二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1196

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」196

1.题型：单选题

与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲

支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给

丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法

院支持的是（）。

A要求甲双倍返还定金2万元

B要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C要求甲支付违约金2万元

D要求甲支付违约金1.5万元

答案

B

2.题型：多选题

申请建造师初始注册的人员应当具备的条件包括（）。

A经考核认定或考试合格取得资格证书

B受聘于一个相关单位

C没有《注册建造师管理规定》规定的不予注册的情形

D达到继续教育的要求

E具备大专以上学历

答案

A,B,C,D

解析

按照《注册建造师管理规定》，申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核

认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；

（4）没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。对学历没有明确要求，

故选项A、B、C、D正确。

3.题型：单选题

根据《招标投标法》及有关规定，下列选项中不属于必须进行施工招标的工程建设

项目范围的是（）。

A某城市的地铁工程

B国家博物馆的修缮工程

C某省的体育馆建设项目

D抢修的堤坝工程

答案

D

4.题型：多选题

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故一般分为以下等级（）0

A特别重大事故

B重大事故

C大事故

D较大事故

E一般事故

答案

A,B,D,E

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故一般分为以下等级特别重大事

故，重大事故，较大事故，一般事故。

5.题型：多选题

关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（）。

A招标信息公开

B评标标准公开

C开标程序公开

D评标委员会组成人员公开

E中标结果公开

答案

A,B,C,E

6.题型：单选题

工程设计是工程建设的（）。A

先行官B

灵魂C

实施者D

重要因素

考点

2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任

解析

工程设计是工程建设的灵魂。

考点：设计单位的安全责任

7.题型：单选题

关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是（）-

A当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注

册建造师签章

C施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

D注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效

答案

A

解析

根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工

管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件

上，必须有注册建造师的签字盖章。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为

有效。注册建造师有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程施工管理文件

上签字并加盖执业印章。建设工程合同包含多个专业工程的，担任施工项目负责人

的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。故选项A正确。

8.题型：单选题

根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资

料的期限为竣工验收后（）个月内。

A1

B3

C6

D12

答案

C

9.题型：单选题

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负

责人的情形是（）。

A两个项目的发包人是同一单位

B因发包人原因导致停工超过3个月

C合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D建造师同时具有两个专业的执业资格

答案

C

10.题型：单选题

下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是

（）。*

A仲裁事项

B选定的仲裁委员会

C请求仲裁的意思表示

D仲裁裁决的效力

答案

D

11.题型：单选题

监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。[2014]A

费用由施工企业承担B

工期不予顺延C

视为建设单位违约D

施工企业可主张合理利润

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已

覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆

盖回复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用

和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

考点：施工质量检验制度

12.题型：单选题

政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。

A建筑市场有关违法行为

B违反法定基本程序问题

C质量安全问题

D建筑市场有关法律责任

答案

D

13.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，在签订

租赁协议时，应当出具（）*

A操作说明书

B产品出厂证明

C产品合格证

D检测合格证明

E生产许可证

答案

C,D,E

14.题型：单选题

建设工程合同的法定形式为（）。

A书面合同

B口头合同

C默示合同

D合同示范文本

答案

A

15.题型：单选题

甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公

司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在工程开工前，应当由（）

按照有关规定申请领取施工许可证。

A乙建筑公司

B丙土方公司

C甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D甲房地产开发公司

答案

D

16.题型：单选题

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，深基坑工程、附着式升降脚手

架等专业工程实行分包的，其专项方案可由（）组织编制。

A监理单位

B专业承包单位

C建设单位

D设计单位

