2024年建设工程施工合同费

2024年建设工程施工合同费合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程面积：____________________1.5工程结构类型：____________________1.6工程投资总额：____________________第二条工程施工合同费用2.1乙方承诺按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务，甲方支付乙方合同费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）措施费；（5）管理费；（6）利润；（7）甲方另行约定的其他费用。（1）甲方提供的设备、材料、构件费用；（2）甲方要求的特殊工艺、技术措施费用；（3）因乙方原因造成工程质量、安全事故的赔偿费用；（4）其他法律法规规定的应由乙方承担的费用。第三条工期3.1乙方承诺在合同签订之日起____个工作日内完成本合同约定的施工任务，并确保工程按时交付。3.2乙方因特殊情况不能按期完成施工任务，应提前____个工作日向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可适当延长工期。第四条工程质量4.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量达到______级标准。4.2乙方在施工过程中应严格遵循施工方案、施工图纸和甲方要求，确保施工质量。4.3工程验收合格后，乙方应按照国家规定提供相应的质量保证资料。第五条工程变更5.1甲方在施工过程中要求变更工程设计、施工方案或增加工程内容的，乙方应按甲方要求进行变更，并由双方签订书面变更协议。5.2变更协议签订后，乙方应根据变更内容调整合同费用和工期。第六条支付条款6.1甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方合同费用的____%作为预付款。6.2乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方合同费用的____%。6.3乙方按照甲方要求完成工程变更后，甲方应在变更协议约定的支付时间内支付变更费用。第七条违约责任7.1乙方未按约定完成施工任务，每延迟一日，应向甲方支付合同费用____%的违约金。7.2乙方未能按照合同约定确保工程质量，应承担相应的法律责任。7.3甲方未按约定支付合同费用，每延迟一日，应向乙方支付合同费用____%的违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同效力9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：在签订合同前，应核实甲乙双方的主体资格，包括但不限于企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。2.审核资质：乙方作为施工单位，必须具备相应的施工资质，甲方应审核乙方的资质证书、安全生产许可证等。3.详细约定工程内容和费用：合同中应详细列明工程内容、工程量、合同费用及支付方式，避免日后因理解不一致产生纠纷。4.工期和质量的约定：合同中应明确工期要求和工程质量标准，同时约定延期交付和质量不符合标准的违约责任。5.工程变更的处理：对于施工过程中的工程变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用和工期的调整。6.保留证据：在合同执行过程中，双方应注意保留相关证据，如付款凭证、工程进度报告、会议纪要等，以备不时之需。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中出现争议，应通过友好协商的方式解决。2.调解或仲裁：协商无果的情况下，可以选择调解或仲裁的方式解决争议。3.司法诉讼：如调解或仲裁仍无法解决问题，可依法向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的各方，包括甲方（建设方）和乙方（施工方）。2.资质证书：证明乙方具备承担相应施工任务的法定资质的文件。3.合同费用：指甲乙双方约定的，乙方完成合同约定工程内容所应得的报酬。4.预付款：甲方在合同签订后，按照约定比例预先支付给乙方的部分合同费用。5.违约金：合同一方未履行合同义务，按照合同约定或法律规定，向另一方支付的赔偿金。6.争议解决：合同双方在履行合同过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行的处理。7.合同生效：指合同在符合法定条件后，对甲乙双方产生法律约束力的时间点。8.书面变更协议：甲乙双方就合同内容进行变更时，签订的书面文件，以明确变更后的合同内容。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：环保要求严格的工程项目补充条款：为了保护环境，乙方在施工过程中必须遵守国家和地方环保法规，采取有效措施防止噪音、扬尘和污染物的排放。“我们特别重视环保，所以在合同里加上一条，乙方得用上那些不会污染环境的材料和方法，保证施工的时候，大家的日子还是能舒舒服服的。”2.场合：涉及文化遗产保护的工程补充条款：乙方在施工过程中，如发现任何文物或文化遗产，应立即停止施工，并报告甲方和文物部门，同时采取保护措施。“这个工程附近有老古董，咱们得特别小心。所以合同里写明了，万一挖到什么宝贝，得立刻停下，通知我们和大家伙儿，一块儿保护好这些老东西。”3.场合：位于居民区的施工项目补充条款：乙方应采取合理措施减少施工对周边居民的影响，如合理安排施工时间，避免夜间施工等。“工程在居民区，大家都要生活，所以咱们得特别留意，合同里说好了，晚上不能闹腾，得让大家好好休息。”4.场合：高科技园区或研发中心的施工项目补充条款：乙方需保证施工过程中不干扰甲方正常业务，并采取措施保护甲方的知识产权和商业机密。“这里可是高科技的地方，咱们得保证施工不影响人家工作，合同里特意写了，要保护甲方的秘密，不能让技术外泄。”合同所需附件列表：1.附件一：甲乙双方营业执照副本复印件“得把大家的营业执照复印件附上，证明咱们都是合法经营。”2.附件二：乙方资质证书及安全生产许可证复印件“乙方得证明自己有这个能力接这个活，所以得把资质证书和安全生产许可证都附上。”3.附件三：工程详细设计图纸及施工方案“工程怎么做，得有详细的图纸和方案，这些都得附上。”4.附件四：合同费用