一级造价工程师《造价管理》西藏山南地区贡嘎县2024年全真模拟试题含解析

一级造价工程师《造价管理》西藏山南地区贡嘎县2024年全真模拟试题第1题：单选题(本题1分)对于已确定的日供水量的城市供水项目，进行工程成本评价应采用（）。A.费用效率法B.固定费用法C.固定效率法D.权衡分析法第2题：单选题(本题1分)对于寿命期不同的互斥方案进行经济评价时，可以采用的动态评价方法是（）。A.增量投资收益率法和增量投资回收期法B.研究期法和增量内部收益率法C.净现值法和内部收益率法D.净现值率法和内部收益率法第3题：单选题(本题1分)在成本费用预测中，常用的定量预测方法是（）。A.函询调查法B.加权平均法C.座谈会法D.技术进步法第4题：单选题(本题1分)地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%第5题：单选题(本题1分)PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。A.适用领域B.融资本质C.承担风险D.合同类型第6题：单选题(本题1分)编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量，限定每班工人数量下限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面第7题：单选题(本题1分)施工成本管理是一个有机联系与相互制约的系统过程，关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，不正确的是（）。A.成本预测是成本计划的编制基础B.成本计划是开展成本控制的基础C.成本预算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据第8题：单选题(本题1分)核查已标价的工程量清单时，如果有计算错误，正确的处理方法是（）。A.总价金额与依据单价计算出的结果不一致时，以总价金额为准修正单价B.大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准C.评标委员会对投标报价的错误要求投标单位书面修正，作为投标报价的金额D.投标单位不接受修正价格的，可以继续参加投标，但会影响中标第9题：单选题(本题1分)某项目现金流量表见下表（单位：万元），则该项目的净现值率和动态投资回收期分别是（）A.2．45％；4．53年B.83．88％；5．17年C.170．45％；4．53年D.197．35％；5．17年第10题：单选题(本题1分)在计算质量保证金预留时应考虑的因素有（）。A.预付款支付与扣回B.保修期限C.缺陷责任期D.合同约定质保金和比例第11题：单选题(本题1分)建设工程设计与施工采用总分包模式的特点说法错误的是（）。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期第12题：单选题(本题1分)下列各项中属于资本金的筹集方式是（）。A.发行债券B.发行股票C.设备租赁D.借用国外资金第13题：单选题(本题1分)采用多方案报价法，可降低投标风险，但投标工作量较大。通常不适用的情形是（）。A.招标文件中的工程范围不很明确B.单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时C.条款不很清楚或很不公正D.技术规范要求过于苛刻的工程第14题：单选题(本题1分)关于融资中每股收益与资本结构、销售水平之间关系的说法，正确的是（）。A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响第15题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第16题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，施工合同文件包括下列内容：①已标价工程量清单；②技术标准和要求；③中标通知书，仅就上述三项内容而言，合同文件的优先解释顺序是（）。A.①→②→③B.③→①→②C.②→①→③D.③→②→①第17题：单选题(本题1分)根据《标准施工合同文件》，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期是指（）。A.提交竣工验收申请报告的日期B.实际验收合格之日C.监理人提请发包人验收日期D.监理人办法工程接收证书日期第18题：单选题(本题1分)下列有关造价工程师职业资格考试的表述，错误的是（）。A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省、自治区、直辖市范围内有效D.一般的一级造价工程师职业资格考试每年举行一次考试第19题：单选题(本题1分)根据民法典的相关规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.半年B.1年C.2年D.3年第20题：单选题(本题1分)建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%第21题：单选题(本题1分)假设年名义利率为5%，计息周期为季度，则年有效利率为（）。A.5.00%B.5.06%C.5.09%D.5.12%第22题：单选题(本题1分)采用PFI融资方式的特点是（）。A.可能降低公共项目投资效率B.私营企业与政府签署特许经营合同C.特许经营期满后将项目移交政府D.私营企业参与项目设计并承担风险第23题：单选题(本题1分)已知某项目设计生产能力为年产100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，全年固定成本为500万元，单位产品销售税金及附加的合并税率为6%，则盈亏平衡生产能力利用率和盈亏平衡单位产品可变成本分别是（）。A.25%，20元B.35.71%，89元C.25%，14元D.35.71%，14元第24题：单选题(本题1分)编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面第25题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格第26题：单选题(本题1分)在施工合同履行过程中，如因施工当地发生停电而导致工期延长，则施工单位应当在知道或者应当知道这一索赔事件发生后（）日内，向监理人递交索赔意向通知书。A.3B.7C.10D.28第27题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第28题：单选题(本题1分)某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，最早开始时间分别为12和13。工作M的最早开始时间为8，持续时间为3，则工作M的自由时差为（）。A.1B.2C.3D.4第29题：单选题(本题1分)下列有关工程造价的基本概念的说明中，正确的是()。A.建设项目工程造价就是建设项目总投资B.静态投资就是建设项目的设备工器具购置费C.动态投资包括静态投资D.非生产性工程项目的工程造价包括流动资产投资第30题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可用来掌握产品质量波动情况及质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断的是（）。