2024年建设工程施工合同工程概况

2024年建设工程施工合同工程概况合同编号：__________全称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________全称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程性质：____________________5.工程投资：____________________6.工程施工内容：____________________7.工程质量标准：____________________8.工程施工期限：自____年____月____日至____年____月____日二、合同价款1.合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：按照工程进度分阶段支付，每阶段支付合同总价款的____%。（3）结算款：工程验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为结算款。3.乙方应在合同约定的付款期限内向甲方开具正规发票。三、乙方权利与义务1.权利：（1）按照合同约定收取工程价款；（2）根据合同约定，对工程质量、安全、环保等方面进行自主管理；（3）对甲方提供的资料、图纸等进行保密。2.义务：（1）按照合同约定，全面负责工程的施工、管理、验收等工作；（2）保证工程质量达到合同约定的标准；（3）遵守国家有关建设工程的法律法规，确保施工安全；（4）按照合同约定的期限完成工程；（5）提供完整的施工资料、图纸等工程技术文件；（6）对施工过程中产生的垃圾、废水等污染物进行合规处理。四、甲方权利与义务1.权利：（1）按照合同约定，对乙方施工过程进行监督检查；（2）对乙方未按合同约定履行义务的行为，有权要求乙方改正或承担违约责任；（3）对工程质量、安全、环保等方面提出合理要求。2.义务：（1）按照合同约定，及时支付工程价款；（2）提供项目所需的合法手续、资料、图纸等；（3）协助乙方解决施工过程中的问题；（4）对乙方合理的变更请求给予审批。五、合同变更（1）国家政策调整，影响合同履行；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）双方协商一致的其他原因。2.变更合同应书面提出，经双方协商一致，签署书面协议。六、违约责任1.乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同违约责任；2.乙方未按合同约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方承担修复、赔偿等责任；3.甲方未按合同约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担逾期付款的违约责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日附件一：工程量清单附件二：工程进度计划附件三：工程质量标准附件四：安全防护措施附件五：环保措施注意事项：1.权利与义务明确：合同中应明确甲乙双方的权义，包括但不限于付款方式、施工期限、质量标准、安全环保要求等，以保障双方的合法权益。2.合同变更：任何合同变更都应以书面形式进行，并确保双方签字或盖章确认，以防止后期争议。3.违约责任：合同应详细列出各种违约情况及其相应的责任，包括但不限于延迟付款、工程质量不符合标准等。4.争议解决：合同中应规定争议解决的途径，如友好协商或诉讼，以明确双方在发生争议时的处理方式。5.合同生效：明确合同的生效条件和时间，以及合同副本的保管方式。解决办法：1.协商：在合同履行过程中，双方应通过协商解决任何分歧和争议。2.调解：如协商不成，可寻求第三方调解，如行业协会或专业调解机构。3.仲裁：根据合同约定，双方可提交仲裁机构进行仲裁。4.诉讼：如仲裁无效或双方未约定仲裁条款，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同编号：指为标识和追踪合同而赋予的特定号码。2.权利（Right）：指合同一方根据合同条款所享有的合法利益。3.义务（Obligation）：指合同一方根据合同条款所承担的法定责任。4.违约责任（LiabilityforBreachofContract）：指合同一方未能履行合同义务所应承担的法律后果。5.争议解决（DisputeResolution）：指合同双方在发生争议时采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼。6.合同生效（EffectivenessofContract）：指合同自双方签字或盖章之日起开始产生法律效力。7.书面形式（WrittenForm）：指合同变更、争议解决等事项必须以文字记录的书面方式表达。8.不可抗力（ForceMajeure）：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等，可能导致合同无法履行。特殊应用场合及补充条款：1.场合：政府投资项目或公共基础设施工程补充条款：鉴于本项目为政府投资或公共基础设施，甲乙双方应特别重视工程质量与安全，确保工程符合国家标准和公共利益。为此，双方同意：定期邀请政府相关部门对工程质量进行监督检查。乙方需设立专门的安全管理团队，并定期对施工人员进行安全教育培训。2.场合：涉及文化遗产保护的工程补充条款：考虑到工程地点可能涉及文化遗产，甲乙双方应共同保护文物古迹。为此，双方同意：乙方在施工前需进行考古挖掘和文物评估，确保施工不影响文化遗产。甲方应提供必要的文物保护措施和预算。3.场合：跨国合作项目补充条款：由于本项目涉及跨国合作，甲乙双方需考虑文化差异和国际法律法规。为此，双方同意：双方应指定专门的联络人，负责沟通和协调项目进度。合同中涉及的法律法规应包括国际法律及双方国家的相关法律。4.场合：环保要求较高的工程补充条款：鉴于本工程对环保要求较高，甲乙双方应共同努力保护环境。为此，双方同意：乙方必须采取有效的环保措施，如噪音控制、废水处理等。甲方应定期检查环保措施的落实情况，并提供必要的技术支持。合同所需的附件列表：1.附件一：工程量清单及预算2.附件二：施工组织设计3.附件三：安全防护方案4.附件四：环保措施及实施方案5.