建设工程施工合同页62024年

建设工程施工合同[页6]2024年合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同范围1.3合同定义第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模与内容第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3付款方式与时间第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整与索赔5.3延期责任第六章：质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3质量保证期第七章：安全与环保7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理第八章：变更与索赔8.1工程变更管理8.2索赔程序8.3索赔时效第九章：合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止后的权利与义务9.3合同终止的法律后果第十章：违约责任10.1违约定义10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决机制11.2仲裁与诉讼11.3争议解决费用第十二章：合同附件12.1附件清单12.2附件效力12.3附件更新第十三章：其他条款13.1保密协议13.2不可抗力13.3法律适用与管辖第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，并达到双方满意的结果。1.2合同范围本合同涵盖的工程范围包括但不限于施工图纸、工程量清单、施工技术要求、工程质量标准、施工安全与环保要求等。1.3合同定义本合同中所涉及的专业术语和定义，按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务甲方应按照合同约定提供工程所需的场地、资料和条件，并有权对工程进度和质量进行监督和检查。2.2乙方权利与义务乙方应按照合同约定组织施工，保证工程质量和安全，并有权按照合同约定获得工程款项。2.3双方共同义务甲乙双方应共同遵守国家法律法规，尊重对方的合法权益，确保工程顺利进行。第三章：工程概况3.1工程名称本工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程规模与内容工程规模包括建筑面积、结构类型等，具体内容详见附件一《工程量清单》。第四章：合同价格4.1合同总价本合同总价为：元（大写：）。4.2价格调整机制如遇国家政策调整或市场材料价格波动，双方应协商调整合同价格。4.3付款方式与时间甲方应按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付工程款项。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定工程进度计划，并报甲方审批。5.2进度调整与索赔如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商调整工程进度计划，并按照合同约定进行索赔。5.3延期责任如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第六章：质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范，具体标准详见附件二《工程质量标准》。6.2验收程序工程竣工后，乙方应组织验收，甲方参与验收并签署验收报告。6.3质量保证期工程竣工验收合格后，乙方应提供质量保证期服务，具体期限为：______。第七章：安全与环保7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。7.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并按照合同约定和相关法律法规进行处理。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续完善。第八章：变更与索赔8.1工程变更管理任何工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致后书面确认。变更内容、工程量、工期和合同价格等应相应调整。8.2索赔程序一方因对方违约或不可抗力等原因遭受损失时，可向对方提出索赔。索赔方应在事件发生后______天内提出书面索赔通知。8.3索赔时效索赔方应在索赔事件发生后______天内提交完整的索赔资料，逾期未提出或未提交完整资料的，视为放弃索赔权利。第九章：合同终止9.1合同终止条件合同可在以下情况下终止：工程竣工验收合格、双方协商一致解除合同、一方严重违约等。9.2合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应按照合同约定和相关法律法规，妥善处理未完事宜，包括但不限于工程款结算、资料移交等。9.3合同终止的法律后果合同终止不影响双方已经产生的债权债务关系，违约方仍应承担相应的违约责任。第十章：违约责任10.1违约定义一方不履行或不完全履行合同义务，或履行合同义务不符合约定的，视为违约。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿的金额应根据实际损失、合同约定和相关法律法规确定。第十一章：争议解决11.1争议解决机制双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成时，可提交仲裁机构或法院解决。11.2仲裁与诉讼双方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁，或向______人民法院提起诉讼。11.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，除仲裁费或诉讼费外，由败诉方承担。第十二章：合同附件12.1附件清单本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范、质量标准等。