A.直方图法B.鱼刺图法C.控制图法D.S曲线法第31题：单选题(本题1分)实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，建设单位应优先选择的合同计价方式是（）。A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总价合同D.成本加浮动酬金合同第32题：单选题(本题1分)工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的（）。A.定义和定位B.功能分析C.方案比选D.经济评价第33题：单选题(本题1分)根据《外商投资产业指导目录》，必须由中方控股的项目是（）。A.综合影剧院项目B.铁路干线路网C.超大型公共建设项目D.农业深加工项目第34题：单选题(本题1分)用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值第35题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为8000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的偿债备付率为（）。A.0.84B.1.125C.1.33D.1.5第36题：单选题(本题1分)某项借款，年名义利率为10%，计息周期为月，则有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%第37题：单选题(本题1分)下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（）。A.技术进步法B.因素分析法C.定率估算法D.挣值分析法第38题：单选题(本题1分)PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）A.适用领域B.融资本质C.承担风险D.合同类型第39题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明()。A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修斯限第40题：单选题(本题1分)在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6．81%、项目投资额降低幅度为23．78%、经营成本上升幅度为15．26%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格第41题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案比选B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工第42题：单选题(本题1分)与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是（）。A.净利润和财务净现值B.净收益和经济净现值C.净利润和社会折现率D.市场利率和经济净现值第43题：单选题(本题1分)采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于（）家。A.1B.2C.3D.4第44题：单选题(本题1分)某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费率为股票售价的12%，则新发行普通股的成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%第45题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第46题：单选题(本题1分)控制工程造价最有效的手段是（）。A.管理与经济相结合B.技术与经济相结合C.管理与组织相结合D.技术与组织相结合第47题：单选题(本题1分)在计算所得税的各项扣除时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额（）以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。A.12%B.15%C.20%D.25%第48题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，都属于时间参数的是（）。A.流水步距和流水强度B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水段和流水节拍第49题：单选题(本题1分)适用于分析和描述某种质量问题产生原因的统计分析工具是（）。A.直方图B.控制图C.因果分析图D.主次因素分析图第50题：单选题(本题1分)成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为四种计价方式，不包括（）。A.浮动酬金B.百分比酬金C.保证最大工程费用加酬金D.目标成本加奖罚第51题：单选题(本题1分)当拟建一个采暖系统，可以在完成采暖任务的前提下选取费用最低的方案，这是寿命周期成本评价方法中的（）。A.固定费用法B.固定效率法C.权衡分析法D.费用效率法第52题：单选题(本题1分)下列方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的是()。A.香蕉曲线法和S曲线法B.网络计划法和控制图法C.因果分析图法和排列图法D.价值工程法和直方图法第53题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》（2007年版）规定，承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用应（）。A.由监理人按合同约定商定或确定B.由发包人承担C.由承包人承担D.发承包双方各自50%第54题：单选题(本题1分)建设工程全要素造价管理的核心是（）。A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制B.协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系C.采取有效措施控制工程变更和索赔D.做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化第55题：单选题(本题1分)在完善的保险制度下，发达国家和地区的造价咨询企业所采用的典型模式是（）。A.合伙制B.公司制C.股份制D.契约制第56题：单选题(本题1分)根据《民法典》，下列关于标的物的提存的说法，不正确的是（）。A.超过提存期限，提存物扣除提存费用后归国家所有B.债权人领取提存物的权利期限为三年C.标的物提存后、毁损、灭失的风险和提存费用由债权人负担D.提存期间，标的物的孳息归债权人所有第57题：单选题(本题1分)根据《合同法》，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。