二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1290

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」290

1.题型：单选题

国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A节地

B节水

C节能

D节材

答案

C

解析

《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。

2.题型：多选题

《绿色施工导则》对节能措施作出了规定，下面属于该规定的是（）.

A制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率

B优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具

C施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

D照明设计以满足最低照度为原则

E根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能，地热等可再生能源

答案

A,B,C,E

3.题型：单选题

某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但

是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定

的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期

为（）.

A2012年11月20日

B20J2年12月20日

C2013年1月20日

D2013年2月20日

答案

C

4.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中•正

确的是（）。

A监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任

B未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C监理工程师可依法发布有关指令

D施工监理只能采用旁站监理方法

答案

A

5.题型：单选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A

15%B

20%C

25%D

30%

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业

负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%o

考点：施工单位负责人施工现场带班制度

6.题型：单选题

仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和

选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。*

A快捷性

B经济性

C自愿性

D独立性

答案

C

7.题型：单选题

安全用水的规定,在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对

人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与（）措施.

A卫生保障

B水污染防治

C卫生检查

D水循环利用

答案

A

8.题型：单选题

根据施工合同，甲建设单位应于2011年9月30日支付乙建筑公司工程款，2012

年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）o

A中止

B中断

C终止

D届满

答案

B

解析

本题涉及的考点是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当

事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计

算。

9.题型：单选题

关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）

A送达诉讼文书必须有送达回证

B诉讼文书寄出的日期为送达日期

C受送达人被监禁的，应当公告送达

D直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

答案

A

解析

此内容对应教材内容已删除，了解即可。

10.题型：单选题

除专用合同条款另有约定外,（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保

险费用.