答案

B

17.题型：单选题

《民法通则》规定，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的

特定的（）关系。A

买卖B

权利和义务C

借款D

赠与

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

《民法通则》规定，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的

特定的权利和义务关系。

考点：债的概念。

18.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指

挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处（）罚款或者按照管理权限给

予撤职处分。

A5000元以下

B5000元〜2万元

C2万元~20万元

D20万元以上

答案

C

19.题型：单选题

委托人或者受托人可以（）委托合同。A

随时解除B

预告解除C

法定解除D

协商解除

考点

2Z204037委托合同的法律规定

解析

委托人或者受托人可以随时解除委托合同。

考点：委托合同的终止

20.题型：单选题

不属于发包人应当承担的赔偿损失的是（）。A

未及时检查隐蔽工程造成的损失B

未按照约定提供原材料、设备等造成的损失C

因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失D

转让、出借资质证书等造成的损失

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

ABC是发包人应当承担的损失赔偿，D是承包人赔偿。

考点：发包人应当承担的赔偿损失。

21.题型：单选题

甲建设单位和乙施工单位签订的合同因为串通投标而无效，但双方在合同中约定出

现工程质量问题在北京市丙仲裁庭解决。则（）。A

双方合同无效,合同中关于仲裁的约定也无效B

双方合同无效,但发生质量争议仍可以去人民法院解决C

双方合同无效,但发生工程价款问题应当去丙仲裁庭解决D

双方合同无效,但发生工程质量问题应当去丙仲裁庭解决

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款

的效力。

考点：被撤销合同的法律后果

22.题型：单选题

某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报

价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为

()oA

恶意投标罪B

重大责任事故罪C

串通投标罪D

玩忽职守罪

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

串通投标罪《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其

他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处

罚。答案选C

考点：串通投标罪。

23.题型：多选题

在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施

工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行

政主管部门申报该工程的()。A

项目名称B

施工场所和期限C

产生噪声的原因D

所采取的环境噪声污染防治措施E

可能产生的环境噪声值

考坐上点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

原文是《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机

械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所

在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场

所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故

选项A、B、D、E正确。

24.题型：单选题

某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力

应当表述为（）。A

变更的效力仅及于变更的部分B

未变更部分效力不确定C

已履行部分应恢复原状D

当事人丧失赔损请求权

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同变更须遵循法定程序。

考点：合同变更须遵循法定的程序

25.题型：多选题

下列建设工程安全生产条例中，属于工程监理单位安全职责的有（）。[2015]

A

审查安全技术措施或专项施工方案B

编制安全技术措施或专项施工方案C

对施工现场安全事故的安全负总责D

对施工安全事故隐患提出更改要求E

出现安全事故，负责成立事故调查组

考点

2Z206053工程监理、检验检测单位相关的安全责任

解析

监理单位的安全生产职责。

考点：工程监理单位的安全责任

26.题型：单选题

投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。

A由工商行政管理机关吊销营业执照

B取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D由招标行政主管部门责令改正并处罚金

答案

D

27.题型：单选题

建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。*

A提交验收报告之日

B建设工程完工之日

C占有建设工程之日

D竣工验收合格之日

答案

C

28.题型：多选题

下列关于建设施工项目投标文件的表述中，正确的有（）。A

投标文件应该对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应B

投标文件的内容应当包括拟派出的全部工作人员的简历、业绩C

投标文件中应当确定公司拟安排直接管理招标项目的企业负责人的简历、业绩D

拟用于完成招标项目的机械设备E

投标文件中应当确定公司拟安排用于招标项目的流动资金的额度

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

《招标投标法》规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应

当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标项目属于建设施工项目的，

投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用

于完成招标项目的机械设备等。

考点：投标文件的内容要求。

29.题型：单选题

法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执

行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关

于执行的说法中正确的是（）。

A该执行已经终结

B乙可以提起审判监督程序

C乙可以向法院另行起诉

D乙可以申请法院恢复执行

答案

D

30.题型：多选题

某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规

划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的

依据有（）»