A.3个月B.6个月C.1年D.2年第58题：单选题(本题1分)下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是（）。A.成本加浮动酬金合同B.单价合同C.成本加百分比酬金合同D.总价合同第59题：单选题(本题1分)在比较筹资方式、选择筹资方案中，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹资资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第60题：单选题(本题1分)下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（）。A.适当降低早结算项目的报价B.适当提高晚结算项目的报价C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D.适当提高工程内容说明不清楚的项目清单第61题：多选题(本题2分)根据《政府采购法实施条例》，以下各项中适宜采用竞争性谈判方式进行采购的有（）。A.具有特殊性，只能从限定范围的供应商处采购的B.招标后没有供货商投标的C.货物规格标准统一且价格变化幅度小的D.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的E.不能事先计算出价格总额的第62题：多选题(本题2分)关于投资方案基准收益率的说法，正确的有（）。A.所有投资项目均应使用国家发布的行业基准收益率B.基准收益率反映投资资金应获得的最低盈利水平C.确定基准收益率不应考虑通货膨胀的影响D.基准收益率是评价投资方案在经济上是否可行的依据E.基准收益率一般等于商业银行贷款基准利率第63题：多选题(本题2分)某工程网络计划执行到第8周末检查进度情况见下表（单位：周）。从中可得到的正确结论有（）。A.工作H影响总工期1周B.工作K提前1周C.工作K尚有总时差为零D.工作M按计划进行E.工作H尚有总时差1周第64题：多选题(本题2分)项目施工阶段工程结算的类型有（）。A.预付款担保结算B.施工中间结算C.竣工结算D.竣工决算E.缺陷责任期满后结算第65题：多选题(本题2分)既有法人筹措新建项目资金时，属于其外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.资本市场发行的股票C.企业现金D.企业资产变现E.企业产权转让第66题：多选题(本题2分)关于施工投标报价的说法，正确的是（）。A.采用不平衡报价法时，前期措施费可以适当提高报价B.招标文件中的工程范围不很明确时可采用多方案报价法C.投标单位较长时期内没有在建工程项目时可采用无利润报价法D.计日工单价计入总报价中时可适当提高报价E.综合单价分析表中的材料费可以报高一些第67题：多选题(本题2分)项目管理采用矩阵制组织机构形式的特点有（）。A.组织机构稳定性强B.容易造成职责不清C.组织机构灵活性大D.组织机构机动性强E.每一个成员受双重领导第68题：多选题(本题2分)关于投资方案不确定性分析的说法中，正确的有（）。A.财务评价中的不确定性分析的指标有盈亏平衡分析和敏感性分析B.敏感性分析只适用于财务评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价E.风险分析只适用于国民经济评价第69题：多选题(本题2分)有甲、乙、丙、丁四个计算期相同的互斥型方案，投资额依次增大，内部收益率IRR依次为9%、11%、13%、12%，基准收益率为10%。采用增量投资内部收益率△IRR进行方案比选，正确的做法有（）。A.乙与甲比较，若△IRR＞10%，则选乙B.丙与甲比较，若△IRR＜10%，则选甲C.丙与乙比较，若△IRR＞10%，则选丙D.丁与丙比较，若△IRR＜10%，则选丙E.直接选丙，因其IRR超过其他方案的IRR第70题：多选题(本题2分)《建筑法》规定的建筑许可内容有（）。A.建筑工程施工许可B.建筑工程监理许可C.建筑工程规划许可D.从业资格许可E.建设投资规模许可第71题：多选题(本题2分)下列费用中，属于资金筹集成本的有（）。A.股票发行手续费入B.建设投资贷款利息C.债券发行公证费D.股东所得红利E.债券发行广告费第72题：多选题(本题2分)下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的第73题：多选题(本题2分)根据ＦＩＤＩＣ施工合同条件，关于争端裁决委员会（ＤＡＡＢ）及其解决争端的说法，正确的有（）。A.ＤＡＡＢ由１人或３人组成B.ＤＡＡＢ在收到书面报告后８４天内裁决争端且说明理由C.合同一方对ＤＡＡＢ裁决不满时．应在收到裁决后１４天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变ＤＡＡＢ裁决之前应当执行ＤＡＡＢ裁决E.合同双方没有发出表示不满ＤＡＡＢ裁决的通知的,ＤＡＡＢ裁决对双方具有约束力第74题：多选题(本题2分)关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年第75题：多选题(本题2分)根据《民法典（合同编）》，关于违约责任的说法，正确的有（）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任可由当事人在法定范围内约定C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责任第76题：多选题(本题2分)关于矩阵制组织形式的说法，正确的有（）。A.弱矩阵制未明确项目经理角色B.强矩阵需要配备训练有素的协调人员C.强矩阵项目组织成员绩效完全由项目经理考核D.强矩阵适用于技术复杂且对时间紧迫的项目E.强矩阵项目负责人只是一个项目协调者或监督者第77题：多选题(本题2分)根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAB）及其裁决的说法，正确的有（）。A.DAB须由3人组成B.合同双方共同确定DAB主席C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAB的裁决E.合同双方对DAB的约定排除了合同仲裁的可能性第78题：多选题(本题2分)下列行为中，属于招标人与投标人串通的有（）。A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘第79题：多选题(本题2分)下列价值工程活动中，属于价值工程工作程序中准备阶段工作内容的有（）。A.功能定义B.功能整理C.对象选择D.制订工作计划E.提案编写第80题：多选题(本题2分)关于工程结算，主要包括的内容有（）。A.竣工结算B.分阶段结算C.专业分包结算D.合同中止结算E.劳务分包结算

