纯净水系统工程施工招标文件

第一章第二章第三章第四章第五章第六章:根据秦山第三核电有限公司生活区建设要求，我公司决定建设电站配套设施管道直饮水系统并对电站配套设施管道直饮水系统工程的施工进行系统工程的施工，承包方式为包工包料包工期，具体包括管道直饮水系统机房的装修和机房内所有设备的工艺及设备布置的设计（依据技术规格书确定的技术标准等）、供货、安装、调试，整个小区的管道直饮水系统管网的供货及安装（终点为各个用户端，包含计量表、鹅颈龙头等），并负责配合招标人办理相应主管部门的验收许可等；但不包括管道直饮水系统如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义第4页共83页包人签发的开工报告为准；投标人应承诺根据工程的需要将按最新的饮水系统工程的施工，承包方式为包工包料包工期，具体包括管道直饮水系统机房的装修和机房内所有设备的工艺及设备布置的设计（依据技术规格书确定的技术标准等）、供货、安装、调试，整个小区的管道直饮水系统管网的供货及安装（终点为各个用户端，包含计量表、鹅颈龙头等），并负责配合招标人办理相应主管部门的验收许可等；但不包括管道直饮水系统机房本身的建造工作；具体见详细技术规格书及施工图（本招标文件第五章：《技术规格书及图纸清单》）所包含的所有管道直饮水系招标文件招标文件的组成投标邀请书前附表第一章第二章第三章第四管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单2.1.2投标人应认真检查招标文件是否完整，若2.3.1投标截止日前，招标人有以补充通知的方2.3.2补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人收到修改书后，应立即2.3.3为了给投标人合理的时间把修改书考投标文件和与投标有关的所有文件均使用汉语。除工程规范另有规定投标企业概况及组织机构介绍；本工程进度计划、详细设计方案；本施工组织设计：包括现场施工劳动力投入计划、机械设备的配置；投3.1.3投标人必须将其投标文件分为“技3.1.4编写投标文件时，投标人应认真审阅书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式复，投标人可以拒绝这种要求而不失去他们的投标保证金。同意延长投标有效期的投标者也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金有效期，在延长期内本章关于投标保证金的退还与没收的规定仍然投标保证金。投标保证金在领取招标文件时提供。此保证金需在领取开户银行：工行秦山分理处；帐号：120409030902103.3.2投标人应妥善保存招标文件及图纸投标人在投标有效期内撤回投标文件，或并在封面上明确标明“正本”和“副本”的字样。投标文件正本和副3.4.2投标文件的正本和副本均应使用打单位盖章，并由法定代表人或被授权委托人签署授权书以书面委托的3.4.3投标文件应尽量避免涂改和插字，人书面指示进行修改的以外，均由法定代表人（或被授权代表人）在袋上清楚标明“商务标”、“技术标”字样，并写明：投标的工程名人的名称。若投标人未将投标文件按规定时间密封和标记，招标人将3.5.2投标文件封面（或扉页）、投标函法人公章并经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章；由授权委托代理人签字或盖章的，在投标文件正本中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书、签字、盖章及内容均应符合要求，否则该3.7.1投标人在递交投标文件以后，在规止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证除非合同中另有规定，投标报价应是招标文件所规定利润、税金、临建、劳保统筹、文明施工、远征、在发移交证书前对工程4.1.1投标人应按招标人提供的报价清单格式填报单价和合价，4.1.2投标人必须在报价清单品牌和规格型号中详细填制所提供格，如由于投标人的填制不详，引起实施时发生争议，造成一种以上物项或材料的类型或种类可供选择的情况下，材料或物项最终选择权属于施工进度、国家现行有关规定，根据公司的实力进行自主报价，如在技术误解或遗漏没有填入单价、总价的项目将得不到支付，并认为该细目的价总报价分为两个部分：管道直饮水系统机房内设备部分和管道直饮水4.2.2.1管道直饮水系统机房内设备部分：各投标人应准对机房内的设备的工艺及设备布置进行设计自行填报到表格中，并应填报相应的规格型号、品牌/产地/厂家、数量、单价以及合价；安装调试费各投标人自行测算并填报费率A%；经过计算后的合计总价（1）计价模式：此部分工作采用工程量清《建设工程工程量清单计价规范》（GB5项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，参照《浙江省建筑工程预价，即完成清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业（4）措施项目清单计价表、其他项目清单投标人按实际情况自主选择（但措施项目清单计价表中文明施工、安全施工两项措施费以及零星工作项目计价表中人工单价必须或补充，若要补充报价，则报价的内容必须写明。若投标人漏报，应视为投标人的总报价中已经包含该项报价。投标人应对所有的措施项目按“措据技术文件并结自身实力及投入本工程的力量，在充分考虑工程技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上竞争报价。对于投标时递交的含及其相应的价格将不作调整；如有经发包人认可的变更，也只调整变更部工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，未填写单价和合价的实施后将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价（9）本部分工程总报价（除招标人预留金及暂估价（10）投标人须按招标文件要求编报《主要材料单价等，招标人提供的《主要材料设备清单》未包含的应由投标人提供的主材也须在《主要材料价格表》中按规定补充列明。材料价格上涨的风险机房外小区管网部分工程量清单》后，应按照图纸对其进行复核。如发现标人提出，招标人经审核确认后，将以补充文件形式进行修正。届时，投标人如未提出异议，一旦其中标，图纸和工程量清单存在的不符之处其费（12）招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，投标人可实际情况增加措施项目内容报价。