A国有建设用地出让合同

B建设用地规划许可证

C建设工程规划许可证

D建设工程规划认可文件

E乡村建设规划许可证

答案

B,C

31.题型：多选题

下列解决纠纷的文书中，具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括（）。

A当事人自愿达成的和解协议

B仲裁调解书

C公证债权文书

D民事判决书

E民事裁定书

答案

B,C,D,E

32.题型：单选题

不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）。[2013]A

债务人先履行合同B

债权人先履行合同C

双方同时履行合同D

无先后关系

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

考查不安抗辩权的合同履行顺序。根据《合同法》第68条规定：应当先履行债务

的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状

况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；

（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履

行的，应当承担违约责任。此类题目考查抗辩权的履行顺序及权利行使的主体。在

此一并介绍三种抗辩权：首先，只有双务合同中才能适用抗辩权；单务合同中，一

方享有权利，一方承担义务，不存在抗辩的问题。同时履行抗辩权：合同中未约定

双方先后的履行顺序，任何一方在对方没有对待给付前，均有权行使。先履行抗辩

权：合同中约定了先后履行顺序，后履行人因先履行人未适当履行义务，后履行人

可行使先履行抗辩权。不安抗辩权：合同中约定了先后履行顺序，先履行人因担心

后履行一方欠缺履行能力，由先履行人可以行使不安抗辩权。A项正确。

考点：不安抗辩权中止履行（已取消考点）

33.题型：单选题

住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》对建筑施工特种作业人员进

行规定，下述不属于建筑施工特种作业人员的是（）。

A建筑电工

B建筑架子工

C建筑起重机械安装拆卸工

D建筑混凝土工

答案

D

34.题型：单选题

某工厂为了节省投资，将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作

为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进

行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测，墙体开裂系设

计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量

管理条例》有关规定，该质量责任的主要承担方是（）。

A设计单位

B施工单位

C建设单位

D监理单位

答案

C

35.题型：单选题

质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归（）所有。

A质权人

B第三人

C抵押人

D债务人

答案

c

解析

债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍

卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉

讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不

足部分由债务人清偿。

36.题型：单选题

按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于必须招标范围的是

（）oA

施工单项合同估算价在人民币800万元B

重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元C

监理服务的采购，单项合同估算价在人民币60万元D

价值450万元重要设备采购

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设

项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币

200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币

100万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民

币50万元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标

准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

考点：建设工程必须招标的规模标准。

37.题型：单选题

某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一

直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则（）。

A截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权

B2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C截止于Z006年1月1日.承包商丧失胜诉权

D承包商获得工程款的权利最长保护2年

答案

c

解析

这里要注意区别“诉权”、“胜诉权”、“实体权利”。因此.选项C正确。

38.题型：单选题

根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。

A生产设备

B建设用地使用权

C正在建设的建筑物

D集体所有的宅基地

答案

D

39.题型：多选题

注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有（）.

A注册建造师变更注册申请表

B注册证书和执业印章

C专业增项资格证明

D与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件

E与原单位解除聘用合同的证明

答案

A,B,D,E

40.题型：单选题

下列事项中，能够申请行政复议的是（）。[2013]A

行政处分决定B

质量纠纷调解C

造价指导信息发布D

招标投诉处理

考坐上点

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

行政复议是公民、法人或其他组织（作为行政相对人）认为行政机关的具体行政行

为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、

适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决

定的法律制度。A选项，属于行政处分；B选项，质量调解，属于行政机关对民事

纠纷作出的调解行为，不属于行政复议受理范围。C选项，由于发布造价指导信息

不具备行政行为的强制效力，也不属于行政复议受理范围。D项正确

考点：行政复议范围；

41.题型：多选题

下列情况中，不影响劳动合同履行的有（）.