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：所谓固定费用法，是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。反之，固定效率法是将效率值固定下来，然后选取能达到这个效率而费用最低的方案。供水量确定，说明效率固定，追求费用最低。2、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P192本题考核的内容为对于寿命期不同的互斥方案进行经济评价的方法。对于寿命期不同的互斥方案进行动态评价的方法要与静态评价的方法区别，还要注意区分动态方法中寿命期相同的互斥方案与寿命期不同的互斥方案所采用的方法3、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是成本预测、成本计划与成本控制。成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两大类：（1）定性预测，如座谈会法和函询调查法；（2）定量预测，如加权平均法、回归分析法。4、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P260本题考查的是项目融资的主要方式。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。5、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P256本题考查的是项目融资的主要方式。PFI与BOT方式在本质上没有太大区别，但在一些细节上仍存在不同，主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等方面。6、【正确答案】：B【试题解析】：最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。7、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工成本管理流程。选项C的正确说法为：成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。8、【正确答案】：B【试题解析】：核查已标价的工程量清单。如果有计算错误，单价金额小数点有明显错误的除外，总价金额与依据单价计算出的结果不一致时，以单价金额为准修正总价；若是书写错误，当投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。评标委员会对投标报价的错误予以修正后，请投标单位书面确认，作为投标报价的金额。投标单位不接受修正价格的，其投标作废标处理。9、【正确答案】：B【试题解析】：净现值率的计算公式为：NPVR=NPV／IP=（一909—991．2+600．8+614．7+589．95+564+564．3+560．4）／（909+991．2）=83．88％。该项目的累计净现金流量见下表。该项目的动态投资回收期P’t=（累计净现金流量现值出现正值的年数一1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份现金流量的现值=（6一1）+（94．75／564）=5．17（年）。10、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P363本题考查的是工程质量保证金预留与返还。发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：（1）保证金预留、返还方式；（2）保证金预留比例、期限；（3）保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；（4）缺陷责任期的期限及计算方式；（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；（7）逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。11、【正确答案】：B【试题解析】：选项B，合同价格可较早确定，但合同金额较高。12、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金筹措的渠道与方式。既有法人项目资本金筹措：（1）内部资金来源：企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让；（2）外部资金来源：企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。新设法人项目资本金筹措：（1）在资本市场募集股本资金。①私募；②公开募集；（2）合资合作。发行债券、设备租赁、借用国外资金是债务资金筹措的方式。13、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P332多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P245本题考查的是资本结构。一般来说，每股收益一方面受资本结构的影响，同样也受销售水平的影响。15、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：建设工程质量管理条例。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。16、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P144本题考查的是施工合同示范文本。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。17、【正确答案】：A【试题解析】：除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。18、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是造价工程师管理制度。选项C错误，一级造价工程师职业资格考试合格者，由各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发中华人民共和国一级造价工程师职业资格证书，该证书全国范围内有效。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P51知识点：合同变更和转让。具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。20、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P274本题考查的是与工程项目有关的保险规定。安装工程项目是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。所占保额不应超过总保险金额20%。超过20%的，按安装工程一切险费率计收保费；超过50%，则另投保安装工程一切险。21、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P167有效利率=（1+r/m）m-1=（1+5%/4）4-1=5.09%。22、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是PFI融资方式的特点。23、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P197知识点：不确定性分析与风险分析。在盈亏平衡点有基本等式：收入=成本，根据这一等式即可计算。BEP（%）=500/（100-100×6%-80）×100=35.71%；100×（1-6%）×100万件=500万件+BEP（p）×100万件，BEP（p）=94-5=89（元）。