A发包人

B承包商

C分包商

D监理单位

答案

A

11.题型：多选题

按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有

（）。

A税收优惠

B信贷支持

C职工福利

D价格政策

E财政安排节能专项资金

答案

A,B,D,E

12.题型：多选题

甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，该合同的主要内容

应包括（）0

A租赁物的名称

B租赁物的法律特征

C租赁物的数量

D租金及支付期限和方式

E租赁物的用途

答案

A,C,D,E

13.题型：多选题

下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。A

对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B

对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C

在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D

在投标截止日期前进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分E

投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补

充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投

标文件的组成部分。《招标投标法实施条例》进一步规定，投标人撤回已提交的投

标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。

考点：投标文件的修改与撤回。

14.题型：单选题

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因

其他事务需离开施工现场时，应向（）请假。

A工程项目的建设单位

B建筑施工企业总经理

C建筑施工企业总工程师

D建筑施工企业主管副总经理

答案

A

解析

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第11条规定，项

目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%-因其他事务需离开施

工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项

目相关负责人负责其外出时的日常工作。

15.题型：多选题

对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项工程方案，经（）签

字后实施。A

施工单位技术负责人B

总监理工程师C

施工项目技术负责人D

专业监理工程师E

建设单位项目负责人

考坐上点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项工程方案，经施工单位

技术负责人、总监理工程师签字后实施。

考点：编制安全专项施工方案

16.题型：单选题

《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标

的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B评标委员会应当确定最接近标低价格的投标人为中标人

C招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人中任选其一，确定为中标人

D招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

答案

D

17.题型：单选题

建设工程实行施工许可证制度，主要是为了（）。

A杜绝违章建筑

B确认建筑施工单位的施工能力和条件

C防止施工单位违法转包工程

D确保工程项目符合法定的开工条件

答案

D

解析

建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件

的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程

在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设

工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程

活动依法有序进行。

18.题型：单选题

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日

作出，施工单位5月25日收到。8月I日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处

罚决定，则说法正确的是（）*

A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C施工单位只能向法院起诉

D施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

答案

C

19.题型：多选题

以下关于中标的法定要求，说法正确的是（）*

A招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人

B能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的，可作为中标人

C第一中标候选人放弃中标的，招标人应当确定第二中标候选人中标，不得重新招

标

D招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向监管部门提交招标投标情况的

书面报告

E中标人应按照合同约定履行义务，履约保证金不得超过合同标的额的10%

答案

A,B,E

解析

C选项可以重新招标；D选项为确定中标人之日起15日内。

20.题型：单选题

在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘单

位，保护出土文物或者遗迹的（）。

A完好

B安全

C辨认

D鉴定

答案

B

解析

在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘

单位，保护出土文物或者遗迹的安全。

21.题型：单选题

采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25,出于安全的考虑，建设单位将

混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土

计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）o[2012]A

应按照建设单位提出的计价标准予以补偿B

应按照施工企业提出的计价标准予以补偿C

合同总价款不予调整D

协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价

标准确定

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

本题考查工程质量标准的变化导致价格的纠纷的处理依据《最高人民法院关于审理

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条，当事人对建设工程的

计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工

程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可

以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标

准结算工程价款。故D选项正确。

考点：工程价款的支付。

22.题型：单选题

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标

准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究（）。A

民事责任B

赔偿责任C

行政责任D

刑事责任

考坐上点

2Z207013违法行为应承担的法律责任

解析

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标

准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

考点：相关主体的刑事责任

23.题型：单选题

根据《专利法》，发明专利权的期限是20年，自（）日起计算。*

A申请

B批准

C公告发布

D核准注册

答案

A

24.题型：多选题

下列选项中，职工不缴纳的保险费有（）o

A基本养老保险

B基本医疗保险

C工伤保险

D失业保险

E生育保险

答案

C,E

解析

1、职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。

2、职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基

本医疗保险费。3、职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不

缴纳工伤保险费。4、《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位

和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。5、《社会保险法》规定，职工应当参

加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。

25.题型：多选题

委托合同的法律特征有（）.

A委托合同等同于民事代理

B委托的事务可以是法律行为

C委托合同可以是无偿合同

D委托的事务可以是事实行为

E委托合同是提供劳务合同

答案

B,C,D,E

26.题型：多选题

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的

基础设施项目的范围包括（）。*

A防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目

B垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目

C邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

D供水、供电、供气、供热等市政工程项目

E生态环境保护项目

答案

A,B,C,E

27.题型：单选题

关于人身保险合同和财产保险合同的说法，不正确的是（）。

A在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约

定及时通知保险人

B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C人身保险合同的投保人不可以为受益人

D建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例分别向不同的保

险公司提出索赔要求

答案

C

解析

人身保险合同的投保人可以为受益人。

28.题型：单选题

在民事诉讼中，举证期限可以由（）。

A起诉方指定

B起诉方和法院协商确定

C当事人协商一致并经过法院准许

D当事人协商一致并告知法院

答案

C

29.题型：单选题

施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的,由县级以上地方人民政府建

设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款.

A2%以下

B2%以上4%以下

C3%以上4%以下

D4%以上

答案

B

30.题型：单选题

关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。[2014]A

经依法登记，发生设立效力B

合同签字盖章，发生设立效力C

依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D

未经登记，不动产交易合同无效

考点

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律规定登记，自记载于不

动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律

另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

考点：不动产物权的设立、变更、转让、消灭和保护。

31.题型：多选题

某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托建设项

目设计招标合同》.该房地产开发商的义务主要体现在（）.