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇

B用人单位名称发生变更

C用人单位法定代表人变更

D用人单位投资人变更

E用人单位被依法宣告破产

答案

B,C,D

42.题型：单选题

根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲

裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A2个月

B6个月

C1年

D2年

答案

c

解析

根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。

43.题型：单选题

根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接

受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过()个月。*

A12

B10

C8

D6

答案

A

44.题型：多选题

根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有

()O

A依照企业破产法规定进行重整的

B生产经营发生严重困难的

C股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的

D企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员

的

E因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行

的

答案

A,B,D,E

45.题型：单选题

关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。*

A企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工

程业务要求

C施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

答案

A

46.题型：单选题

施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双

方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的

道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是（）0

A相邻权

B地役权

C土地租赁权

D建设用地使用权

答案

B

解析

根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效

益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合

同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，正确答案为B。

47.题型：单选题

设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定

向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能

获得法院支持的最高请求额是（）万元。*

A16

B5

C8

D13

答案

A

48.题型：单选题

债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。A

抵押B

留置C

保证D

质押

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

（一）质押的法律概念:按照《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者

第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。故选D

考点：质押的法律概念。

49.题型：单选题

下列关于委托代理、法定代理说法正确的是（）。*

A委托代理按照被代理人的委托行使代理权

B法定代理的被代理人一定是无民事行为能力人

C被代理人死亡，委托代理不一定终止

D委托代理中，代理人单方辞去委托必须经被代理人同意

答案

A

解析

法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。例如，《民法总则》规定，无民事

行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。《民法总则》规

定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；

（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；

（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组

织终止。法律规定被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托，也允许代理人单方

辞去委托，均不必以对方同意为前提，并以通知到对方时，代理权即行消灭。

50.题型：单选题

某工厂为了节省投资，将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作

为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进

行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测，墙体开裂系设

计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量

管理条例》有关规定，该质量责任的主要承担方是（）。A

设计单位B

施工单位C

建设单位D

监理单位

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程

监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。

《建筑法》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业

在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降

低工程质量。

考点：依法提供原始资料

51.题型：单选题

下列组织中.具有法人资格的组织是（）.

