建设工程施工合同32024年

建设工程施工合同32024年合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程承包范围：__________二、合同工期1.开工日期：____年__月__日2.竣工日期：____年__月__日3.合同工期总日历天数：____天三、合同价款1.工程合同总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：____元2.付款方式：__________四、工程质量1.工程质量标准：__________2.乙方应按照国家及行业现行标准、规范和规程进行施工，确保工程质量。五、材料设备供应1.乙方应根据工程需要，提供符合国家标准和甲方要求的材料、设备。2.材料设备的质量、型号、规格、数量等应符合合同及甲方要求。六、甲方权利和义务1.甲方应按照合同约定支付工程款。2.甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。3.甲方有权对工程进度、质量进行检查，并提出整改要求。七、乙方权利和义务1.乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量。2.乙方应妥善保管甲方提供的图纸、文件等资料。3.乙方应按时提交工程进度报告及工程结算报告。八、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求支付违约金。2.若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求支付违约金。九、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。2.若协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：____年__月__日附件：1.工程图纸及说明书2.材料设备清单3.工程进度计划4.工程质量保证书5.其他相关文件注意事项：1.合同主体资格：确保甲乙双方具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.合同内容完整性：确保合同条款涵盖了工程的所有重要方面，如工程范围、工期、价款、质量标准等。3.权利义务明确：明确双方在施工过程中的权利和义务，避免因权责不清产生纠纷。4.违约责任：设定合理的违约责任条款，以保障合同的履行。5.争议解决方式：选择适当的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.审查合同主体的资质和信誉，确保其具备履行合同的能力。2.参照相关法律法规和行业标准，详细编写合同条款，确保内容全面。3.在合同中明确双方的具体职责和违约后果，便于执行和监督。4.在合同中约定合理的违约金比例或其他违约责任形式。5.确定有效的争议解决机制，为可能出现的纠纷提供解决途径。法律名词解释：民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。民事行为能力：指民事主体能够通过自己的行为行使民事权利和承担民事义务的能力。违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。纠纷：指在合同履行过程中，双方在权利义务方面的争执。仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。1.如果工程在雨季施工：补充条款：若因不可抗力因素（如连续降雨）导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并共同协商确定合理的工期延长方案。特殊场合：场合：工程在雨季进行，可能会受到天气影响。2.如果工程涉及珍贵文物或古建筑：补充条款：施工过程中如发现珍贵文物或古建筑，乙方应立即停止施工并保护好现场，及时通知甲方和相关部门。特殊场合：场合：施工地点附近可能有古文物需要保护。附件列表：1.工程图纸及说明书：这个必须有，大家都要按照这个来施工。2.材料设备清单：列明了所有需要用到的东西，保证质量和数量。文物保护方案：如果涉及到上面提到的古建筑。雨季施工方案：针对雨季施工，怎么避免影