A提供委托事务的费用

B受托人完成委托事务，应向其支付报酬

C及时提交完成委托事务报告

D可超越权限处理委托事务

E受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失

答案

A,B,E

32.题型：单选题

行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为证据的，应当

（）oA

由复议机关责令其提交B

不影响复议机关作出决定C

撤销该具体行政行为D

驳回复议申请

考点

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

该题目考查了行政复议决定。“被申请人不按照法律规定提出书面答复、提交当初

具体行政行为的证据、依据和其他材料的，视为该具体行政行为没有证据、依据,

决定撤销该具体行政行为“，所以答案为C。

考点：行政复议决定

33.题型：单选题

根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。

A生产设备

B建设用地使用权

C正在建设的建筑物

D集体所有的宅基地

答案

D

34.题型：单选题

在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。

A抵押

B留置

C保证

D质押

答案

B

35.题型：单选题

下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。

A安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死

B某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过

这里的关某摔成重伤

C某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物

倒塌，砸死砸伤多人的严重后果

D工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币

答案

C

36.题型：单选题

根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过

（）O

A4个月

B3个月

C2个月

D1个月

答案

C

37.题型：单选题

保证合同是（）订立的合同。

A债权人与债务人

B债权人与保证人

C债务人与保证人

D债权人与债务人和保证人

答案

B

38.题型：单选题

某高速公路项目，甲招标人委托乙招标代理机构代理招标，乙招标代理机构编制招

标文件。则该招标文件的著作权归（）所有。*

A甲招标人

B乙招标代理机构

C全体投标人

D王某

答案

A

解析

本题考查的是著作权的归属。甲招标人委托乙招标代理机构代理招标，乙招标代

理机构编制招标文件，属于委托作品，委托作品无约定应归受托人乙招标代理机

构。但招标文件同时又属于单位作品，完全代表的是甲招标人的意志，当即有委托

作品又存在单位作品的情况下，应按照单位作品确定，即著作权归甲单位所有。

39.题型：单选题

下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A投标人给予招标人金钱获取中标

B投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

答案

B

40.题型：单选题

下列建设单位与施工单位经平等协商签订的保修期限条款，其中具有法律效力的是

()。

A屋面防水工程的防渗漏为3年

B电气管线工程为3年

C有防水要求的卫生问的防渗漏为2年

D设备安装工程为1年

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》规定了在正常使用条件下建设工程的最低保修期限。

其中，屋面防水工程的防渗漏为5年、电气管线工程为2年、有防水要求的卫生问

的防渗漏为5年、设备安装工程为2年。如果建设单位与施工单位经平等协商另行

签订保修合同，约定的保修期限应不低于上述法定的最低保修期限，否则，依据

《合同法》第52条第(五)款之规定.该约定视作无效。因此，选项A、C、D为无效

条款，正确答案应为B。

41.题型：单选题

甲施工单位的业务员张某离职之后气不过，以甲施工单位的名义向乙材料供货商购

买了10t钢筋。甲施工单位得知后对张某的行为未置可否，则()承担价

款。A

业务员张某B

乙材料供货商C

甲施工单位D

甲施工单位和张某

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

知道他人以本人名义实施民事行为不做否认表示的视为同意。

42.题型：多选题

按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位的应急预案分为

()O

A专项应急预案

B灭火和应急疏散预案

C综合应急预案

D职业病危害事故应急救援预案

E现场处置方案

答案

A,C,E

解析

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位的应急预案按照针对情

况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。生产经营单位编制

的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的

其他单位的应急预案相互衔接。

43.题型：单选题

按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位

将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。

A收回国有资金

B重新审批该项目

C暂停项目执行或资金拨付

D撤销承包单位的资质证书

答案

C

44.题型：单选题

企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更

手续后的（）天内办理资质证书变更手续.

A15

B30

C45

D60

答案

B

45.题型：多选题

属于建设工程一切险中保险责任范围的是（）。A

龙卷风B

冰雹C

地面下陷下沉D

火灾E

锈蚀

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

保险人对下列造成的损失和费用负责赔偿：1自然事件，指地震、海啸、雷电、飓

风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、

火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；2意外事

故，包括火灾和爆炸。

考点：保险责任范围。

46.题型：单选题

债权相对性理论的内涵，不包括（）o

A债权主体的相对性

B债权内容的相对性

C债权责任的相对性

D债权义务的相对性

答案

D

解析

债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可

以归纳为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责

任的相对性。故选项D正确。

47.题型：多选题

合同当事人承担违约责任的形式有()o

A合同继续履行

B采取补救措施

C支付赔偿金

D返还财产，恢复原状

E支付违约金

答案

A,B,C,E

解析

合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措

施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。守约方可以要求违约方停止

违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支

付违约金或没收定金。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可

以主张违约方按照实际损失予以赔偿。

48.题型：单选题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争

议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判

定该合同无效。则此合同自()无效。

A4月1日

85月1日

C5月20日

D6月30日

答案

A

49.题型：单选题

《建筑法》属于下列法律部门中的（）.