A项目监理部

B项目经理部

C设计单位

D投标联合体

答案

C

52.题型：单选题

甲单位2015年11月06日注册阳光装修公司，11月07日核准注册，理论上此商

标的有效期是无限的，但要提出续展申请，甲单位未能在规定的续展期内提出申

请，则此续展期申请最晚应在（）提出A

2015年11月07日B

2025年05月07日C

2025年11月07日D

2026年05月07日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

商标权是核准注册后10年有效期。续展期是期满前12个月内申请续展注册。故

2015年11月07日注册+10年到期就是续展期的最后一日：2025年11月07日。特

别注意题目要求是续展期的最后一日。

考点：商标权。

53.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质

条件且逾期不改的，其资质证书将被（）。A

撤回B

撤销C

注销D

吊销

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

撤回：企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，建设主管部门、其他

有关部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正；逾期不改

的，资质许可机关可以撤回其资质。被撤回建筑业企业资质的企业，可以申请资质

许可机关按照其实际达到的资质标准，重新核定资质

考点：企业资质证书的撤回、撤销和注销。

54.题型：单选题

下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）□

A没有合法授权

B超越代理权

C代理权授权不明确

D代理权终止

答案

C

解析

无权代理一般存在三种表现形式：（1）自始未经授权。如果行为人自始至终没有

被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。（2）超越代理权。

代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。（3）代理权已终止。

行为人虽获得该代理人的代理权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理

人的名义进行民事行为，则属无权代理。

55.题型：单选题

某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人

与承包人在工程质量和工程价格上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发

包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B合同仲裁条款约定无效

C双方必须签订补充仲裁协议

D双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖

答案

D

56.题型：单选题

关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A不动产物权的设立应依法登记

B不动产物权的设立属自愿登记

C不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D不动产登记由合同签订地的登记机构办理

答案

A

57.题型：单选题

生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。

A技术负责人

B主要负责人

C安全管理部门负责人

D项目负责人

答案

B

58.题型：单选题

下列对工程验收违法行为应承担法律责任的表述中，错误的是（）。

A建设工程未经规划验收核实或经核实不符合规划条件的，不得组织竣工验收

B依法应进行消防验收的工程，未经消防验收或消防验收不合格的，责令停止施

工，并处3万元以上30万元以下罚款

C分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环保设施应在试生产之日起的3

个月内验收

D不符合节能标准的建设工程已经建成的，不得销售或使用

答案

C

59.题型：单选题

关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）。

A已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急

预案

B中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。

C中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案

D施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

答案

A

解析

生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，

向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。中央企业总部（上市公司）

的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送国家

安全生产监督管理总局；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或

者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级

安全生产监督管理部门O

生产经营单位申报应急预案备案，应当提交下列材料：（1）应急预案备案申报

表；（2）应急预案评审或者论证意见；（3）应急预案文本及电子文档；（4）风

险评估结果和应急资源调查清单。

对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请安

全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备案登记表。注：

此考点与最新版教材有细微变化。

60.题型：单选题

某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是

（）。*

A安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D批准女工王某只能休产假120天

答案

C

解析

《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强

度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作

业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家

规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女

职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产

假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动

强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

61.题型：单选题

某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投

标事宜，甲、乙的行为属于（）。

A联合投标

B合法投标

C串通投标

D独立投标

答案

C

解析

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同

一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件

异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

62.题型：单选题

《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量

占建筑材料总重量的（）以上。

A50%

B60%

C70%

D80%

答案

c

解析

《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用

量占建筑材料总重量的70%以上。

63.题型：单选题

根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合

同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。

A1个月

B2个月

C3个月

D半年

答案

A

64.题型：单选题

关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

B出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

C承租人破产的，租赁物属于破产财产

D出租人应当履行承租人占有租赁物间的维修义务

答案

A

65.题型：单选题

施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利

5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同，同时签订了让利5%的

补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同

意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A该补充协议属于可撤销合同

B应以备案合同作为结算工程价款依据

C应以补充协议作为结算工程价款依据

D乙方行为构成合同违约

答案

B

解析

结算工程价款的依据建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。

66.题型：单选题

设计-采购总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和采购，

并对承包工程的设计和采购的质量进度等负责，属于工程总承包的哪种方式

（）oA

EPC模式B

D-B模式C

E-P模式D

P-C模式

考点

2Z203021建设工程总承包的规定

解析

设计-采购总承包（E-P）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和

采购，并对承包工程的设计和采购的质量进度等负责。

考点：设计-采购总承包（E-P）。

67.题型：单选题

根据《民事诉讼法》的相关规定，起诉必须符合的条件不包括（）。

A原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

B有明确的被告

C有书面的起诉书

D属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

答案

c

解析

《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接

利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实

和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

68.题型：单选题

某施工现场发生安全事故，造成2人死亡，1人重伤，650万元直接经济损失，420

万元间接经济损失，该事故应由（）组织调查。A

省级建设行政主管部门B

省级人民政府C

设区的市人民政府D

县级人民政府

考占

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

本题考查的是安全事故等级的划分和调查管辖。该起事故为一般事故，由县级人民

