




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同管理内容2024年合同编号:__________一、工程概况1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程规模:__________4.工程内容:__________5.工期要求:自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。二、合同范围1.本合同范围内的施工内容包括:__________2.乙方应按照发包人提供的施工图纸、说明书及有关技术规范要求进行施工。三、合同价款1.本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.乙方应根据合同约定的付款方式和进度向甲方申请支付工程款。四、施工管理1.甲方职责:(1)负责办理本工程所需的一切政府审批手续,确保工程合法合规;(2)按照合同约定向乙方提供施工图纸、说明书及有关技术规范;(3)对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量、安全、环保等要求;(4)按时支付乙方工程款。2.乙方职责:(1)严格按照合同约定和甲方提供的施工图纸、说明书及有关技术规范进行施工;(2)确保施工质量、安全、环保等达到国家及地方相关标准;(3)按时完成合同约定的工程内容,并承担因自身原因导致的工期延误责任;(4)妥善保管施工资料,及时向甲方报告工程进度。五、合同变更与解除1.双方同意,合同的变更或解除必须采用书面形式,并经双方签字盖章确认。2.在合同履行过程中,如发生不可抗力等因素导致合同无法继续履行,双方应友好协商解决。六、违约责任1.甲方违约:(1)未能按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:__________(2)因甲方原因导致工程无法按期完成的,应承担乙方因此产生的损失。2.乙方违约:(1)未能按合同约定完成工程内容的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:__________(2)因乙方原因导致工程质量、安全、环保等问题,应承担相应的责任和赔偿。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;2.如协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份;2.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________签订日期:__________签订日期:__________附件:__________(如有)注意事项:1.权利义务明确:合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务,避免因权责不清导致的纠纷。2.合同价款:价款应明确具体,包括税金、费用等所有构成,支付方式和进度需详细约定。3.工期条款:应具体规定工期及开工、竣工时间,并明确工期延误的责任和后果。4.质量标准:合同中应载明所适用的国家或行业标准,以及质量不合格的处理方式。5.变更与解除:变更或解除合同的条件、程序应事先约定,避免单方面变更引起的争议。6.违约责任:应详细规定违约情形及相应的违约责任和赔偿标准。7.争议解决:选择合适的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法:1.审慎审查:在签订合同前,双方应认真审查合同条款,必要时可寻求专业法律意见。2.明确沟通:在合同执行过程中,双方应保持良好沟通,及时处理问题和争议。3.证据保留:注意保留与合同执行相关的所有文件和通讯记录,作为可能争议的证据。4.定期检查:定期检查工程进度和质量,确保合同条款得到正确履行。法律名词解释:合同价款:指合同双方约定的,一方为履行合同义务而向另一方支付的货币金额。工期:指合同约定的完成工程的时间期限。违约金:指合同一方未履行或未正确履行合同义务时,按照合同约定应向另一方支付的金钱赔偿。不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。争议解决:指在合同履行过程中发生争议时,双方采取的解决争议的方式,包括协商、调解、仲裁和诉讼。场合一:工程涉及到珍贵文物或古建筑的保护补充条款:1.乙方在施工前,需对现场进行详细勘察,确保施工方案不会对文物或古建筑造成影响。在施工期间,乙方应采取一切必要措施,比如设置防护网、减震措施等,以保护周边的文物或古建筑。特殊场合应用:附件列表:一、场景:1.场合补充:场合二:工程需要在极端天气条件下施工补充条款:若遇极端天气,比如暴风雨、极端寒冷等,乙方有权根据实际情况调整施工计划,并通知甲方。特殊场合及补充:场合一:如果工程是这样的:补充条款:工程附近有宝贝,施工得特别小心。附件列表:1.施工周边环境评估报告2.文物保护措施方案场合二:如果工程得在恶劣天气下进行:补充条款:万一遇到坏天气,我们可以根据情
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论