环境保护费、文明施工费、安全施工费不应低于弹性区间费率的下限。不得随意降低及取消该费用，否则作合同实施期间不因市场变化而变动，结算时以所报综合单价为准，除予支付，并认为细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总4.2.3投标报价书应按规定的格式和商务标中的排序编列。投标以大写为准。4.2.4施工用水用电：施工临时水、电（包设、维护、拆除及水、电费用）由承包人承担，投标人自行考虑并在根据自身情况在报价中考虑，但弃渣（含建筑垃圾）必须倾倒在合法标。开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行。投开标会议由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺5.4.6投标者未能按要求提交全额投标保标评标结束且通过评审合格的单位进入商务标开启程序，并按评标办法进其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许6.3.1在评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上6.3.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生重大影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或6.4.1评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行当单价与工程量的乘积之和与合价之间不一致时，乘工程量之和为准，除非评标机构认为单价有明显的小数点错位，此时应6.4.2按上述修改错误的方法，调整投标书中的报价，则以调整后的报价为准，经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投6.5.2评标委员会将对投标人的投标报价、工期、质量标准、设备配6.5.3评标委员会将按第二章：《评标办法》进行综合评议，确定第经过评标委员会的评议和比较，报招标人招标领导小组批准后，确定中标单位，并向中标单位发出中标通知书，并正式签订合同。中标通知书根据《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规的规定，为评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人在评标专家库中随评标采用综合评估法。开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合经评标委员会认定，将不予评审；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标都被否决的，招标人评标中，发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以废不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也评标委员会以开标、审标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投技术标的最终评分为全部专家评分中扣除一个最高分和一个最低分后计算评分。投标人的总得分为技术、商务两部分得分的总计，由指定专人进行计算并复核。最后按得分最高和次高，共两名（总分相同时，报价低者优先）作为中标候选人向招标人推荐，并提交经评标委员会全体成员签字的评标报告，由招标人在两名候选人中按《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委联合令第；，2)具有饮用水相应许可证书或等同于该许可的相关认证的单位（有效上进行，属招标文件和设计交底不清楚引起的报价内容不一致，则扣除多后的算术平均值为投标平均价，投标平均价与所有有效投标人报价中后的算术平均值为投标平均价，投标平均价与所有有效投标人报价中次低2)投标人报价与评标基准价对比，计算出投标报价评分值：等于评标评标委员会成员可依据上述细则，打分时保留一位小数，计算时保留发包人（全称）：秦山第三核电有限公司承包人（全称）：某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某工程名称：秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工工程地点：秦山第三核电有限公司生活区：（竣工日期：（工程完工并通过最终竣工验收之日）合同总工期为：详工程质量标准：按国家现行施工及验收规范执行，工程质量要求达到合同总价：本合同总价为人民币元整(￥),该总价组成详见商务标报价本工程机房内所有设备材料到货验收合格并经发包人确认后支付合同基价的50%;5.3本工程竣工验收并经相关主管部门审查合格从当期结算款中扣除；若履约保证金中不够扣时，招标人可以在支付给承），7.6.11)2)3)4)5)6)7)8)8.组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书中标通知书投标文件及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸报价清单本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它9.承包人向发包人承诺按照合同约定进行供货、施工、竣工并在质量10.发包人向承包人承诺按照合同约定的11.本合同双方约定：双方法人或授权代采用建设部、国家工商总局制定的建设工程施工合同示范文本（GF-4.