政府负责调查。

考点：事故等级划分的要素

69.题型：单选题

根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投

标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。

A5

B20

C10

D15

答案

B

解析

招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招

标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不

得少于20日。

70.题型：单选题

甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担

另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新

组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。A

变化后的联合体削弱了竞争B

丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C

新联合体组成的时间过晚D

新联合体的资质低于规定的最低标准

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

原文是《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公

告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格

预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更

换成员的，其投标无效。

考点：联合体投标。

71.题型：单选题

下列施工合同条款涉及的内容中，明确施工人施工要求并可作为确定施工人责任依

据的是（）。A

工程标的B

工程数量C

工程价款D

工程质量

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

工程质量工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。

考点：建设工程施工合同的内容。

72.题型：单选题

关于注册建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程

施工项目的除外

B注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目

手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承

包合同的，可以更换施工项目负责人

D建设工程合同改造期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更15个工

作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更

答案

C

解析

项目负责人原则上不得更换，但有三种情形除外：1）发包方与注册建造师受聘

企业已解除承包合同的；2）发包方同意更换项目负责人的；3）因不可抗力必须

更换的。

73.题型：单选题

某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无

效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。*

A重新组成仲裁庭经评议后

B请示仲裁委员会主任并按其意见

C按乙和丙的意见

D按甲的意见

答案

C

74.题型：多选题

以下有关招标文件的内容，正确的有（）。*

A招标人应对标底保密

B招标文件可以指明特定的生产供应商

C招标人应对已购买标书的单位情况保密

D招标文件中应列明对招标项目的技术要求

E招标文件中应有一旦中标后拟签订合同的主要条款

答案

A,C,D,E

75.题型：单选题

当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在（）提出。

A答辩时

B首次开庭前

C裁决前

D执行前

答案

B

76.题型：单选题

建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。[2015]A

提交验收报告之日B

建设工程完工之日C

占有建设工程之日D

竣工验收合格之日

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

建设工程实际竣工日期的确定。

考点：竣工日期。

77.题型：单选题

债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（）。

A中止

B中断

C延长

D消灭

答案

B

78.题型：单选题

根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期

限。

A法律直接规定

B当事人约定

C出让人决定

D受让人决定

答案

B

79.题型：单选题

《招标投标法》属于下列法律部门中的（）.

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

D

80.题型：多选题

行政机关在实施行政强制措施时，应当遵守的规定有（）o

A实施前须向行政机关负责人报告并经批准

B实施时可不通知当事人到场但应邀请见证人到场

C实施时当场告知当事人具体采取的行政强制措施即可

D制作现场笔录

E应告知当事人事后可陈述、申辩

答案

A,D

81.题型：单选题

韩某与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中韩某不能胜任本职工

作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，该施工企业决定解除劳动合同，

下列做法正确的是（）。

A不能解除韩某的劳动合同

B提前1周通知韩某解除劳动合同

C与韩某的劳动合同期满后解除其劳动合同

D额外支付韩某1个月工资后，解除劳动合同

答案

D

解析

《劳动合同法》第40条规定，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗

位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外

支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。故选项D正确。

82.题型：单选题

建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是（）。

A

建设单位B

设计单位C

施工单位D

监理单位

考点

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

建设工程质量保修制度，是指建设工程竣工验收后，在规定的保修期限内，因勘

察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返

I月戈O

考点：建设工程质量保修书

83.题型：多选题

下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家

B为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位

C设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家

D有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家

E设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明

答案

D,E

84.题型：单选题

劳动安全卫生制度对用人单位提出严格要求，但不包括（）o

A执行国家劳动安全卫生规程和标准

B为劳动者办理意外伤害保险

C对劳动者进行劳动安全卫生教育

D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

答案

B

解析

《劳动法》规定，用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳

动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事

故，减少职业危害。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件

和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

B选项不属于劳动安全卫生制度的要求，故选项B正确。

85.题型：多选题

《循环经济促进法》规定,国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经

济的有关专项资金，支持（）.

A循环经济的科技研究开发

B循环经济技术和产品的示范与推广

C重大循环经济项目的实施

D发展循环经济的信息服务

E发展循环经济的人才培养

答案

A,B,C,D

解析

《循环经济促进法》规定,国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环

经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范

与推广、重大循环经济项目的实旋、发展循环经济的信息服务等.故选项A、B、

c、D正确.

86.题型：单选题

实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指（）。

A施工单位向监理工程师提交的开工报告

B建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D施工单位项目部向公司总部提交的报告

答案

B

87.题型：单选题

建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成形象进度的，建设单位可以解

除合同。此约定属于合同的（）o[2013]A

附期限解除B

附条件解除C

附期限终止D

附条件终止

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

考查附条件合同与附期限合同的区别。首先，应当明确如何区别所附为“条件”或为

“期限”。若所附为“条件”，则该“条件”可能成就也可能不成就，而若所附为“期

限”，则该“期限”必然会到来。从题目上看，“…施工企业未按节点工期完成形象进

度的...”，很明显，施工企业可能按节点工期完成进度，也可能未完成，故其所附

为“条件”；而后续描述“建设单位可以解除合同”，故，此为附解除条件的合同。B

项正确。

考点：附条件合同（已取消考点）。

88.题型：单选题

下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A施工企业的名称标志

B施工企业编制的投标文件

C施工企业编制的施工方案

D施工企业发明的新技术

答案

D

解析

【解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类

89.题型：多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物

一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次

日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。*

A侵权行为

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

90.题型：单选题

工资应当以货币形式（）支付给劳动者本人。A

按

日

B

按

月