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P94本题考查的是工程项目施工组织设计。在安排每班工人数和机械台数时，应综合考虑以下问题：（1）要保证各个工作项目上工人班组中每一个工人拥有足够的工作面（不能少于最小工作面），以发挥高效率并保证施工安全。（2）要使各个工作项目上的工人数量不低于正常施工时所必需的最低限度（不能小于最小劳动组合），以达到最高的劳动生产率。由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。25、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P317本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。26、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P356知识点：工程变更与索赔管理。施工承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。27、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。28、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P123～P125本题考查的是网络计划时间参数的计算。工作的自由时差是指不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。M最早开始为8，持续时间为3，所以M最早结束时间为8+3=11（天）。FFM=min{12-11=1；13-11=2}=1（天）。29、【正确答案】：C【试题解析】：建设项目固定资产投资也就是建设项目工程造价。故选项A说法错误；静态投资指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。选项B说法错误。非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。选项D说法错误。30、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P103知识点：工程项目目标控制的方法。直方图是以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，据此可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。31、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P316本题考查的是合同计价方式。工程项目的设计深度是选择合同类型的重要因素。如果已完成工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同；如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择单价合同；如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。32、【正确答案】：A【试题解析】：工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。33、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是中方控股的项目。按照我国现行规定，有些项目不允许国外资本控股，有些项目要求国有资本控股。《外商投资产业指导目录》（2015年修订）中明确规定，电网、核电站、铁路干线路网等项目，必须由中方控股。民用机场项目必须由中方相对控股。34、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P185知识点：经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。35、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P179知识点：偿债能力指标。偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销-企业所得税）/（还本金额+计入总成本费用的全部利息）=（2000+5000+2000-150）/（8000+2500）=0.8436、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P161本题考查的是名义利率和有有效利率。有效利率=（1+10%/12）12-1=10.47%。37、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P342本题考查的是施工成本管理方法。成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法。技术进步法和定率估算法是成本计划的方法；挣值分析法是成本控制的方法。38、【正确答案】：B【试题解析】：PFI与BOT方式在本质上没有太大区别，但在一些细节上仍存在不同，主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等方面。39、【正确答案】：C【试题解析】：建筑工程的勘察、设计单位对其勘察、设计的质量负责。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。见教材第五章第三节P285。【考核要点】建筑工程质量管理。40、【正确答案】：B【试题解析】：当产品价格下降幅度为6．81%、项目投资额降低幅度为23．78%、经营成本上升幅度为15．26%时。由此可见，按净现位对各个因素的敏感程度来排序，依次是产品价格、经营成本、投资额，最敏感的因素是产品价格。41、【正确答案】：D【试题解析】：要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从组织上采取的措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工。参见教材P7。42、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P289知识点：工程项目经济评价。经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率。财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率。43、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P313知识点：施工招标方式和程序。采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于3家，否则就失去了竞争意义。44、【正确答案】：D【试题解析】：新发行普通股的成本率K_s=D_c/[P_c（1-f）]+g=i_c/（1-f）+g=1/[20*(1-12%)]+10%=15.68%。