图纸3)开通施工场地与公共道路的通道；4)办理由发包人2）遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护4）负责施工现场清洁卫生，按批准的施工组织设计布置现场、堆放完工后的及时进行现场清理，在竣工验收前必须按工程师要求拆除临收23.2本合同总价款采用合同固定价部分、合同暂估价款；2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出合同组价的原则的变更价格，经监理或发包人委托的机构审核，并经发包人确认后28.1承包人采购材料设备的约定：所有材料和设备必须b、合同执行期内，国家有关工程建设的政策变风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行3）主要技术人员的到位率，经考核达不到投标书承诺的要求（85%4）本项目合同实施期间，若发生项目经理及技术负责人更换，承包人必须提前二周向发包人提出书面申请，且更换后的项目经理资质不能低于原项目经理资质，得到发包人评审同意后方可更换；并且不论是否经过发包人同意和批准，每发生一次项目经理及技术负责人更换，承包人应向规定，承包人在施工过程中若发生安全事件/事故，将按照安全7）以上各项扣款均在当期结算款中扣除，若扣采取第一种方式解决，约定向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是承包人不得擅自对工程进行分包，任何分包行为均须得到工程师的认39.1双方关于不可抗力的约定：因战争、动乱、或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括雷暴、风暴、洪水、火灾、核电站事故、战争情履行合同的义务，则双方中任何一方均不应被认为未履行或违背该方在合义务的时间必须按此种不可抗力影响的持续时间同等延长，对于合同中未以尽量减少不可抗力可能引起的任何延误，并竭尽一切合理努力以减轻不程验收完成前一直有效。当承包人违约，发包人有权按本专用条款第47.1质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包的损坏，由承包人自行修复并承担由此而发生的费用。若承包人在发包人规定的时间内不进行修复工作，发包人可以另行委托其他承包商完成修复47.3承包人自行承担施工期间所使用的水、电费用，承包人须在每2.承包人对其派遣的工作人员的安全负责；保证其派遣人员具有完成3.如果承包人在执行合同过程中发生事故，承包人应按国家有关规定5.承包人派遣人员进入发包人现场，必须先在发包人保卫处办理好相6.施工期间若发生责任事件或事故，如火灾、水淹、人身伤亡、建筑承包人应自费负责和安排承包人人员在执行合同过程中的人身意外伤47.7承包人应严格遵守合同双方签订的《安全生产责任书》（详见定，其中须按海盐县规定，按时缴纳工资支付保障金、实行工人工资卡制承包人雇用的所有员工包括派遣员工和临时招聘的民工，无论是否与劳动合同或劳务合同，均与承包人建立劳动关系或劳务关系，而与发包人没有任何关系。承包人须按国家有关规定及时支付其劳工工资，若承包人无故拖欠劳工工资，由此造成的后果由承包人负责。若因此给发包人造成损失，将由承包人负责对损失全额赔偿。如承包人员工承包人作为共同被诉人（或共同被告）或第三人参中；如生效裁决或判决认定发包人对承包人员工（包括民工）承担任何经：（：（理单位（若有）：（签字盖章）日期：本次审定结算金额：累计已结算金额：会签单位经办人采购申请处室/管理处室批准人会签人签名会签意见数量或形象进度是否属实：是□否□是否符合质量要求：是□否□是否符合进度要求：是□否□其他需说明的事项：是否同意办理结算：同意□不合同名称：合同金额：最终申报结算金额：本次申请结算金额：开户签字：（盖章）日期：审定最终结算金额：大写：审定本次结算金额：大财务处审计处商务合同处经办人负责人会签意见备注：若结算价超合同金额，则附“超合同价原因分析报告”，并需总经理部批准。此表由承包人改通知、工业安全未遂事故、环保事件工业安全整改通知、环保违章整改）：页号:用打号机打页号,封面、卷内目录、备考表、隔页纸不打号；每在右下角,2、凡按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图从封面开文件。一套正本，正本必须为原件，原件特征一般为：所有记录均为当事人亲笔所写，签字、标注日期清晰准确、字迹材料达标，公、私章都应为红章等。没有原件，则必须注明原件去向或证明其有效性。副本可用复印件。5.2移交:移交时必须书面形式打印出封面、术负责人编制日期监理负责人监理单位名称题名（文件材料题名一般不超过60个汉字）编制单位（承包人单位全称）起止日期（卷内文件材料形成的起止日期）保管期限（空缺材料、图纸各多少页。互见号空缺。立卷人为整理本卷材料的责任人，立卷日期为完成该卷整理的日期，检查人及日期由TQ签字：日期：职务：本项目竣工档案已经过监理代表的审核，认为可以接收。监理代表姓名：签字：日期：本项目竣工档案已经过TQN为加强公司党风廉政建设，进一步规范商务采购行为，发包人（秦山第三核电有限公司）和承包人（某某某某某某某某某）经协商一致达成如中不得向发包人工作人员赠送财物和采用其它不正当手段谋取采购项目；二、承包人严格遵守国家质量法规和有关要求。保证在施工或供货中不使用不合格的材料、配件、设备等，不偷工减料，确保施工项目、供货三、承包人严格遵守国家招投标法的有关规定。在招投标工作中不与其他投标人串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不弄虚作假骗采购项目的资格，或是给予两年不准其参与投标，直至永久不准其进入发五、发包人按照党和国家关于廉政建设方面的规定，加强对其员工的六、发包人工作人员有索要财物或其他好处行为的，承包人有义务向发包人纪检监察部门投诉和举报，发包人纪检部门对举报单位和个人负有保密的责任和义务。同时发包人对情况属实者，按有关规定对相关人员予七、发包人本着“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则进行采八、举报地址：浙江海盐秦山第三核电有限公司政治工作办公室（监发包人：秦山第三核电有限公司承包人：某某某某某某某某某某某某）（为了贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，以及《安全第四十一条“生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生签订安全生产责任书，由贵方导致的责任事故由贵方负全责，并在TQNPC）：）：在TQNPC承接任务期间，如发生由贵方责任引起故，则TQNPC将永久性停止贵公司在TQNPC工作的资格和投标权。）；6一般责任交通事故（不包括财产损失不足万元）；8一般火灾事故（不包括直接财产损失较小且无人员）；秦山第三核电有限公司某某某某某某某某某某某某某某某某（授权代显失效或污染明显扩散/有工作人员受到过量照射的事件。人员受超发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对某某某某某承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，