建设工程垫资施工承包合同2024年

建设工程垫资施工承包合同2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（承包方）信息2.3双方声明与保证第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与内容3.3工程质量与标准第四章：垫资施工4.1垫资施工的定义与范围4.2垫资额度与期限4.3垫资利息与偿还第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误与索赔5.3工程验收与交付第六章：工程质量与安全6.1工程质量要求6.2安全生产责任6.3质量与安全事故处理第七章：工程变更与签证7.1工程变更的申请与审批7.2工程签证的程序与要求7.3变更与签证的费用调整第八章：工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付时间与条件8.3工程款支付的违约责任第九章：材料与设备9.1材料与设备的供应与保管9.2材料与设备的质量标准9.3材料与设备的替代与变更第十章：工程保修与维护10.1工程保修期限10.2保修责任与范围10.3工程维护与保养第十一章：违约责任11.1违约的定义与分类11.2违约责任的承担11.3违约金的计算与支付第十二章：合同变更与解除12.1合同变更的条件与程序12.2合同解除的条件与程序12.3合同变更与解除的法律后果第十三章：争议解决13.1争议解决的方式与程序13.2争议解决的法律适用13.3争议解决的费用承担第十四章：合同签署14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点14.4合同附件14.5合同生效条件建设工程垫资施工承包合同第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程垫资施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利实施。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方垫资施工的建设工程项目。1.3合同解释本合同的解释应遵循合同条款、合同目的、合同背景和相关法律法规。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方（承包方）信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3双方声明与保证甲乙双方声明并保证，其具有履行本合同所需的法律资格和相应的资质。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模与内容工程规模：；工程内容：。3.3工程质量与标准工程质量应符合国家标准/行业标准：______。第四章：垫资施工4.1垫资施工的定义与范围垫资施工是指乙方在甲方未支付工程款的情况下，先行投入资金进行施工的行为。4.2垫资额度与期限垫资额度：；垫资期限：自工程开工之日起至。4.3垫资利息与偿还垫资利息按______计算，甲方应于工程竣工验收合格后______日内偿还垫资本金及利息。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求制定工程进度计划，并经甲方确认。5.2工期延误与索赔如因甲方原因导致工期延误，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。5.3工程验收与交付工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后，双方签署工程交付文件。第六章：工程质量与安全6.1工程质量要求乙方应保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。6.2安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。6.3质量与安全事故处理如发生质量或安全事故，乙方应立即采取措施，并及时通知甲方。第七章：工程变更与签证7.1工程变更的申请与审批任何工程变更需经甲方书面同意，并按变更程序执行。7.2工程签证的程序与要求工程签证应由甲方代表现场确认，并签署签证单。7.3变更与签证的费用调整因变更或签证导致的工程费用调整，应由甲乙双方协商确定。（注：以上内容为合同前半部分正文，后续章节内容待续。）第八章：工程款支付8.1工程款支付方式甲方应按照合同约定的方式向乙方支付工程款项，支付方式包括但不限于银行转账、支票等。8.2工程款支付时间与条件工程款的支付应根据工程进度和合同约定的条件进行，具体支付时间点和条件如下：______8.3工程款支付的违约责任如甲方未能按期支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：______第九章：材料与设备9.1材料与设备的供应与保管乙方负责工程所需材料与设备的采购、运输和保管，并保证其符合合同约定的质量标准。9.2材料与设备的质量标准所有材料与设备应符合国家或行业标准，具体标准为：______9.3材料与设备的替代与变更如因特殊原因需替代或变更材料与设备，乙方应提前通知甲方，并得到甲方的书面同意。第十章：工程保修与维护10.1工程保修期限工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限为：______10.2保修责任与范围乙方在保修期内负责修复因施工质量导致的缺陷和损坏，保修责任与范围如下：______10.3工程维护与保养甲方应按照乙方提供的维护保养手册进行工程的日常维护与保养。