建设工程合同制度2024年

建设工程合同制度2024年合同编号：____________一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：详见附件一《工程量清单》。二、合同范围1.乙方按照本合同及附件一《工程量清单》的约定，完成本工程的建设。2.乙方负责办理与工程建设相关的各项审批手续，并承担相应费用。三、合同价款1.本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方应根据实际完成工程量，按合同约定的计价方式向甲方申请支付相应款项。四、工期及进度1.本工程工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.乙方应按照甲方确认的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。五、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家及行业相关标准，具体详见附件二《工程质量标准》。2.乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。六、合同变更与终止1.双方同意，合同的变更、终止应书面签署，并经双方确认。2.如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应友好协商解决。七、违约责任1.甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日附件一：《工程量清单》附件二：《工程质量标准》注意事项：1.合同双方应确保合同内容符合相关法律法规，遵循法定程序。2.明确工程范围、工期、质量标准、合同价款等关键条款，避免模糊不清导致纠纷。3.注意合同变更、终止的条件和程序，确保变更、终止合法有效。4.双方应严格按照合同约定履行义务，防止违约行为的发生。5.发生争议时，应通过友好协商或法定程序解决，避免擅自采取激进行为。解决办法：1.严格遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，确保合同合法有效。2.在合同中明确约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。3.加强合同履行过程中的沟通与协作，及时处理问题，防止纠纷发生。4.对合同内容进行详细审查，必要时可寻求专业法律人士的意见。关键词语法律名词解释：1.发包人：指委托他人为自己完成工程建设的单位或个人。2.承包人：指接受发包人委托，负责完成工程建设的单位或个人。3.工程量清单：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和合价等内容的清单。4.质量标准：衡量工程质量的标准，通常包括国家、行业或地方标准。5.违约责任：当事人违反合同约定所应承担的法律责任。6.争议解决：指在合同履行过程中发生纠纷时，双方采取的解决纠纷的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。场合一：工程涉及特殊工艺或技术应用场合：如果这个工程有一些特别的技术要求或者是用了什么高大上的工艺，那咱们得在合同里头说清楚。补充条款：1.乙方应提供相关特殊工艺的技术资料和操作手册，供甲方审查。2.乙方需对特殊工艺部分进行现场演示，确保甲方理解并认可。场合二：工程地点位于环境敏感区域应用场合：工程要是建在公园边上或者啥保护区附近，那咱们得对环保特别上心。补充条款：1.乙方必须采取有效措施，防止施工对周围环境造成污染。2.乙方应定期监测环境指标，确保符合国家和地方环保要求。附件列表：1.附件一：《工程量清单》——这个清单上会有所有工程要做的事情，价格啊，数量啊，都写得清清楚楚。2.附件二：《工程质量标准》——这个文件说明了工程要做到什么标准，怎么才算合格。3.附件三：《特殊工艺技术资料》——如果有特殊工艺，这个附件会详细说明技术要求和操作方法。4.附件四：《环保措施执行计