12.2附件效力合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。12.3附件更新合同履行过程中，如需更新附件内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十三章：其他条款13.1保密协议双方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密。13.2不可抗力因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同义务的一方，应及时通知对方，并提供相应证明，可部分或全部免除责任。13.3法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行、变更、终止和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：______乙方（全称）：______14.2签订时间本合同签订时间为：______年______月______日。14.3签订地点本合同签订地点为：______。以上为合同后七章的详细内容，至此，本合同所有章节内容均已完善。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的建设项目中，合同附件的制定和管理显得尤为重要。附件条款及说明旨在明确各方的权利、义务和责任，确保项目的顺利实施。以下是针对多方为主导时的合同附件条款及说明。一、附件的组成和分类1.1施工图纸1.1.1施工图纸应详细反映工程的建筑结构、尺寸、材料等信息。1.1.2图纸应由具有相应资质的设计单位提供，并经甲方审核确认。1.2工程量清单1.2.1工程量清单应详细列出工程所需的各种材料、设备和人工等。1.2.2清单应由乙方根据施工图纸和工程量计算规则编制，并经甲方审核确认。1.3技术规范1.3.1技术规范应包含工程实施过程中应遵循的技术标准和操作规程。1.3.2规范应符合国家和行业的相关标准，由甲方提供或经甲方认可。1.4质量标准1.4.1质量标准应明确工程质量的验收标准和要求。1.4.2标准应参照国家或行业的相关质量标准制定。1.5安全生产和环境保护要求1.5.1安全生产要求应包含施工现场的安全管理制度和操作规程。1.5.2环境保护要求应明确施工过程中的环境保护措施和标准。二、附件的管理和更新2.1附件的管理和保管2.1.1附件由甲方统一管理和保管，确保其完整性和准确性。2.1.2乙方及其他参与方有权查阅附件，但不得擅自修改或复制。2.2附件的更新2.2.1附件内容如需更新，应由提出方书面提出，并说明更新的理由和依据。2.2.2更新内容应经甲方审核，并由各方协商一致后，以书面形式确认。三、附件的法律效力3.1附件与合同正文具有同等法律效力。3.1.1附件是合同不可分割的一部分，对各方均有约束力。3.1.2附件的任何变更均应遵循合同约定的变更程序。3.2附件的解释3.2.1对附件内容的解释应遵循合同约定的原则和方法。3.2.2如附件内容存在争议，应由各方协商解决，或提交合同约定的争议解决机构处理。四、附件的执行和监督4.1附件的执行4.1.1各方应严格按照附件的要求执行工程任务。4.1.2乙方应根据附件的要求，编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。4.2附件的监督4.2.1甲方有权对附件的执行情况进行监督和检查。4.2.2如发现乙方未按照附件要求执行，甲方有权要求乙方整改，并可采取合同约定的违约责任追究措施。五、附件的保密和知识产权5.1附件的保密5.1.1各方应对附件内容保密，不得泄露给无关第三方。5.1.2保密义务在合同终止后仍然有效。5.2附件的知识产权5.2.1附件中的知识产权归提供方所有，未经允许，其他方不得擅自使用。5.2.2如附件内容涉及第三方知识产权，应由提供方负责取得相关授权。六、附件的争议解决6.1附件争议的协商解决6.1.1附件内容如存在争议，各方应首先通过友好协商解决。6.1.2协商不成时，可按照合同约定的争议解决机制处理。6.2附件争议的仲裁或诉讼6.2.1如合同约定通过仲裁解决争议，附件争议应提交至合同约定的仲裁机构。6.2.2如合同约定通过诉讼解决争议，附件争议应提交至合同约定的人民法院。七、附件的补充条款7.1各方可根据实际情况，协商一致后，对附件内容进行补充。7.1.1补充条款应以书面形式明确，并经各方签字盖章后生效。7.1.2补充条款与本附件具有同等法律效力。以上为多方为主导时的合同附件条款及说明，旨在确保合同附件的规范管理，保障工程的顺利进行和质量安全。附件及其他补充说明一、附件列表：施工图纸及其详细说明工程量清单及详细计算规则技术规范及操作规程质量标准及验收程序安全生产和环境保护要求施工组织设计和施工方案工程进度计划及调整机制合同变更和索赔程序保密协议及知识产权声明其他由甲方或乙方根据项目需要提供的附加文件和资料二、违约行为及认定：未按合同约定时间支付工程款项未按合同约定提供施工条件或资料未按合同约定的质量标准和进度要求完成工程任务违反安全生产和环境保护要求未经甲方同意擅自变更工程内容未按规定程序和要求提出或处理索赔泄露合同附件中的商业秘密或技术秘密其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。工程量清单：指详细列出工程所需各种材料、设备和人工的清单。技术规范：指工程实施过程中应遵循的技术标准和操作规程。质量标准：指工程质量的验收标准和要求。安全生产：指在施工过程中采取的确保人员安全和工程安全的措施。环境保护：指在施工过程中采取的减少对环境影响的措施。违约责任：指一方违反合同约定时，应承担的法律责任。争议解决：指合同双方在发生争议时，采取的协商、调解、仲裁或诉讼等解决方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同未约定仲裁机构时，可向合同约定的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同可在双方协商一致或符合合同约定的解除条件时解除。终止后事宜：合同终