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

C

50.题型：单选题

下列可移动文物中不属于国家所有的是（）。

A中国境内出土的文物，国家另有规定的除外

B国有文物收藏单位的文物

C民众自有文物

D国家购买的文物

答案

C

51.题型：多选题

甲公司与乙公司签订了一份钢材购买合同。约定因该合同发生纠纷时双方可向仲裁

委员会申请仲裁，也可向合同履行地法院起诉。关于本案，下列选项正确的有（）。

A双方达成的仲裁协议无效

B双方达成的管辖协议无效

C如甲公司向仲裁委员会申请仲裁，乙公司在仲裁庭首次开庭前未提出异议，仲裁

委员会可对该案进行仲裁

D如甲公司向法院起诉，乙公司在法院首次开庭时对法院管辖未提出异议.法院应

当驳回甲公司的起诉

E双方达成的仲裁协议和管辖协议均有效

答案

A,B,C

解析

《仲裁法解释》第七条：“当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人

民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第

20条第2款规定期间内提出异议的除外。”

52.题型：单选题

货物运输合同中，托运人的主要权利是（）。A

有条件的拒付运费权和任意变更解除权B

按时提货验收权C

对运输物品的保密权D

对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权

考点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

原文是托运人的主要权利是有条件的拒绝支付运费权和任意变更解除权。托运人在

承运人自行改变运输路线或方式等条件下，有权拒付增加的费用，在货物送达收货

人前，有权要求承运人中止运输、返还货物、变更交货地点或收货人，故A选项

正确。B选项是托运人或收货人的义务，C、D选项不符合法规规定。

考点：托运人的权利义务

53.题型：单选题

某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设

行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（）法律

责任形式。

A民事责任

B行政处分

C刑事责任

D行政处罚

答案

D

54.题型：单选题

关于建设工程总承包制度的说法，正确的是（）。

A装配式建筑原则上应采用施工总承包模式

B建设单位根据自身资源和能力，可以自行对工程总承包项目进行管理

C仅具有设计资质的企业不能从事工程总承包

D工程总承包企业可以将设计、施工一并分包给其他单位

答案

B

55.题型：单选题

（）是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进

行审查并依法裁判的法律制度。

A行政复议

B行政诉讼

C诉讼

D仲裁

答案

B

解析

行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法

性进行审查并依法裁判的法律制度

56.题型：单选题

下列关于工程分包和联合体承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。

A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D负有连带义务的每个债务人都负有清偿部分债务的义务

答案

C

解析

工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的，故A选项

错误。总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业

主认定两种方式，但这不影响总、分包人之间应负的连带责任，故B选项错误。

此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿

时，业主可向任何一方索赔。故选项C正确。

57.题型：多选题

关于仲裁协议的说法，正确的有（）。*

A仲裁协议应当是书面形式

B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可

C仲裁协议必须在纠纷发生前达成

D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

E仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权

答案

A,D,E

58.题型：单选题

关于招标方式的说法，正确的是（）。

A公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织

投标

C省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以

进行邀请招标的

D国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

答案

c

解析

A选项，邀请不特定法人；B选项，邀请三个以特定的法人；D选项，一律错

误。

59.题型：单选题

某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业

支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利

益，可以要求供应商支付（）万元。

A13

B9

C8

D5

答案

B

60.题型：多选题

下列关于劳务派遣的有关说法中.正确的有（）

A经营劳务派遣业务应依法申请行政许可,办理公司登记

B劳务派遣只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施

C劳务派遣用工方式的特征是劳动者的聘用与使用分离

D用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

答案

A,B,C,D

61.题型：单选题

关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。

A应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

C应当进行安全施工技术交底

D应当对拆除工程施工备案

答案

C

解析

C选项属于施工单位的安全责任。B选项：建设单位不得任意压缩工期，但与施

工单位协商并承担费用的情况下，可以合理调整工期。

62.题型：单选题

职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动

能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由（）

做出。

A用人单位

B医疗卫生专家组

C市级劳动能力鉴定委员会

D社会保险行政部门

答案

C

63.题型：单选题

甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司

应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租

金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和

国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由（）行使索赔的权利。A

甲设备租赁公司B

担保人C

乙建筑工程公司D

代理人

考坐上点

2Z204035融资租赁合同的法律规定

解析

融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而A设备

租赁公司为出租人，与题意不符；B、D分别为担保任何代理人，在题中没有出

现。因此只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利；故正确答案为C。

考点：出租人的义务

64.题型：多选题

下列责任中，属于违约责任的承担方式的有()。

A定金

B罚金

C违约金

D罚款

E消除危险

答案

A,C

解析

B属于刑事责任承担方式,D属于行政责任承担方式,E属于侵权责任承担方式。

65.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是()。

A工程竣工之日

B竣工验收合格之日

C工程交付之日

D工程投入使用之日

答案

B

66.题型：多选题

某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安

全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事

责任的有（）□

A该工地的负责人

B负责塔吊安全的管理人

C塔吊的销售人员

D该建筑公司的负责人

E工地上的施工人员

答案

A,B,D

解析

答案A、B、D

考点为重大劳动安全事故罪的构成。依据《刑法》规定，本罪的犯罪主体是特殊主

体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员。此罪主体包括生产经营单位的负

责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。A、B、D符合规定，所以应当

