费用50%以上70%以下

D挪用费用70%以上90%以下

答案

B

解析

答案B

《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，施工单位挪用列入建设工程概算的

安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%

以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，正确选项为B。

32.题型：多选题

建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时验收工程。

A建设工程施工合同

B施工图纸及说明书

C国家颁发的施工验收规范

D国家质量验收标准

E工程技术资料

答案

B,C,D

33.题型：单选题

建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。双方订立合同，约

定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建

设单位拥有的权利是（）。

A相邻权

B地役权

C土地出租权

D建设用地使用权

答案

B

34.题型：单选题

承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损

失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。A

合同B

侵权C

不当得利D

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

该题主要考察的是：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了合同法律关

系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之

债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建

设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损

失，故甲乙之间存在合同法律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没

有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有

法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管

理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉

为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符。

考点：合同。

35.题型：单选题

投标有效期的起始时间是（）时。[2013]A

发售招标文件B

投标截止C

评标结束D

发出中标通知书

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

考点：开标。

36.题型：单选题

列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是（）。A

合同示范性文本不具备法律强制性B

合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C

签订合同时有合同示范性文本的必须使用D

合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

考点

2Z204017建设工程合同示范文本的性质与作用

解析

合同示范文本的法律地位合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当

事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本

无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性。本题答案选

Co

考点：合同示范文本的作用

37.题型：单选题

根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。*

A债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价

款受偿

B同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺

序清偿

C同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登

记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清

偿

答案

D

解析

债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍

卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉

讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不

足部分由债务人清偿。

38.题型：多选题

关于合同成立时间的说法，正确的有（）。

A合同书自双方签字时成立

B双方意思表示一致合同即成立

C承诺生效时合同成立

D口头合同自交付标的物时成立

E按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

答案

A,C,E

解析

《合同法》第二十五条规定承诺生效时合同成立。第三十二条规定当事人采用合

同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条规定当

事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认

书。签订确认书时合同成立。

39.题型：单选题

施工单位作业人员的主要义务包括（）。A

了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施B

对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见和建议C

在发现直接危及人身安全的紧急情况时，立即停止作业D

在发现安全事故隐患时，立即向现场安全管理人员报告

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

本题考查的是施工作业人员的权利义务。A选项，属于知情权；B选项，属于建议

权；C选项，属于紧急避险权。

考点：施工作业人员应当享有的安全生产权利

40.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是

（）。*

A劳动者不能胜任工作

B劳动者在试用期内不符合录用条件

C劳动者严重违反用人单位的规章制度

D劳动者被依法追究刑事责任

E劳动者患病

答案

B,C,D

解析

《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳

动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度

的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人

单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提

出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合

同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之

一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月

工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满

后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任

工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据

的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未

能就变更劳动合同内容达成协议的。

41.题型：单选题

行政法规是指由()制定颁布的规范性法律文件的总称。A

全国人民代表大会B

省、自治区、直辖市人民代表大会C

国务院D

建设部

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管

理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及全国人民代表大会常务委员会特别制

定的规范性文件的总称。

考点：行政法规。

42.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。A

自始无法律约束力B

自撤销后无效C

申请撤销时无效D

合同有效

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

考查可撤销合同的法律后果本题是对可撤销合同的一种理论考查。根据《合同法》

第56条的规定：无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无

效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。在可变更、可撤销合同被撤销之

前，该合同具有效力。根据《合同法》第56条规定，在撤销之后，该合同即不具

有效力，且将溯及既往，即自合同成立之始其就不具有效力，当事人不受该合同约

束，不得基于该合同主张认可权利后承担义务。即所谓自始无效。A项正确。

考点：无效合同的法律后果。

43.题型：多选题

下列劳动者的社会保险中，应当完全由用人单位缴纳的有（）-

A基本养老保险

B基本医疗保险

C工伤保险

D失业保险

E生育保险

答案

C,E

44.题型：单选题

（）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当

采取专项防护措施。A

施工单位B

建设单位c

监理单位D

设计单位

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应

当采取专项防护措施

考点：对施工现场周边的安全防火措施

45.题型：单选题

关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）

A上诉期为10日

B上诉时应当递交上诉书

C上诉状应当向第二审人民法院提出

D当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

答案

B

解析

A选项错误，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起

15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁

定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。B选项正确，当事人提起上

诉，应当递交上诉状。C、D选项错误，上诉状应当通过原审法院提出，并按照对

方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院

应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

46.题型：单选题

某施工单位技术负责人李某2014年3月上班，2015年5月，施工单位以李某怀孕

不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月

工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（）

赔偿金。*

A12750元

B25500元

Cl1250元

D22500元

答案

D

解析

1.5*2500*3*2=22500元。

47.题型：多选题

根据《司法解释》，关于竣工日期的说法中，正确的有（）。A

建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为

竣工日期C

建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

D

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期E

建设工程竣工验收合格的，以合同约定的竣工日期作为竣工日期

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工

程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣

工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日

期。

考点：竣工日期。

48.题型：单选题

关于计算机软件的法律保护说法错误的是（）。A

同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品B

软件著作权属于软件开发者C

除合同另有约定外，未经该软件著作权人许可，不得向任何第三方提供修改后的软

件D

自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后60年，截止于自然人死亡

后第60年的软件完成日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡

后第50年的12月31日。

考点：计算机软件的法律保护。

49.题型：单选题

某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同,

关于小王的试用期，以下说法正确（）o

A不得约定试用期

B试用期不得超过1个月

C试用期不得超过2个月

D试用期不得超过6个月

答案

C

50.题型：单选题

下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是（）.