45、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P55本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。46、【正确答案】：B【试题解析】：技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。应通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理、在经济合理基础上的技术先进，将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施之中。（故B正确）47、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是所得税。企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。48、【正确答案】：B【试题解析】：时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。49、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程项目目标控制的方法。因果分析图又叫树枝图或鱼刺图，是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具。50、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工招标策划。成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为百分比酬金、固定酬金、浮动酬金和目标成本加奖罚四种计价方式。51、【正确答案】：B【试题解析】：当拟建一个采暖系统，可以在完成采暖任务的前提下选取费用最低的方案，这是寿命周期成本评价方法中的固定效率法。52、【正确答案】：A【试题解析】：香蕉曲线法和S曲线法可用来控制工程造价和工程进度。53、【正确答案】：A【试题解析】：承包人义务之一：应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按合同约定商定或确定54、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设工程全面造价管理中的全要素造价管理。控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环保的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。所以B选项正确；A选项是全方位造价管理，B选项是全过程造价管理中施工阶段造价管理的内容；D选项是全寿命期造价管理。55、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P20本题考查的是我国工程造价管理发展。正因如此，在完善工程保险制度下的合伙制也是发达国家和地区工程造价咨询企业所采用的典型组织模式。56、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P54债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。但是，债权人未履行对债务人的到期债务，或者债权人向提存部门书面表示放弃领取提存物权利的，债务人负担提存费用后有权取回提存物。57、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P51撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之曰起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。58、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P315本题考查的是合同计价方式。在不同的计价方式中，建设单位最容易控制造价的是总价合同，其次是单价合同，最难的是成本加酬金合同。59、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资本结构决策依据。综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。通常，项目所需的全部长期资金是采用多种筹资方式组合构成的，这种筹资组合往往有多个筹资方案可供选择。所以，综合资金成本的高低就是比较各个筹资方案，做出最佳资本结构决策的基本依据。60、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P332经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。61、【正确答案】：BDE【试题解析】：符合下列情形之一的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的；（2）技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。62、【正确答案】：BD【试题解析】：2021教材P181、291本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。选项A错误，对于政府投资项目，进行经济评价时使用的基准收益率是由国家组织测定并发布的行业基准收益率；非政府投资项目，可由投资者自行确定基准收益率；选项C错误，基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素；选项E错误，当项目投资由自有资金和贷款组成时，最低收益率不应低于行业基准收益率与贷款利率的加权平均收益率。63、【正确答案】：AB【试题解析】：2021教材P139本题考查的是网络计划执行中的控制。选项C错误，工作K的尚有总时差等于到计划最迟完成时尚余周数减去检查计划时尚需作业周数，即2-1=1（周）；选项D错误，工作M的尚有总时差为4-4=0（周），原总时差为2周，所以M实际进度拖后2周，但是不影响总工期；选项E错误，工作H的尚有总时差为2-3=-1（周）。64、【正确答案】：BC【试题解析】：2021教材P1-365、【正确答案】：AB【试题解析】：本题考查的是资本金筹措的渠道与方式。外部资金来源包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及一些准资本金手段，如发行优先股获取外部投资人的权益资金投入，同时也包括接受国家预算内资金为来源的融资方式。（1）企业增资扩股；（2）优先股；（3）国家预算内投资。66、【正确答案】：ABC【试题解析】：如果是单纯报计日工单价，且不计入总报价中，则可报高些，但如果计日工单价要计入总报价时，则需具体分析是否报高价，以免抬高总报价。（D错误）有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表"，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。（E错误）67、【正确答案】：CDE【试题解