第十一章：违约责任11.1违约的定义与分类违约包括但不限于逾期支付工程款、逾期完成工程、工程质量不符合约定等情形。11.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。11.3违约金的计算与支付违约金的计算方式为：______;违约金应在确定违约责任后______天内支付。第十二章：合同变更与解除12.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同。变更合同应遵循以下程序：______12.2合同解除的条件与程序合同可在以下条件下解除：;合同解除应遵循以下程序：12.3合同变更与解除的法律后果合同变更或解除后，双方应根据实际情况协商处理相关事宜。第十三章：争议解决13.1争议解决的方式与程序合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。13.2争议解决的法律适用争议解决应适用中华人民共和国法律。13.3争议解决的费用承担争议解决过程中产生的费用，除仲裁或诉讼费用外，由败诉方承担。第十四章：合同签署14.1签署方甲方（发包方）：;乙方（承包方）：。14.2签署时间本合同于______年______月______日签署。14.3签署地点本合同签署地点为：______。14.4合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、工程量清单、技术规范等。14.5合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。（注：以上内容为合同后半部分正文，合同正文结束。）多方为主导时的，附件条款及说明一、附件列表及说明附件一：工程图纸及技术规范包含所有与工程相关的详细图纸、技术规范和施工要求。图纸和规范应由甲方提供，并经乙方确认无误。附件二：工程量清单详细列出工程所需的所有材料、设备及工程量。工程量清单应作为合同不可分割的一部分，任何变更需双方协商一致。附件三：材料与设备质量标准明确所有材料与设备应达到的质量标准和认证要求。所有材料与设备应符合国家或行业标准，并提供相应的质量证明文件。附件四：工程进度计划表包含工程的详细进度安排，包括关键节点和完成日期。进度计划表应由乙方编制，并经甲方审核同意。附件五：工程款支付时间表明确工程款的支付时间点、金额及条件。支付时间表应与工程进度计划表相匹配，确保乙方按时获得工程款项。附件六：工程保修与维护手册详细说明工程保修期限、保修责任及维护保养要求。保修与维护手册应由乙方编制，并作为甲方日常维护的指导文件。附件七：违约责任及赔偿细则明确违约的定义、责任承担及赔偿计算方式。违约责任及赔偿细则应作为合同执行的重要依据。附件八：争议解决机制详细说明争议解决的方式、程序及法律适用。争议解决机制应包括协商、调解、仲裁或诉讼等途径。二、违约行为及认定违约行为包括但不限于：未按合同约定支付工程款。工程进度严重滞后于计划。工程质量不符合约定标准。违反合同中的保密条款。违约行为的认定应基于合同条款、实际履行情况及相关证据，由各方协商确定或依法裁定。三、法律名词及解释垫资施工：指乙方在未收到甲方支付的工程款项前，先行投入资金进行施工的行为。工程变更：指在合同执行过程中，因设计、技术、环境等因素变化而对原计划进行的修改。工程签证：指在施工过程中，对因变更、额外工作等原因产生的费用和工期调整的书面确认。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或一方不同意仲裁时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更与解除程序：合同变更或解除需各方协商一致，并签订书面协议。合同终止后的相关事宜：合同终止后，各方应妥善处理未完成的工作、结算款项、资料移交等事宜。六、所有应用场景本合同适用于以下场景：建设工程项目的垫资施工。工程进度、质量、安全的管理和控制。工程款的支付和财务管理。工程变更、签证及费用调整的处理。工程保修与维护服务的提供。违约责任的认定和赔偿。争议解决机制的执行。（注：以上内容为多方为主导时的附件条款及说明，正文结束。）附件及其他补充说明一、附件列表：本合同附件是合同不可分割的一部分，具有与合同正文同等的法律效力。附件包括但不限于以下内容：附件一：工程图纸及技术规范附件二：工程量清单附件三：材料与设备质量标准附件四：工程进度计划表附件五：工程款支付时间表附件六：工程保修与维护手册附件七：违约责任及赔偿细则附件八：争议解决机制二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付工程款。工程进度严重滞后于计划。工程质量不符合约定标准。违反合同中的保密条款。违约行为的认定应基于合同条款、实际履行情况及相关证据，由各方协商确定或依法裁定。三、法律名词及解释：垫资施工：指乙方在未收到甲方支付的工程款项前，先行投入资金进行施工的行为。工程变更：指在合同执行过程中，因设计、技术、环境等因素变化而对原计划进行的修改。工程签证：指在施工过程中，对因变更、额外工作等原因产生的费用和工期调整的书面确认。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或一方不同意仲裁时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更与解除程序：合同变更或解除需各方协商一致，并签订书面协议。合同终止后的相关事宜：合同终止后，各方应妥善处理未完成的工作、结算款项、资料移交等事宜。六、所有应用场景：本合同适用于以下场景：建设工程项目的垫资