2024分包合同书范文

合同编号：__________分包合同书合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于：3.甲方同意将分包工程发包给乙方；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条合同范围与工作内容1.1本合同范围内的分包工程详细工作内容见附件一。1.2乙方应按照主项目的设计文件、技术规范、标准和要求以及本合同的约定，完成分包工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例见附件二。2.3乙方完成分包工程并经验收合格后，甲方应按照约定支付剩余合同价款。第三条工期3.1乙方应按照主项目的要求，保证分包工程按时完成。分包工程的工期见附件一。3.2乙方如因自身原因导致分包工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量与验收4.1乙方应按照主项目的设计文件、技术规范、标准和要求以及本合同的约定，保证分包工程的质量。4.2乙方应按照主项目的要求，参加分包工程的验收。分包工程经验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款。第五条保密5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2乙方如未能按照约定完成分包工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年____月____日附件一：分包工程详细工作内容附件二：付款节点及付款比例注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，双方应确保合同内容的合法性。解决办法：双方在签订合应仔细审查合同内容，确保不违反国家法律、法规。如有疑问，可咨询专业法律人士。2.双方应确保提供的合同信息真实、准确、完整。解决办法：双方在签订合应认真核实对方提供的信息，必要时可要求对方提供相关证明材料。3.合同价款的支付和收取应符合国家税务规定。解决办法：双方应按照国家税务政策，合法合规进行合同价款的支付和收取。如有疑问，可咨询专业税务人士。4.双方应妥善保管合同文件，避免泄露商业秘密。解决办法：双方应采取适当的保密措施，如加密存储、限制查阅人员等。5.双方在履行合同过程中，如发生争议，应及时沟通协商解决。解决办法：双方可设立专门的沟通渠道，如定期会议、邮件沟通等，以便在发生争议时及时沟通协商。法律名词及名词解释：1.分包工程：分包工程是指在主项目范围内，由业主或者总包商将部分工程发包给具有相应资质的承包商完成的活动。2.业主：业主是指拥有项目所有权或管理权的个人或单位。3.总包商：总包商是指承担主项目整体施工责任的企业。4.承包商：承包商是指承担分包工程施工责任的企业。5.合同价款：合同价款是指双方约定的完成分包工程所需支付的金额。6.工期：工期是指乙方完成分包工程所需的时间。7.验收：验收是指业主或其委托的验收机构对分包工程的质量、安全、进度等方面进行检查、评估的活动。8.违约金：违约金是指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。9.商业秘密：商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。10.争议解决：争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行合同过程中产生的分歧和争议。应用场合：1.适用于各类工程项目中的分包合同签订，包括但不限于建筑、装修、安装、土建、园林绿化等领域。2.当主项目业主或总包商需要将部分工程分包给具有相应资质的承包商时。3.适用于双方在分包工程中明确权利、义务、工程范围、工期、质量标准等需求的情况。补充条款：1.双方在签订合如涉及特定领域的法律法规要求，应遵守相关行业规定，并纳入合同附件中。2.如双方在合同履行过程中需变更合同内容，应签订书面变更协议，并注明变更内容、时间、双方责任等。3.合同解除或终止时，双方应按照约定办理合同解除或终止手续，并解决好相关遗留问题。4.双方在履行合同过程中，如需开具发票，应按照税务规定进行，并保证发票的真实、合法。5.合同争议解决过程中，如需仲裁或诉讼，应按照双方约定的仲裁机构或管辖法院进行。附件列表：1.附件一：分包工程详细工作内容2.附件二：付款节点及付款比例3.附件三：