合同协议范本施工合同补充协议2024年_第1页
合同协议范本施工合同补充协议2024年_第2页
合同协议范本施工合同补充协议2024年_第3页
合同协议范本施工合同补充协议2024年_第4页
合同协议范本施工合同补充协议2024年_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同协议范本施工合同补充协议2024年合同编号:__________名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________一、工程概况1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程内容:__________4.工程面积:__________5.工程造价:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。二、补充协议内容1.工期延误(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应按照主合同约定的违约金计算方式承担违约责任。1.1甲方应在工期延误之日起_______日内向乙方发出书面通知,说明原因及预计延误时间;1.2甲方应按照乙方实际损失的合理金额向乙方支付赔偿金。2.工程变更(1)如甲方要求对工程进行变更,应在变更前与乙方协商一致,并签署书面变更协议。(2)变更协议应明确变更内容、变更价款、变更工期等内容。2.1如变更内容在主合同范围内,变更价款参照主合同约定执行;2.2如变更内容超出主合同范围,变更价款由双方协商确定。3.工程验收(1)工程验收应按照国家相关法律法规及主合同约定进行。(2)乙方应按照主合同约定的期限向甲方提交工程验收报告。(3)如甲方对工程验收报告有异议,应在收到报告之日起_______日内向乙方提出书面意见,乙方应在收到意见之日起_______日内进行整改。4.质量保修(1)乙方应在工程交付使用之日起_______日内承担质量保修责任。(2)保修范围包括:__________4.1乙方应在接到甲方书面通知之日起_______日内派员进行维修;4.2乙方应在维修完成后向甲方提交维修报告;4.3如乙方未能在约定时间内完成维修,甲方有权自行维修,乙方应承担维修费用。5.知识产权(1)乙方应保证其提供的工程设计、施工方案等不侵犯他人的知识产权。(2)如乙方侵犯他人知识产权,应承担相应的法律责任。6.保密(1)双方应对在合同履行过程中获取的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。(2)保密期限自合同签订之日起算,至合同履行完毕之日止。三、争议解决1.凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议,应通过友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。四、其他1.本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。2.本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________法定代表人(签字):__________日期:_______年_______月_______日乙方(盖章):__________法定代表人(签字):__________日期:_______年_______月_______日注意事项:1.明确双方主体信息:合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话,确保合同主体明确。2.工期延误:合同中应明确工期延误的责任划分及违约金计算方式,避免日后因工期延误产生纠纷。3.工程变更:合同中应约定工程变更的流程和变更价款的确定方式,确保双方在变更事项上达成一致。4.工程验收:合同中应明确验收报告提交期限及异议处理流程,保障工程质量和双方权益。5.质量保修:合同中应明确保修期限、保修范围及乙方维修责任,确保工程质量得到保障。6.知识产权:合同中应约定乙方对知识产权的保障,避免因侵权产生纠纷。7.保密:合同中应约定双方对商业秘密、技术秘密等的保密义务,保障双方权益。解决办法:1.协商解决:双方在合同履行过程中出现争议时,应通过友好协商解决。2.仲裁解决:如协商不成,任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁,仲裁裁决具有终局性。关键词语的法律名词解释:1.合同:指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约金:指合同当事人因违反合同约定的义务而应向对方支付的一定数额的金钱。3.争议:指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷。4.仲裁:指双方当事人达成协议,将争议提交仲裁机构进行审理,并接受仲裁裁决的一种争议解决方式。5.知识产权:指权利人对其智力成果所享有的专有权利,包括专利权、商标权、著作权等。6.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性,并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。7.技术秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性,并经权利人采取保密措施的技术信息。特殊应用场合及合同补充条款:1.场合:大型公共基础设施建设,如地铁、大桥等。补充条款:考虑到这类工程的复杂性,可以增加:“针对大型公共基础设施的特殊性,双方同意设立专门的工程安全管理小组,负责监督施工现场的安全管理,并定期向甲方报告安全情况。”2.场合:环保要求严格的工程项目,如风力发电站、污水处理厂等。补充条款:为了满足环保标准,可以增加:“乙方在施工过程中必须严格遵守国家及地方的环保法规,对于施工中产生的废弃物和污染物,应按照环保要求进行妥善处理,否则应承担相应的环保责任。”3.场合:涉及文化遗产保护的修复工程,如古建筑修复。补充条款:考虑到文化保护的特殊性,可以增加:“乙方在施工前必须进行详细的文化遗产评估,并制定专门的保护方案,确保施工过程中文化遗产不受损害。”4.场合:跨国合作项目,涉及不同国家的法律法规。补充条款:为了适应不同法律体系,可以增加:“双方同意,在合同履行过程中,如涉及跨国法律问题,应参照国际惯例及相关国际法律法规进行协商处理。”合同所需附件列表:1.工程设计图纸及说明书2.工程预算书3.工程施工方案4.工程质量保证书5.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论