2024年建设工程合同条款

2024年建设工程合同条款合同编号：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方委托乙方进行建设工程的施工，双方为明确各自的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程承包范围：__________二、合同工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3工程总工期：_______日历天三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：__________元。（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）管理费；（5）利润；（6）税金；（7）其他费用。四、合同履行4.1甲方义务：（1）甲方应按照约定的时间向乙方支付合同价款；（2）甲方应协助乙方办理相关施工手续；（3）甲方应提供施工现场及施工所需的资料、图纸等；（4）甲方应按照约定的时间提供施工所需的材料、设备等；（5）甲方应对乙方施工过程中出现的质量问题及时提出，并协助解决。4.2乙方义务：（1）乙方应按照约定的时间、质量标准完成工程；（2）乙方应确保施工过程中遵守相关法律法规，保证施工安全；（3）乙方应按照甲方要求提供施工进度报告、工程验收报告等；（4）乙方应妥善保管甲方提供的资料、图纸等；（5）乙方应按照约定的时间交付工程。五、工程质量5.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量；5.2乙方应接受甲方对工程质量的监督、检查；5.3乙方应在工程竣工后，按照约定的时间提供完整的工程验收资料；5.4工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任。六、合同变更（1）因国家政策调整、法律法规变化等原因，导致合同无法履行；（2）因不可抗力等因素，导致合同无法履行；（3）双方经协商一致，认为有必要对合同进行变更。七、违约责任7.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任；7.2甲方未按约定时间支付合同价款的，应承担逾期支付的违约金；7.3乙方未按约定时间、质量标准完成工程的，应承担相应的违约责任；7.4双方应按照国家有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家有关法律法规，维护合同当事人的合法权益；9.2双方应保守合同涉及的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露；9.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年；9.4合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.权利与义务明确：合同中应详细列出甲乙双方的权利与义务，确保双方对于合同的履行有清晰的认识。2.工期与价格：合同中应明确工程的总工期和合同总价，包括各项费用构成，以避免日后因工期延误或费用计算不清产生的纠纷。3.质量标准：合同应规定工程的质量标准，并要求乙方按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。4.变更条款：合同中应包括合同变更的条款，明确在何种情况下可以变更合同，以及变更合同的具体程序。5.违约责任：应明确双方违约时应承担的责任，包括违约金、赔偿损失等。6.争议解决：合同应包括争议解决的方式，如协商、调解或诉讼，以及适用的法律和法院。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，通过友好协商的方式解决，以减少时间和成本。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，通过调解或直接向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.权利与义务（RightsandObligations）：指合同当事人依据合同条款所享有的权利和应承担的义务。2.不可抗力（ForceMajeure）：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等，不可抗力可能导致合同无法履行或延迟履行。3.违约金（LiquidatedDamages）：指合同中预先约定的，当一方违约时，应向另一方支付的固定数额的赔偿金。4.赔偿损失（CompensatoryDamages）：指因一方违约给另一方造成损失时，违约方应赔偿对方实际损失的金额。5.争议解决（DisputeResolution）：指合同当事人之间因合同履行产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。6.合同生效（ContractualValidity）：指合同在满足一定条件后，产生法律效力，对合同当事人具有法律约束力。7.法律效力（LegalEffectiveness）：指法律行为或法律文件在法律上具有约束力的状态。特殊应用场合及补充条款：1.场合：大型公共基础设施建设补充条款：考虑到大型公共基础设施可能对周边环境造成影响，双方应共同商定环境保护措施。比如，施工期间应采取有效措施降低噪音、防尘等，确保不对周边居民生活造成不便。2.场合：老旧小区改造工程补充条款：由于老旧小区改造可能涉及居民日常生活，双方应协商施工时间，尽量避开居民休息时间。同时，乙方应负责对施工过程中可能损坏的居民私有财产进行赔偿。3.场合：自然灾害后的重建项目补充条款：在自然灾害后的重建项目中，考虑到施工环境可能存在不确定因素，双方应协商制定应急预案，以应对可能出现的突发情况，确保工程顺利进行。4.场合：涉及文化遗产保护的修复工程补充条款：对于涉及文化遗产保护的修复工程，乙方应具备相应的资质和经验，并在施工过程中严格遵守相