承担刑事责任。

67.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为之一的，责令限期改

正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用

B使用未经验收的整体提升脚手架

C委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械

D在施工组织设计中未编制安全技术措施

E在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

答案

A,B,C,D

解析

施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并

处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证

书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑

事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）安全防护用具、机械设备、施工机

具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；（2）使用未经

验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

的；（3）委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体

提升脚手架、模板等自升式架设设施的；（4）在施工组织设计中未编制安全技术措

施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

68.题型：单选题

某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲

承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的

是（）。

A甲、乙应承担连带赔偿责任

B甲与乙属于联合体投标

C实际施工并造成损失的是甲，与乙无关

D投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

答案

A

解析

建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽

工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等

级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的

损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

69.题型：单选题

王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单

位并申请初始注册，此时王某须（）o

A重新取得资格证书

B提供符合本专业继续教育要求的证明

C提供新的业绩证明

D符合延续注册的条件

答案

B

解析

根据《注册建造师管理规定》，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提

出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故选

项B正确。

70.题型：单选题

关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。*

A使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工

程建设项目必须进行招标

C利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

答案

C

71.题型：单选题

某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排入水

沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使村里几十亩水稻受损严重，e市环保局责令

该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对该施工单位处以（）的

罚款。

A1万元

B2万元以上10万元以下

C10万元以上15万元以下

D15万元

答案

B

解析

依据《水污染防治法》第72条、第75条第2款的规定，市环保局应当责令该施

工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并可对该施工单位处2万元以上

10万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处10万

元以上50万元以下的罚款。所以B选项正确。

72.题型：单选题

工程师在接到延期开工申请后()不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺

延。A

24小时内B

36小时内C

48小时内D

72小时内

考占

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应

顺延。

考点：开工及开工日期。

73.题型：单选题

关于施工许可的说法，正确的是()。*

A省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门

备案

B农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

答案

A

解析

按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，

可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投

资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理

施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的

实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

74.题型：单选题

某工程施工合同因被施欠工程款发生纠纷、施工方诉至法院，后本案经调解达成协

议,并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。[2015]A

法院调解应由审判员一人主持B

法院调解必须邀请有关单位和个人协助C

调解书与判决书的效力不同D

调解书经双方当事人签收即发生法律效力

考点

2Z208041调解的规定

解析

法院调解

考点：法院调解

75.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬

补助金为（）。A

6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B

12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C

6个月的职工本人工资D

12个月的职工本人工资

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

《工伤保险条例》第三十九条:职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险

基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：丧葬补助金为6个月

的统筹地区上年度职工月平均工资。

考点：职工因工死亡的丧葬补助金、抚恤金和一次性工亡补助金

76.题型：多选题

在执行仲裁裁决时，被申请人提出证据证明，经人民法院组成合议庭审查核实，裁

定不予以执行的情形包括（）。

A当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的

C仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

D没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款

E裁决所根据的证据是伪造的

答案

A,B,C,E

解析

根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情

形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中

没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议

的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公

正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为

的。

77.题型：单选题

标准、规范、规程习惯上统称为标准，但内涵有所区别。下列说法正确的是

（）。

A当针对工程规划、设计等通用的技术事项作出规定时。一般采用“标准”

