2024上海市建设工程合同备案

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________1.6工程质量标准：________________1.7工程工期：____________________二、合同金额与支付2.1合同金额：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2支付方式：____________________2.3支付进度：____________________三、合同履行3.1乙方应按合同约定的工程内容、规模、质量标准、工期完成施工任务。3.2乙方应按照甲方要求，提供施工进度、工程质量等相关资料。3.3甲方应按合同约定支付乙方合同款项。3.4甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续。四、违约责任4.1乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的________%。4.2甲方未按合同约定支付乙方合同款项的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的________%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.仔细阅读合同全文：在签订合同之前，双方应仔细阅读合同全文，确保了解合同的所有条款和条件。2.明确合同主体：确保合同甲方和乙方的主体资格合法，具备履行合同的能力。3.核实工程信息：核实工程名称、地点、规模、内容、投资、质量标准和工期等信息，确保无误。4.支付与结算：注意合同金额、支付方式和支付进度的约定，确保双方权益。5.违约责任：了解违约金的计算方式和双方的违约责任，避免因违约造成损失。6.争议解决：明确双方在发生争议时的解决方式，了解诉讼管辖权。7.签字盖章：合同签订时，双方应签字并盖章，以确保合同的有效性。解决办法：1.针对合同条款有异议的情况，可通过协商、咨询专业律师或请求专业机构调解解决。2.若合同履行过程中出现纠纷，应尝试友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.如有合同主体资格不符、工程信息错误等问题，应及时与对方沟通，要求更正或补充相关内容。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具有相应资质的建设单位。3.工程名称：指合同中所指的特定建设工程项目名称。4.工程地点：指合同约定的建设工程项目施工地点。5.工程规模：指合同约定的建设工程项目的规模和范围。6.工程内容：指合同约定的建设工程项目的施工内容和要求。7.工程总投资：指合同约定的建设工程项目的总投资额。8.工程质量标准：指合同约定的建设工程项目的质量要求和标准。9.工程工期：指合同约定的建设工程项目的施工期限。10.合同金额：指合同约定的乙方完成工程任务所需支付的金额。11.支付方式：指合同约定的甲方支付乙方合同款项的方式。12.支付进度：指合同约定的甲方按照工程进度支付乙方合同款项的约定。13.违约金：指合同约定的违约方需支付给守约方的经济损失赔偿。14.争议解决：指合同双方在履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解或诉讼等方式解决争议的行为。15.友好协商：指合同双方在履行过程中，通过相互沟通、协商解决问题的方式。应用场合：1.适用于上海市范围内各类建设工程项目的施工合同。2.适用于甲方作为业主，乙方作为具有相应资质的建设单位的合作关系。3.适用于明确双方在工程项目的施工过程中的权利、义务和责任。4.适用于规范工程项目的施工进度、质量标准、工期要求等。5.适用于双方在工程项目施工过程中的支付方式、违约责任等约定。补充条款：1.工程变更条款：当工程发生变更时，双方应协商一致，并根据实际情况调整合同内容。2.不可抗力条款：明确双方在遇到不可抗力情况时的责任划分和处理办法。3.保密条款：约定双方在合同履行过程中对涉及商业秘密的信息予以保密。4.知识产权保护条款：明确双方在工程过程中产生的知识产权归属和保护方式。5.争端解决条款：约定双方在发生争端时的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表：1.工