A公开招标的招标公告应通过国家指定的媒体发布

B采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书

C以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标

D实行两阶段招标的，第一阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术

建议

答案

A

51.题型：多选题

根据《安全生产许可证条例》，要取得安全生产许可证应具备的条件有（）。

A建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B资金投入符合安全生产要求

C依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D企业生产过程未发生过安全事故

E按规定配备专职安全生产管理人员

答案

A,B,C,E

解析

答案A、B、C、E

根据取得安全生产许可证应具备的安全生产条件的具体规定包括：“建立、健全安

全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程”；“保证本单位安全生产

条件所需资金的投入”；“依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员

办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费”；“设置安全生产管理机构，按照国家

有关规定配备专职安全生产管理人员”。条例并未就D选项作出规定。故应选A、

B、C、Eo

52.题型：单选题

劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，（）不正确。*

A按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准

B月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资

C劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍的，按3倍支付

D经济补偿的年限最高不超过12年

答案

B

53.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对于涉及（）工程的专项施工方

案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。

A降水

B脚手架

C高大模板

D起重吊装

答案

C

54.题型：多选题

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面

形式的，应当采用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（）。

A代理人的简历

B代理人的资质

C代理人的姓名或者名称

D代理事项、权限和期间

E委托人签名或者盖章

答案

C,D,E

解析

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书

面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或

者名称、代理事项、权限和期间、委托人签名或者盖章。

55.题型：单选题

在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（）。

A行政主体

B行政相对人

C具体行政行为

D行政法规、规章

答案

c

56.题型：单选题

根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。*

A包括拟用于完成招标项目的机械设备

B由投标人自行编制

C完全响应招标文件各项要求

D包括投标担保

答案

A

解析

2013年3月国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门经修

改后发布的《和暂行规定》中进一步明确，投标文件应包括下列内容：（1）投标

函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委

托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施

工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资

料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

57.题型：多选题

按照《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的规定，未取得资质证书承揽工程承

担的法律责任包括（）o

A予以取缔

B对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款

C一年内不得申请建筑业企业资质

D有违法所得的予以没收

E3年内不得申请建筑业企业资质

答案

A,B,D

解析

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程合同价款2%以上

4%以下的罚款；有违法所得的，予以没收。

58.题型：单选题

劳动合同应当采用（）订立。

A书面形式

B口头形式

C公正形式

D格式条款

答案

A

解析

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳

动关系，应当订立书面劳动合同。

59.题型：单选题

承包人取得工程价款的前提条件是（）。

A工程竣工

B工程竣工验收合格

C工程师签证

D工程竣工结算已审核

答案

B

解析

《合同法》规定，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工

程。据此，工程经竣工验收合格是承包人取得工程价款的前提条件。故选项B正

确。

60.题型：单选题

施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其（）许可的范围内承揽工

程。

A资质等级

B注册资本

C专业技术人员能力

D技术装备

答案

A

61.题型：单选题

关于工程质量保修问题论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。A

地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B

发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C

保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守D

保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

考点

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

本题考查建设工程质量保修制度。如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保

修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，

否则视作无效。

考点：建设工程质量的最低保修期限

62.题型：单选题

根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，如对建筑材料、设备等无特殊

要求，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当（）。

A放宽质量要求

B注明生产厂、供应商

C符合建设单位的要求

D注明规格、型号、性能.必须符合国家标准

答案

D

解析

《建筑法》第57条："建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和

设备.不得指定生产厂、供应商。”《建设工程质量管理条例》第22条："设计单位

在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备.应当注明规格、型号、性能等

技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用

设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。”选项A、B、C均违

反规定，故正确答案为D。

63.题型：单选题

《建筑法》属于下列法律部门中的（）o

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

C

64.题型：单选题

甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回

仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷（）。

A甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁

B甲公司只能向法院提起诉讼

C甲公司可以向法院提起诉讼，也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序