B当针对工程勘察、施工等通用的技术事项作出规定时，一般采用“规程”

C当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用“规范”

D当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时，一般采用“标准”

答案

D

78.题型：多选题

甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担

的义务包括（）。*

A按合同约定交付该设备

B向甲转移该设备的所有权和专利权

C承担运输途中的设备损毁风险

D该设备的瑕疵担保

E该设备的权利瑕疵担保

答案

A,D,E

79.题型：单选题

某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是

()O

A安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表

B未对未成年工进行定期健康检查

C安排女职工王某从事井下作业

D安排未成年工进行井下作业

答案

A

80.题型：单选题

建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A返还财产

B支付违约金

C折价补偿

D赔偿损失

答案

B

解析

本题考查的是无效合同。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予

以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对

方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。合同无效，那

么前期的约定也无效，故不存在违约金之说。

81.题型：多选题

对需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求，可以制定工程建设地方

标准的前提条件有()。A

没有相应的国家标准和行业标准B

有国家标准无行业标准C

有行业标准无国家标准D

国家标准和行业标准规定不具体E

没有相应的国家标准或行业标准

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

原建设部《工程建设地方标准化工作管理规定》中规定，工程建设地方标准项目的

确定，应当从本行政区域工程建设的需要出发，并应体现本行政区域的气候、地

理、技术等特点。对没有国家标准、行业标准或国家标准、行业标准规定不具体，

且需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求，可制定相应的工程建设

地方标准。故选AD

考点：工程建设地方标准

82.题型：单选题

某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为

()oA

变更的效力仅及于变更的部分B

未变更部分效力不确定C

已履行部分应恢复原状D

当事人丧失赔损请求权

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同内容，当事

人应当按照变更后的内容履行合同A选项与“变更后内容取代原合同内容”表述意

思一致，则为正确；B选项未变更部分效力按原来执行；C选项表述错误；D选项

合同的变更不影响权利义务

考点：合同的变更须经当事人双方协商一致

83.题型：多选题

生产安全事故等级划分的要素包括（）。

A事故发生时间

B人员伤亡的数量

C事故发生地点

D直接经济损失的数额

E社会影响

答案

B,D,E

84.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明

的，从事故发生当月起（）照发工资.

A2个月内

B3个月内

C4个月内

D6个月内

答案

B

85.题型：多选题

以下属于刑事责任承担方式的有（）o

A拘役

B罚金

C管制

D行政拘留

E罚款

答案

A,B,C

86.题型：多选题

根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位对建筑材料、建筑

构配件、设备和商品混凝土进行检验，必须依照的根据有（）。A

施工承包合同约定B

供应商的要求C

工程设计要求D

施工技术标准E

施工经验

考点

2Z207012工程建设强制性标准实施的规定

解析

施工单位必须按照工程设计的要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑

配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验和

检验不合格的。不得使用。

考点：工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定

87.题型：单选题

《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组

成。

A总则、通用条件、专用条件

B总则、分则、附则

C总则、正文、附件

D合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

答案

D

88.题型：单选题

关于建筑意外伤害保险，下述选项中错误的是（）。

A建筑意外伤害保险费列入建筑安装工程费用

B建筑意外伤害保险费由施工企业支付

C建筑意外伤害保险费由企业从职工工资中扣除

D保险公司一般采取差别费率

答案

C

89.题型：单选题

在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）。A

施工单位、建设单位B

建设单位、施工单位C

施工单位、监理单位D

监理单位、施工单位

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施

工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务

人；对于支付工程款则相反。

考点：债的内容。

90.题型：单选题

发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。

A编制招标文件

B印刷、邮寄招标文件

C招标人办公

D招标活动

答案

B

91.题型：单选题

工程建设过程中发生下列事项时，属于仲裁机构受理范围的是（）。*

A建设单位压缩合同约定工期

B施工单位因偷工减料被责令停业整顿

C承包单位转让工程监理业务被吊销营业执照

D建设行政管理部门对工作人员的处罚

答案

A

解析

根据2017年9月经修改后公布的《中华人民共和国仲裁法》（以下简称《仲裁

法》）的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和

其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶

养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争

议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承