2024台州市全市建设工程合同履约评价的通知

合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为在台州市全市范围内进行某项建设工程的项目业主，根据相关法律法规，需对合同履行情况进行评价，以确保工程质量和进度，现经双方友好协商，达成如下协议：一、合同评价范围1.1乙方应按照甲方提供的工程图纸、施工方案等相关资料，严格按照国家及地方相关法律法规、技术规范和标准，完成包括但不限于施工、设备安装、调试、验收等在内的全部工程内容。1.2甲方应对乙方在合同履行过程中的质量、安全、进度等方面进行全过程监督和管理，确保工程顺利进行。二、合同评价指标2.1乙方应确保工程质量符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准，包括但不限于材料合格、工艺规范、验收合格等。2.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照合同约定承担违约责任。2.3乙方应确保施工过程中的安全，严格按照国家及地方相关安全生产法律法规、标准规范进行操作，防止事故发生。三、合同评价方法3.1甲方应建立完善的评价体系，对乙方的工程质量、进度、安全等方面进行定期评价。3.2甲方应对乙方在合同履行过程中的问题及时提出整改要求，并监督乙方进行整改。3.3甲方应对乙方的工程质量、进度、安全等方面的表现进行记录，并作为合同履约评价的依据。四、合同评价结果应用4.1甲方根据乙方在合同履行过程中的评价结果，对乙方进行奖励或处罚。4.2甲方应将乙方的评价结果作为后续合作的重要参考依据。五、其他5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。5.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。5.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________特此通知。注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、法规的要求，必要时可咨询专业法律顾问，确保合同的合法性。2.双方应严格履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。解决办法：建立完善的监督和管理机制，对工程质量、安全、进度等方面进行定期检查和评估，发现问题及时整改。3.合同变更或解除应符合法律法规和合同约定，并经过双方协商一致。解决办法：如需变更或解除合同，应书面提出，经双方协商一致后签订补充协议，并按照约定办理相关手续。4.合同争议应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中明确约定争议解决方式，如协商不成，可按照约定向人民法院提起诉讼。5.保护知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。解决办法：双方应尊重对方的知识产权，如有使用需求，应提前书面征求对方同意，并签订相关授权协议。涉及的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人。2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人。3.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。4.工程质量：指工程建设项目符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准的要求。5.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。6.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。7.合同评价：指对合同履行过程中的质量、安全、进度等方面进行评估的行为。8.知识产权：指权利人对其所创作的智力成果所享有的专有权利，包括专利权、商标权、著作权等。9.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。应用场合：1.台州市全市范围内的建设工程项目。2.甲方作为项目业主，乙方作为承包商或服务提供方。3.双方就工程质量、进度、安全等方面需要进行合同履约评价的情况。补充条款：1.工程变更条款：如工程范围、规模、设计等的变更，以及相应的合同价款调整。2.延期条款：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期的情况及处理办法。3.违约责任条款：明确双方在违反合同约定时应承担的违约责任和赔偿金额。4.争议解决条款：约定合同争议的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。5.知识产权保护条款：明确双方对工程成果中涉及的知识产权的保护义务和权利。6.保密条款：约定双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。7.合同终止和解除条款：明确合同终止和解除的条件、程序及后续处理事项。附件列表：1.工程图纸和技术规范文件2.施工方案和施工组织