答案

A

解析

当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解

协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请。若撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁

协议再申请仲裁。

65.题型：单选题

()组织依法维护工伤职工的合法权益，对用人单位的工伤保险工作实行监督。

A

工会B

劳动能力鉴定委员会C

建设单位D

监理单位

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

工会组织依法维护工伤职工的合法权益，对用人单位的工伤保险工作实行监督。

考点：监督管理

66.题型：单选题

某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约

4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起

()d内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A20

B30

C45

D60

答案

C

67.题型：单选题

自然人的软件著作权保护期为()。A

自然人终生及其死亡后50年B

50年C

自然人终生及其死亡后30年D

30年

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡

后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第

50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软

件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，

不再受到《计算机软件保护条例》的保护。

考点：著作权的保护期。

68.题型：单选题

某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说

法，正确的是（）。*

A应当自行委托监理单位

B应当招标选择监理单位

C可不委托监理单位

D应当由建设主管部门指定监理单位

答案

C

69.题型：单选题

下列选项中，不属于施工作业人员权利的是（）。A

检举权B

控告权C

紧急避险权D

危险报告权

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

原文是按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法

律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：（一）施工安

全生产的知情权和建议权（二）施工安全防护用品的获得权（三）批评、检举、控告

权及拒绝违章指挥权（四）紧急避险权（五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权

利（六）请求民事赔偿权

考点：施工作业人员应当享有的安全生产权利

70.题型：单选题

申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括（）。

A有取得文物博物专业技术职务的人员

B取得中级以上技术职务证书和职业健康证书

C有从事文物保护工程所需的技术设备

D法律、行政法规规定的其他条件

答案

B

解析

申领文物保护工程资质证书，应当具备下列条件：（1）有取得文物博物专业技术

职务的人员；（2）有从事文物保护工程所需的技术设备；（3）法律、行政法规规定的

其他条件。

71.题型：单选题

施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位

是（），施工单位是（）。A

债权人，债权人B

债务人，债务人C

债权人，债务人D

债务人，债权人

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位

是债权人，施工单位是债务人。

考点：建设工程债的常见种类。

72.题型：单选题

关于留置的说法，正确的是（）。

A留置权属于债权

B债权人不负责保管留置物

C建设工程合同可以适用留置权

D留置权基于法定而产生

答案

D

解析

按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的

动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该

财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，

因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人

有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约

定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭

失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。

73.题型：单选题

甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定

的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，

在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材毁损。该损失应

由（）。*

A甲承担

B乙承担

C甲与丙分担

D丙承担

答案

D

解析

出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭

失的风险自合同成立时起由买受人承担。但在合同成立时出卖人知道或者应当知道

标的物已经毁损、灭失却未告知买受人的，出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风

险。

74.题型：单选题

建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作

是（）。

A委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施

B委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强

C委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定

D委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期

答案

C

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用

的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结

果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行

的程序是C,这也是符合技术要求的。故选项C正确。

75.题型：多选题

下列关于证据保全的说法，正确的是（）o

A当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据

B人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定

C当事人申请证据保全，不必提供担保

D申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应

当解除保全

E人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

答案

A,B,E

解析

根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事

人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申

请仲裁前，向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保

全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提

供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急

的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申

请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依

法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可

以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A、B、E正确。

76.题型：多选题

申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有（）.

