2024年建筑工程劳务分包协议

2024年建筑工程劳务分包协议合同编号：__________甲方（总包方）：__________地址：____________________联系电话：________________法定代表人：____________乙方（分包方）：__________地址：____________________联系电话：________________法定代表人：____________鉴于甲方承担的建筑工程项目，需要将部分劳务分包给乙方，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。一、合同主体1.1甲方为建筑工程项目的总包方，负责本项目的总体协调、管理及监督。1.2乙方为建筑工程项目的劳务分包方，负责甲方委托的劳务分包工作。二、分包内容2.1乙方承担的劳务分包内容为：____________________________（具体工程内容）2.2分包工程地点：____________________________2.3分包工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、合同价款3.1乙方分包工程的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款。（2）乙方按照甲方的要求完成分包工程，甲方按进度支付乙方工程进度款。（3）分包工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的90%作为工程尾款。四、质量要求4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方在施工过程中，应接受甲方的质量监督，对存在的问题及时进行整改。4.3分包工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行售后服务。五、安全生产5.1乙方应严格执行国家及行业安全生产法律法规，确保施工安全。5.2乙方应加强施工现场的安全管理，配备必要的安全防护设施。5.3乙方应对施工现场的安全生产负责，确保施工人员的人身安全。六、合同变更与解除6.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。6.2任何一方未履行合同约定的义务，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。6.3合同解除后，乙方已完成的工作量，甲方应按实际完成工作量支付乙方相应款项。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________签订日期：____年__月__日甲方（总包方）签字（或盖章）：____________乙方（分包方）签字（或盖章）：____________注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰注明甲乙双方的名称、地址、联系电话及法定代表人信息，确保合同主体的合法性。2.分包内容具体化：合同中应详细描述乙方承担的劳务分包内容、工程地点和期限，避免因描述不清导致的合同纠纷。3.合同价款及付款方式：明确合同价款及付款方式，包括预付款、进度款和尾款的支付比例和时间。4.质量要求：合同中应明确工程质量要求，包括遵守的国家及行业标准、规范，以及验收标准。5.安全生产：强调乙方在施工过程中的安全生产责任，包括安全生产法律法规的遵守、安全防护设施的配备等。6.合同变更与解除：合同中应规定在特定情况下双方可协商变更或解除合同的条件和程序。7.争议解决：明确双方在合同履行过程中发生的争议解决方式，包括友好协商和诉讼。解决办法：1.协商：在合同履行过程中，如遇问题，双方应通过友好协商解决。2.法律途径：如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.总包方：又称承包方，是指承担整个建筑工程项目的施工企业或个人。2.分包方：又称分包商，是指承担总包方委托的建筑工程部分劳务的企业或个人。3.预付款：合同签订后，甲方支付给乙方的部分款项，用于乙方开展施工前期准备工作。4.进度款：根据乙方完成的工程进度，甲方按比例支付给乙方的款项。5.尾款：工程验收合格后，甲方支付给乙方的一笔款项。6.不可抗力：指合同履行过程中，因自然灾害、政策调整等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致合同无法履行。7.争议解决：指在合同履行过程中，双方因权益产生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：若工程项目位于自然灾害频发地区，如洪水、地震多发地带。补充条款：考虑到自然灾害对工程进度和安全的影响，双方同意在遇到不可抗力情况时，乙方应及时采取必要的安全措施，保护现场人员和财产安全。甲方应给予乙方合理的工期顺延，并根据实际情况协商调整合同价款。2.场合：若工程项目涉及特殊的环保要求，比如在自然保护区或历史文化名城施工。补充条款：鉴于工程的特殊环保要求，乙方必须严格遵守国家及当地的环保法规，采取有效措施保护生态环境和文化遗产。如因乙方施工造成环境损害，乙方应承担相应的赔偿责任。3.场合：若工程项目需要使用特殊材料或技术，这些材料或技术可能存在一定的市场风险。补充条款：乙方在施工中使用特殊材料或技术前，应与甲方进行充分沟通，并确保这些材料或技术的可靠性和供应稳定性。若因材料或技术问题导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应责任。合同所需附件列表：1.附件一：甲乙双方资质证明文件，包括营业执照、相关资质证书等。2.附件二：工程图纸和相关技术文件。3.附件三：双方认可的工程预算书。4.附件四：安全生产协议书。5.附件五：环保协议书，若工程项目涉及环保要求。6.附件六：特殊材料或技术的供应商资质证明及产品说明书。7.附件七：合同履行过程中的会议纪