A经考核认定或考试合格取得执业资格证书

B受聘于一个相关单位

C没有《注册建造师管理规定》规定的不予注册的情形

D达到继续教育的要求

E具备大专以上学历

答案

A,B,C,D

77.题型：多选题

建设工程民事责任的承担方式主要包括（）.

A返还财产

B修理

C赔偿损失

D行政处罚

E支付违约金

答案

A,B,C,E

78.题型：单选题

公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通

知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至

少（）组织一次演练。A

每月B

每季度C

每半年D

每年

考点

2Z206033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

解析

建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高

施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。

考点：施工单位的消防安全教育培训和消防演练

79.题型：多选题

根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位对建筑材料、建筑

构配件、设备和商品混凝土进行检验，必须依照的根据有（）o

A施工承包合同约定

B供应商的要求

C工程设计要求

D施工技术标准

E施工经验

答案

A,C,D

解析

材料和设备供应责任，是指由哪一方当事人提供工程所需材料设备及其应承担的

责任。材料和设备可以由发包人负责提供，也可以由施工人负责采购。如果按照合

同约定由发包人负责采购建筑材料、构配件和设备的，发包人应当保证建筑材料、

构配件和设备符合设计文件和合同要求。施工人则须按照工程设计要求、施工技术

标准和合同约定，对建筑材料、构配件和设备进行检验。故ACD选项正确。

80.题型：单选题

某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投

标事宜，甲、乙的行为属于（）。

A联合投标

B合法投标

C串通投标

D独立投标

答案

C

解析

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同

一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件

异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

81.题型：单选题

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即

向（）报告。

A兼职安全巡查员

B专业监理工程师

C发包人代表

D建设工程安全生产监督站

答案

A

解析

《安全生产法》第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应

当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有兼职安全

巡查员属于现场安全生产管理人员。

82.题型：单选题

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。监理人

未按时检查，也未提出延期要求的，（）说法正确。A

视为隐蔽工程检查合格B

承包人不得自行完成覆盖工作C

承包人自行覆盖的，监理人有权拒绝签字确认D

监理人事后重新检查合格的，工期顺延，费用承包人承担

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

本题考查的是施工质量检验制度。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的,

视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人,

监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检查。

考点：强化隐蔽工程质量检查

83.题型：单选题

关于借款合同的说法，正确的是（）。

A借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

B借款合同为有偿合同

C借款合同必须采用书面形式

D自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

答案

D

84.题型：单选题

按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，实行总承包的政府投资项目，其竣工总

结算的审查人是（）。

A总承包人

B发包人

C同级财政部门

D同级审计部门

答案

C

85.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，对施工设计文件的要求是应当满

足（）。A

施工需要并按规定通过审查B

建设单位的要求C

城市规划的要求D

施工质量和施工安全的要求

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理该建筑工程用地批准手续，在

城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工

要求，已经确定建筑施工企业，5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，6.有保

证工程质量和安全的具体措施，7.建设资金已经落实，8.法律、行政法规规定的其

他条件。有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了

审查。

考点：有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审

查。

86.题型：单选题

某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同

中承运人的权利有（）。A

任意变更运输线路权B

中止运输权C

特殊情况下的货物留置权D

对货物的处置权

考点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

在运输合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人，故A

错误。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输，故B错误。承运人无权处

置托运人的货物，故D错误，因此只有C为正确答案。

考点：货运合同当事人的权利义务

87.题型：单选题

某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由

（）编制。

A总承包单位统一组织

B监理单位统一组织

C建设单位统一组织

D总承包单位和分包单位各自

答案

A

解析

实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援

预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者

配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

88.题型：多选题

法的形式的含义包括（）。*

A创制机关的性质及级别

B法律规范的地域效力

C法律规范的内涵

D法律规范的期间效力

E法律规范的效力等级

答案

A,B,E

解析

法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创

制机关的性质及级别：（2）法律规范的外部表现形式：（3）法律规范的效力等级：（4）

法律规范的地域效力。

89.题型：单选题

为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保

险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（